深圳市裝飾裝修工程施工合同_第1頁
深圳市裝飾裝修工程施工合同_第2頁
深圳市裝飾裝修工程施工合同_第3頁
深圳市裝飾裝修工程施工合同_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

深圳市裝飾裝修工程施工合同1.合同目的本合同旨在明確雙方的權利、義務和責任，規(guī)范雙方的行為，確保工程質(zhì)量和工程進度，保護雙方的合法權益。2.工程范圍雙方經(jīng)洽談同意，由甲方指定乙方承攬下列工程：1.店鋪裝修工程：位于深圳市羅湖區(qū)深南東路123號。2.工程內(nèi)容包括設計、施工、材料及設備采購安裝、驗收等。3.工期：自雙方簽署合同之日起，90天內(nèi)完工。4.工程總造價：100萬元人民幣。3.工程款合同生效后，甲方應于7天內(nèi)支付乙方工程總造價的20%作為預付款，金額為20萬元人民幣。工程進度款：甲方需每月支付乙方工程進度款，金額為工程總造價的40%，即40萬元人民幣。工程驗收款：工程竣工后，甲方應在驗收合格后的7個工作日內(nèi)支付乙方工程驗收款，金額為工程總造價的40%，即40萬元人民幣。4.工程質(zhì)量和工期乙方承諾按照雙方達成的工程施工進度表進行施工，并保證工期不延誤。乙方應嚴格按照國家相關法律、法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行裝修工程，保證工程質(zhì)量符合相關規(guī)定，不得有質(zhì)量問題。若工期有延誤，乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。5.設計和材料選擇設計：乙方應按照甲方要求進行裝修設計，并經(jīng)甲方同意后方可進行施工。材料選擇：乙方選用的裝修材料應符合國家相關標準，不得選用假冒偽劣的材料。如乙方因材料原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應承擔相應賠償責任。6.竣工驗收工程竣工后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。若發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，甲方有權要求乙方進行整改，整改期間工程款暫停支付。已竣工的部分，應及時交付使用。7.違約責任甲方違反合同約定未及時支付工程款的，應按照合同約定支付相應的違約金，違約金為工程總造價的1%。乙方在施工過程中出現(xiàn)違約行為，應按照合同約定支付相應的違約金，違約金為工程總造價的1%。若一方違約致使另一方受到損失的，違約方應承擔賠償責任。8.其他約定雙方應保持良好的溝通，及時解決工程中出現(xiàn)的問題。本合同未約定的事宜，可由雙方進行協(xié)商后簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議具有與本合同同等的法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.適用法律和爭議解決本合同適用中華人民共和國法律，并以深圳市南山區(qū)人民法院為第一審管轄法院。10.合同生效和效力本合同自雙方簽字蓋章之日

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論