承包合同書本

承包合同書本第一章：定義與范圍1.1定義本書所稱承包合同，是指以雙方自愿的形式，由承包人承包工程或服務(wù)，由發(fā)包人支付工程或服務(wù)的報酬而訂立的合同。1.2范圍本書所規(guī)定的承包合同，適用于建筑、工程、運(yùn)輸、物流等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。第二章：合同內(nèi)容2.1合同的形式承包合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并注明以下內(nèi)容：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息；工程或服務(wù)的名稱、規(guī)模、工期、報酬等主要條款；相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同附加條款等；合同簽訂地點、簽訂日期等。2.2工程或服務(wù)的規(guī)模承包合同中所規(guī)定的工程或服務(wù)的規(guī)模，應(yīng)當(dāng)明確具體，嚴(yán)格按照技術(shù)要求執(zhí)行。2.3工程或服務(wù)的報酬承包合同中所規(guī)定的工程或服務(wù)的報酬，應(yīng)當(dāng)合理、公正，基于市場價值的原則，并且應(yīng)明確支付方式和支付期限。2.4工程或服務(wù)的質(zhì)量承包合同中所規(guī)定的工程或服務(wù)的質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的技術(shù)要求。2.5工程或服務(wù)的工期承包合同中所規(guī)定的工程或服務(wù)的工期，應(yīng)當(dāng)合理、切實可行，并應(yīng)制定完整的施工計劃，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。2.6工程或服務(wù)的變更如需要變更工程或服務(wù)的內(nèi)容、規(guī)模、報酬等主要條款，合同雙方應(yīng)當(dāng)通過書面形式進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議，否則，變更行為無效。2.7異常情況的處理如工程或服務(wù)在施工過程中發(fā)生意外、自然災(zāi)害等情況，合同雙方應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商，采取相應(yīng)措施，保證工程或服務(wù)的按期完成。2.8合同的效力承包合同應(yīng)當(dāng)在雙方簽字、蓋章之后生效，并應(yīng)當(dāng)存檔備查。第三章：合同的履行3.1確認(rèn)工程或服務(wù)的開始承包人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)開始工程或服務(wù)的準(zhǔn)備工作，并應(yīng)當(dāng)將工程或服務(wù)開始的時間告知發(fā)包人，并開展相應(yīng)工作。3.2確認(rèn)工程或服務(wù)的過程承包人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定，按時、按質(zhì)量、按規(guī)模完成合同的相關(guān)內(nèi)容，并應(yīng)將工程或服務(wù)的完成情況向發(fā)包人進(jìn)行定期匯報。3.3確認(rèn)工程或服務(wù)的完成承包人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)，完成規(guī)定的工程或服務(wù)，并向發(fā)包人提交工程或服務(wù)的驗收報告。3.4工程或服務(wù)的驗收發(fā)包人在驗收工程或服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行驗收，并應(yīng)當(dāng)在工程或服務(wù)符合驗收要求后進(jìn)行結(jié)算。3.5合同的變更與解除如合同雙方需要變更合同內(nèi)容或因合同履行遇到困難需要解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并經(jīng)過書面協(xié)商，簽訂變更或解除協(xié)議。在協(xié)商未果時，可向所在地仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院尋求法律保護(hù)。第四章：責(zé)任與風(fēng)險4.1違約責(zé)任承包人應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定完成工程或服務(wù)，如出現(xiàn)違約行為，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2質(zhì)量風(fēng)險如工程或服務(wù)存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致發(fā)包人遭受損失的，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3進(jìn)度風(fēng)險如承包人未按照合同約定的工期完成工程或服務(wù)，影響發(fā)包人的利益的，則承包人應(yīng)對發(fā)包人受到的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.4安全風(fēng)險如工程或服務(wù)存在安全隱患，導(dǎo)致發(fā)包人遭受損失的，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五章：其他5.1爭議解決如承包合同各方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商的方式加以解決。協(xié)商不成的，可向所在地仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院進(jìn)行起訴。5.2合同備案承包合同應(yīng)當(dāng)在簽字、蓋章后及時備案，并開具相應(yīng)的合同存檔證明，保證合同的證明合法有效。5.3合同解釋權(quán)對于本合同中的條款解釋，應(yīng)以合同約定為準(zhǔn)，如無法確定，則采取《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。結(jié)語承包合同是雙方自愿締結(jié)的、執(zhí)行生產(chǎn)或