2021年二級建造師《法律法規(guī)》考試真題及答案解析

2021年二級建造師《法律法規(guī)》考試真題及

答案解析

一、單選題

單項選擇題(共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最

符合題意)

1.關于項目經理部的說法，正確的是()點.項目經理部是工企業(yè)的

常設下屬機構

B.施工項目不論規(guī)模大小，均應當設立項目經理部

C.項目經理部可以獨立承擔民事責任

D.施工企業(yè)應當明確項目經理部的職責

【參考答案】D

【考點來源】221023企業(yè)法人與目經理部的法律關系

解析】對于大中型施工項目，施工企業(yè)應當在施工現(xiàn)場設立項目

經理部;小型施工項目，可以由施工企業(yè)根據(jù)實際情況選擇適當?shù)墓?/p>

理方式。施工企業(yè)應當明確頗目經理部職責、任務和組織形式。

項目經理部不具備法人資格，而是施工企業(yè)根據(jù)建設工程施工項

目而組建的非常設的

為的法后職由企業(yè)法人擔

2.關于委托代理的說法，正確的是點.要托代理授權應當采取書面

形式

B.委托書授權不明的，被代理人應當承擔全部法律責任

C.數(shù)人可以為同一代理事項的代理人

D.代理人知道代理事項違法的仍然實施代理行為的，應承擔全部

法律責任

【參考答案】C

考點來源】2Z201031代理的法律特征和主要種類

【解析】民事法律行為的委托代理，可以用書面形式，也可以用

口頭形式。數(shù)人為同

一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有

約定的除外。代理人知道或者應當知道代理事項違法仍然實施代理行

為，或者被代理人知道或者應當知道代理人的代理行為違法未作反對

表示的，被代理人和代理人應當承擔連帶責任。

B選項，教材有爭議，按照《民法典》已經取消被代理人和代理

人的連帶的責任。

3.關于物權的說法，正確的是0

A.物權包括所有杈、債杈、用物杈和擔保物權

B.用益物權包括對自己所有的財產享有使用和收益權利

C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記

D.物權保護方式，只能單獨適用

【答案C

【解析】錯誤，物權包括所有權、用益物權和擔保物權。沒有債

權。

B錯誤，用物權是利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有

占有、使用和收

益的權利

C正確，依法屬于國家所有的自然資源，所有杈可以不登記。

D錯誤，對于物權保護方式，可以單獨適用，也可以根據(jù)權利被

侵害的情形合并適用。

【考點來源】2221040建設工程物權制度

4.某施工企業(yè)與甲材料供應商訂立材料買賣合同**施工企業(yè)誤

將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。關于該貨款處*法，

正確的是()點.乙應當將收到的貨款返還給甲

B.甲可以向乙主張返還貨款

C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)

D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款

【參考答案】D

解析】不當?shù)美侵笡]有法律根據(jù)，有損于他人利益而自身取

得利益的行為。乙

收到施工企業(yè)誤發(fā)的貨款屬于不當?shù)美瑧攲⒇浛罘颠€給施工

企業(yè)，C錯誤，D正確。

甲乙之間不構成關系，B錯誤。

【考點來源】2201052建設工程債的產生和常見種類

5.關于著作權保護期的說法，正確的是()。

A.作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期為作者終生

及其死后50年

B.公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期不受限

制

C.法人或者其他組織的作品的發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保

護期為50年

D.法人或者其他組織的作品，自創(chuàng)作完成后30年內未發(fā)表的，

不再受《著作法》保護

【答柔】C

【解析】著作權的保護期由于權利內容以及主體的不同而有所不

同：

(1)作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制。

A錯誤。

(2)公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作

者終生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死

亡后第50年的12月31日。B錯誤。

(3)法人或者其他組織的作品、著作權(署名權除外)由法人或者其

他組織享有的職務作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期為

50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，但作品自創(chuàng)作

完成后50年內未發(fā)表的，不再受《著作權法》保護。D錯誤。

【考點來源】2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和

侵權責任)

6.甲施工企業(yè)與乙建筑材料公司訂立了建筑材料買賣合同，合同

總價款300萬元，***

雙方約定定金為80萬元。合同訂立后，甲僅向乙交付了55萬元

定金。關于本案……中定金的說法，正確的是0

A.定金合同自合同訂立時成立

B.甲應當補交合同定金5萬元

C.甲應當補交合同定金25萬元

D.定金數(shù)額視為變更為55萬元

【參考答案】D

【解析】實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為變

更約定的定金數(shù)額。定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中

應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。

【考點來源】2Z201073抵押權、質權、留置權、定金的規(guī)定行

7.關于安全生產重大事故隱患排查治理的說法，正確的是()。

A.重大事故隱患治理掛牌督辦不必向社會公開

B.生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱

悲，應當立即向相關主管

C.生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱

患，應當立即處理

D.企業(yè)及工程項目的主要負責人對重大隱排查治理工作全面負

責

【參考答案】D

【解析】住房城鄉(xiāng)建設主管部門接到工程項目重大隱患舉報，應

立即組織核實，屬實的由工程所在地住房城鄉(xiāng)建設主管部門及時向承

建工程的建筑施工企業(yè)下達《房屋市政工程生產安全重大隱患治理掛

牌督辦通知書》并公開有關信息，接受社會監(jiān)督。

生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，

依照前款規(guī)定向本單位有關負責人報告，有關負責人不及時處理的，

安全生產管理人員可以向主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門

報告，接到報告的部門應當依法及時處理。企業(yè)及工程項目的主要負

責人對重大隱患排查治理工作全面負責。

【考點來源】2Z206021施工單位的安全生產責任S.

8.關于施工許可證申請延期的說法，正確的是

A.自領取施工許可證之日起6個月內因故不能按期開工的，應當

申請延期

B.延期以3次為限，每次不得超過3個月

C.既不開工又不申請延期的，施工許可證由發(fā)證機關廢止

D.超過延期時限的施工許可證，自行廢止

【參考答案】D

【解析】《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領職施工許可證之日

起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，

延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超

過延期時限的，施工許可證自行廢止。

【考點來源】2Z202013延期開工、核驗和重新辦理批準的規(guī)定

9.關于違約責任免除的說法，正確的是()。

A.合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效

B.發(fā)生不可抗力后，必然導致全部責任的免除

C.遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除責任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方

【參考答案】c

【解析】《民法典》規(guī)定，合同中的下列免責條款無效：(1)造成

對方人身損害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。)

《民法典》規(guī)定，當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)

不可抗力的影響，部分或者全部免除責任,但是法律另有規(guī)定的除外。

因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給

對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責任。

【考點來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的規(guī)定;2Z204016

違約責任及違約責

10.下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是()。

A.由行政主管部門主持達成的調解書

B.仲裁委員會在仲裁程序中形成的調解書

C.人民法院在民事案件審理中制作的調解書A

D.由人民調解委員會調解達成的并經人民法院司法確認的調解協(xié)

議

【參考答案】A

【解析】行政調解達成的協(xié)議不縣有強制執(zhí)行力。)

【考點來源】2Z208041調解的規(guī)定

1L當事人對建設工程實際竣工日期有爭議，關于人民法院認定

竣工日期的說法，正確的是()

A.承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人

提文竣工驗收報吉之日為象工日

B.建設工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收報告之日

竣工日期

C.建設工程未經竣工驗農，承包人問發(fā)包人交付工程，發(fā)包人拒

縮接收的，以承包人申請交付之日為竣工日期

D.建設工程未經竣工驗妝，發(fā)包人通知承包人交付工程，并實際

占有實際使用工程，以發(fā)包人通知到達之日為竣工日期

【答柔】A

【解析】當事人對建設工程際竣工日期有爭議的，按照以下情形

分別處理：

(1)建設工程經竣工驗妝合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日

期；

(2)承包人已經提交竣工撿收報告，發(fā)包人拖挺驗收的，以承包人

提交驗妝報吉之日為竣工日期；

(3)建設工程未經設工驗收，發(fā)包人撞自使用的，以轉移占有建設

工程之日為設工日期。

【考點來滿】2Z204012建設工程工期和價款的規(guī)定

12.總承包項目工地大型塔吊傾造成傷亡事故的，負責上報事故

的“0。

A.能工總承包單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.項目經理

【參考答案】A

【解析】實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事

故?！究键c來源】2Z206023施工總承包和分包單位的安全生產責任13.*

建設工程項目中，屬于依法必須進行招標的項目是()A.使用預算資金

100萬元，并且誠每金占投資額10人上的項目B.使用國有企業(yè)資金

100萬元，并且該資金占投資額10重的項目C.使用預算資金300萬

元，并且該資金占投資額10%上的項目D.使用國有事業(yè)單位資金300

萬元，并且該資金占投資鎮(zhèn)10%以下的項目

【參考答案】c

【解析】使預算資金200萬元人民而以上，并且該資金占投資額

10%人上的項目。

【考點來添】22203011建設工程法定招標的范圍、招標方式和

交易場所

13.下列建設工程項目中，屬于依法必須進行招標的項目是()A.使

用預算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目B.使用國

有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10以下的項目C.使用預

算資金300萬元，并且該資金占投資額10以上的項目D.使用國有事

業(yè)單位資金300萬元，并且該資金占投資額10%以下的項目

【參考答案】c

【解析】使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資

額10%以上的項目。

【考點來源】2Z203011建設工程法定招標的范圍、招標方式和

交易場所

14.關于開標的說法，正確的是()

A.投標人少于5個的，不得開標

B.投標人對開標有異議的，應當在開標結束后另行提出

C.開標應當由招標代理機構主持

D.招標人應當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標

【參考答案】D

【解析】開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同

一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標

由招標人主持，邀請所有投標人參加。投標人少于3個的，不得開標;

招標人應當重新招標。投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，

招標人應當當場作出答復，并制作記錄。

【考點來源】2Z203012招標基本程序和禁止肢解發(fā)包、限制排

斥投標人的規(guī)定

15.根據(jù)《綠色施工導則》關于施工總平面布置的說法，正確的

是()

A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結構預制裝配式活動

圍擋

B.生活區(qū)與生產區(qū)盡量分開布置

C.施工現(xiàn)場攪拌站應當盡量靠近在建工程建筑物

D.施工現(xiàn)場內的永久性道路應當形成環(huán)形通路

【參考答案】A

【解析】施工現(xiàn)場圍墻可采用連續(xù)封閉的輕鋼結構預制裝配式活

動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地。生活區(qū)與生產區(qū)應分開布置，并

設置標準的分隔設施。

施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫、加工廠、作業(yè)棚、材料堆場等布置應盡

量靠近已有交通線路或即將修建的正式或臨時交通線路，縮短運輸距

錢J。

施工現(xiàn)場道路按照永久道路和臨時道路相結合的原則布置。施工

現(xiàn)場內形成環(huán)形通路，減少道路占用土地。

【考點來源】2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定

16.根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，下列施工企

業(yè)的違法行為中屬于應當撤銷安全生產許可證的是()。

A.冒用安全生產許可證的

B.安全生產許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動的

C.使用偽造的安全生產許可證的

D.以賄賠手段取得安全生產許可證的

【參考答案】D

【解析】建筑施工企業(yè)以欺騙、賄賠等不正當手段取得安全生產

許可證的，撤銷安全生產許可證，3年內不得再次申請安全生產許可

證;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

【考點來源】2Z206013違法行為應承擔的法律責任

17.關于施工合同連約賠償損失范圍的說法，正確的是()

A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失

B.訂立合同時對因違約造成的損害不可預見，違約方也應當承擔

賠償責任

C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損

失部分請求賠償

D.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內

【參考答案】D

【解析】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約

定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，

包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過違約一方訂立合同

時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。

約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根

據(jù)當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，人

民法院或者仲裁機構可以根據(jù)當事人的請求予以適當減少。

當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒

有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失請求賠償。當事

人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。

【考點來源】1Z304013建設工程賠償損失的規(guī)定

18.根據(jù)《安全生產法》施工企業(yè)主要負責人對安全生產的責任

是0

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包單位安全生產管理情況

B.保證本企業(yè)安全生產投入的有效實施

C.督促落實本企業(yè)重大危險源的安全管理措施

D.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調工程項目安全生產活動

【參考答案】B

【解析】生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有

下列職責：⑴建立、健全本單位安全生產責任制;⑵組織制定本單位

安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;⑶保證本單位安全生產投入的有效實

施;⑷督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱

患;⑸組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;⑹及時、

如實報告生產安全事故乂7)組織制定并實施本單位安全生產教育和培

訓計劃。

【考點來源】2Z306021施工單位的安全生產責任

19.下列責任屬于承擔行政處罰的是()。

A.拘役

B.罰金

C.停止損害

D.責令停產停業(yè)

【參考答案】c

【解析】行政處罰的種類：(1)警告;(2)罰款;⑶沒收違法所得，沒

收非法財物;

(4)責令停產停業(yè)乂5)暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執(zhí)照;(6)

行政拘留;⑺法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰.

A、B屬于刑事責任;D屬于民事責任。

【考點來源】2Z201090建設工程法律責任制度

20.關于建設工程施工**墊資正確的是()。

A.墊資的法律性質為當事人之間的借款

B-政府我金項目基正由施工企業(yè)最資施工尊

C.當事人之間關于墊資的約定無效

D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市

場報價利率計算利息的，人民法院應予支持

【參考答案】B

【解析】《保障中小企業(yè)款項支付條例》規(guī)定，政府投資項目所

需資金應當按照國家有關規(guī)定確保落實到位，不得由施工單位墊資建

設。

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問

題的解釋》規(guī)定，當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照

約定返還墊資及其利息的，應予支持。

【考點來源】2Z204012建設工程工期和價款的規(guī)定

21.關于危險踐物污染環(huán)境防治的說法正確的是()。

A.危險廢物的容器和包裝物應當根據(jù)實際需要設置危險廢物識

別標志

B.從事危險廢物經營活動的單位，應該按照國家有關規(guī)定申請取

得許可證

C.將危險廢物與旅客在同一運輸工具上運載的，應當按照國家有

關規(guī)定申請取得許可

D.危險廢物的容器和包裝物轉作他用時一，應當經行政主管部門批

準

【參考答案】B

【解析】對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸、利

用、處置危險廢物的設施、場所，應當按照規(guī)定設置危險廢物識別標

，吉、OO

從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經營活動的單位，應當按

照國家有關規(guī)定申請取得許可證。

禁止將危險廢物與旅客在同一運輸工具上載運。

收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的場所、設施、設備和

容器、包裝物及其他物品轉作他用時一，應當按照國家有關規(guī)定經過消

除污染處理，方可使用?！究键c來源】2Z205014施工現(xiàn)場固體廢物污

染環(huán)境防治的規(guī)定

22.關于承攬合同的說法正確的是()。

A.承攬合同應當采用書面形式

B.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙不合理的，可以直接修改

C.承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗

D.承攬人可以根據(jù)工作需要自行決定是否留存復制品或者技術

資料

【參考答案】c

【解析】承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,

應當及時通知定作人。

承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得

留存復制品或者技術資料。

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人

不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

【考點來源】2Z204031承攬合同的法律規(guī)定

23.關于仲裁裁決的不予執(zhí)行和撤銷說法正確的是0

A.仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，

不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決

B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月

內提出

C.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲

裁裁決

D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申

請仲裁，只能向人民法院起訴

【參考答案】C

【解析】被申請人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，經人民

法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：⑴當事人在合同中沒有仲

裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的;⑵裁決的事項不屬于仲裁

協(xié)議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的;⑶仲裁庭的組成或者仲裁的程

序違反法定程序的;⑷裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;⑸對方當事人向

仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;⑹仲裁員在仲裁該案時

有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。

根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，當事人提出證據(jù)證明裁決有上述情形之

一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。

當事人申請撤銷裁的，應當在收到裁決書之日起6個月內提出。

仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人之間的糾紛并未解決。

根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，當事人就該糾紛可以根據(jù)雙方重新達成的仲

裁協(xié)議申請仲裁，也可以向人民法院起訴。

【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執(zhí)行

24.關于無效施工合同工程款結算說法正確的是()。

A.建設工程經驗收合格的，發(fā)包人應當按照合同約定進行工程款

結算個

B.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收仍不合格的，

發(fā)包人可以在結算中大幅度減少結算金額

C.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格的，維修

費用應當由發(fā)包人與承包人共同承擔

D.建設工程經驗收合格的，發(fā)包人可以參照合同關于工程價款的

約定折價補償承包人

【參考答案】D

【解析】《民法典》規(guī)定，建設工程施工合同無效，但是建設工

程經驗收合格的，可以參照合同關于工程價款的約定折價補償承包

人。

建設工程施工合同無效，且建設工程經驗收不合格的，按照以下

情形處理：⑴修復后的建設工程經驗收合格的，發(fā)包人可以請求承包

人承擔修復費用乂2)修復后的建設工程經驗收不合格的，承包人無權

請求參照合同關于工程價款的約定折價補償。發(fā)包人對因建設工程不

合格造成的損失有過錯的，應當承擔相應的責任。【考點來源】

2Z204014無效合同和效力待定合同的規(guī)定

25.關于借款合同的說法正確的是()。

A.自然人之間的借款合同應當采用書面形式

B.借款的利息可以預先在本金中扣除

C.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立

D.借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)

放借款，但不得解除合同

【參考答案】C

【解析】借款合同應當采用書面形式，但是自然人之間借款另有

約定的除外。

借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，

應當按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。

自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立。

借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放

借款、提前收回借款或者解除合同。

【考點來源】2Z204033借款合同的法律規(guī)定

26.關于仲裁裁決效力**正確的是()。

A.仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可

以向鐘裁委員會申請強制執(zhí)行

B.仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行

C.當事人向人民法院申請撤銷裁決的，該裁決書不發(fā)生法律效力

D.仲裁裁決作出后，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲

裁，也不得就此提起訴

【參考答案】C

【解析】仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不

履行的，另一方當事人可以依照《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院

申請執(zhí)行，受申請的人民法院應當執(zhí)行。

涉外案件的仲裁裁決或者外國仲裁裁決，均可依據(jù)《紐約公約》

向有管轄權的締約國或者地區(qū)的法院申請承認和執(zhí)行。

仲裁裁決被法院依法裁定不予執(zhí)行的，當事人就該糾紛可以重新

達成仲裁協(xié)議，并依據(jù)該仲裁協(xié)議申請仲裁，也可以向法院提起訴訟。

【解析不確定】

【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執(zhí)行

27.關于建設工程總分包單位的質量責任說法正確的是()。

A.總承包單位應當對分包工程的質量與分包單位向建設單位承

擔連帶責任

B.分包工程出現(xiàn)質量問題，建設單位僅能要求分包單位承擔責任

C.經建設單位同意分包的工程，總承包單位對分包工程的質量可

以不承擔責任

D.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承

擔相應責任

【參考答案】A

【解析】建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負

責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質

量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管

理。

【考點來源】2Z207021對施工質量負責和總分包單位的質量責

任

28.關于建筑工程一切險**正確的是()。

A.建筑工程一切險必須加保第三者責任險

B.在建筑工程一切險中，保險人僅對意外事故造成的損失和費用

負責賠償

C.在建筑工程一切險中，保險人對設計錯誤引起的損失和費用不

負責賠償

D.建筑工程一切險的被保險人不包括業(yè)主聘用的技術顧問

【參考答案】C

【解析】建筑工程一切險往往還加保第三者責任險。

保險人對下列原因造成的損失和費用，負責賠償：(1)自然事件，

指地震、海嘯、雷電、颶風、臺風、龍卷風、風暴、暴雨、洪水、水

災、凍災、冰霍、地崩、山崩、雪崩、火山螺發(fā)、地面下陷下沉及其

他人力不可抗拒的破壞力強大的自然現(xiàn)象;⑵意外事故，指不可預料

的以及被保險人無法控制并造成物質損失或人身傷亡的突發(fā)性事件，

包括火災和爆炸。

保險人對設計錯誤引起的損失和費用不負責賠償。

被保險人具體包括：⑴業(yè)主或工程所有人乂2)承包商或者分包

商;⑶技術顧問，包括業(yè)主聘用的建筑師、工程師及其他專業(yè)顧問。

【考點來源】2Z201082建設工程保險的主要種類和投保權益氣

29.下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的是()。

A.直接指定分包人分包專業(yè)工程造成建筑工程質量缺陷的

B.拖欠工程款影響工期的

C.未申領施工許可證導致無法開工的

D設計變更導致費用增加的

【參考答案】A

【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適

用法律問題的解釋》

第12條規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺

陷，應當承擔過錯責任：

(1)提供的設計有缺陷;⑵提供或者指定購買的建筑材料、建筑構

配件、設備不符合強制性標準;⑶直接指定分包人分包專業(yè)工程。

【考點來源】2Z207044竣工結算、質量爭議的規(guī)定

30、招標人下列行為中，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標

人或者投標人的是()

A.拒收未通過資格預審的投標人提交的投標文件好

B.設定與合同履行有關的資格條件

C.依法必須進行招標的項目以特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條

件

D.對不同的投標人采取相同的資格審查標準

【參考答案】C

【解析】招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排

斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標

人提供有差別的項目信息、;(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項

目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;(3)依法必須

進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分

條件或者中標條件;(4)對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查

或者評標標準;(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或

者供應商乂6)依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標

人的所有制形式或者組織形式;(7)以其他不合理條件限制、排斥潛在

投標人或者投標人。

【考點來源】2Z203012招標基本程序和禁止肢解發(fā)包、限制排

斥投標人的規(guī)定

31.根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，建筑市場各方主體的下

列情形中，應當列入建筑市場主體“黑名單”的是()

A.發(fā)生違法分包，受到行政處罰的

B.發(fā)生工程質量安全事故受到行政處罰的個

C.經法院判決或者仲裁機構裁決，認定為拖欠工程款的

D.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質的

【參考答案】D

【解析】將存在下列情形的建筑市場各方主體，列入建筑市場主

體“黑名單”：（1）利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質的;⑵發(fā)生

轉包、出借資質，受到行政處罰的乂3）發(fā)生重大及以上工程質量安全

事故，或1年內累計發(fā)生2次及以上較大工，程質量安全事故，或發(fā)

生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大工程質量安全事故，受

到行政處罰的;⑷經法院判決或仲裁機構裁決，認定為拖欠工程款，

且拒不履行生，效法律文書確定的義務的。

【考點來源】2Z203033建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制

32.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

B.檢測機構可以是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構

C.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構

D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考

【參考答案】C

【解析】檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其

授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生

效。工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。

【考點來源】2Z307023對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規(guī)

定

33.在執(zhí)行過程中，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的情形是()。

A.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的

B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，

又喪失勞動能力的

C.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議

D.追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費案件的權利人死亡的

【參考答案】c

【解析】有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行：⑴申請

人表示可以延期執(zhí)行的乂2)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的⑶

作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務

的;⑷作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承

受人的;⑸人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無

財產可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。

【考點來源】27208024民事訴認的審圳和執(zhí)行

34.關于施工生產安全事故調查的說法，正確的是()?；?日它容

A.事故調查組組長由事故發(fā)生地的公安機關指定

B.事故調查組不得直接組織專家進行技術鑒定

C.事故調查組成員應當及時發(fā)布有關事故的信息

D.技術鑒定所需時間不計入事故調查期限

【參考答案】D

【解析】事故調查組組長由負責事故調查的人民政府指定。未經

事故調查組組長允許，事故調查組成員不得擅自發(fā)布有關事故的信

息。必要時，事故調查組可以直接組織專家進行技術鑒定。技術鑒定

所需時間不計入事故調查期限。

【考點來源】2Z206048施工生產安全事故報告及采取相應措施

的規(guī)定

35.未參加工傷保險的施工總承包項目，分包單位職工發(fā)生工傷

事故后，關于該職工工傷保險待遇支付的說法，正確的是()。

A.由建設單位先行支付

B.由工傷保險基金先行支付

C.由分包單位支付工傷保險待遇，施工總承包單位、建設單位承

擔連帶責任

D.由分包單位與建設單位共同承擔

【參考答案】C

【解析】未參加工傷保險的建設項目，職工發(fā)生工傷事故，依法

由職工所在用人單位支付工傷保險待遇，施工，總承包單位、建設單

位承擔連帶責任;用人單位和承擔連帶責任的施工總承包單位、建設

單位不支付的，由工傷保險基金先行支付，用人單位和承擔連帶責任

的施工總承包單位、建設單位應當償還;不償還的，由社會保險經辦

機構依法追償。

【考點來源】2Z206034工傷保險和意外傷害保險的規(guī)定

36.關于工程建設強制性國家標準的說法，正確的是()。

A.標準可以由行業(yè)主管部門發(fā)布

B.對標準解釋的效力低于標準本身

C.對標準進行復審的周期一般不得超過3年

D.標準文本應當免費向社會公開

【參考答案】D

【解析】A錯誤，國務院標準化行政主管部門負責強制性國家標

準的立項、編號和對外通報。

B錯誤，強制性國家標準的解釋與標準具有同等效力。

c錯誤，復審周期一般不得超過5年。

D正確，強制性標準文本應當免費向社會公開。

【考點來源】2Z207011工程建設標準的分類

37.關于行政行為特**正確的是()。

A.行政行為以有償為原則，以無償為例外

B.行政行為不具有裁量性

C.行政機關在實施行政行為時應當與行政相對人協(xié)商或者征得

其同意

D.行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性

【參考答案】D

【解析】除行政協(xié)議外，行政機關的行政行為具有以下特征：

(1)行政行為屬于執(zhí)行法律的行為。任何行政行為均須有法律根

據(jù)，沒有法律的明確規(guī)定或接權，行政機關不得作出任何行政行為。

(2)行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術本身的局限性和

行政管理的廣泛性、復雜性等所決定的。B錯誤。

⑶行政機關在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對

人協(xié)商或征得其同意，便可依法自王作出。C錯誤。

(4)行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性。行政相對

人必須服從并配合行政行為，否則行政機關將予以制裁或強制執(zhí)行。

D正確。

(5)行政行為以無償為原則，以有償為例外。只有當特定行政相對

人承擔了特別公共負擔，或者分享了特殊公共利益時，方可為有償?shù)摹?/p>

A錯誤。

【考點來源】2Z208011建設工程糾紛的主要種類

38.關于投標保證金**正確的是()。

A.投標保證金不得超過招標項目估算價的5%

B.投標保證金有效期可以短于投標有效期

C.招標人分兩階段招標的，應當在第一階段要求投標人提交投標

保證金

D.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保

證金

【參考答案】D-

【解析】A錯誤?！墩袠送稑朔▽嵤l例》規(guī)定，招標人在招標

文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目

估算價的

2%o

《工程建設項目施工招標投標辦法》進一步規(guī)定，投標保證金不

得超過項目估算價的2%,但最高不得超過80萬元人民幣。

B錯誤。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。

C錯誤。實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金

的，應當在第二階段提出。

D正確。投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還

投標保證金。

【考點來源】2Z203013投標人，投標文件和投標保證金

39.下列屬于人民法院行**范圍的是()。

A.行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、

咨詢等過程性行為

B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為

C.認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的

D.調解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為

【參考答案】C

【解析】2017年6月經修改后公布的《中華人民共和國行政訴

訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》》規(guī)定，人民法院受理公民、法人或

者其他組織提起的下列訴訟：

(1)對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照、責令停產停業(yè)、沒

收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰不服的；

(2)對限制人身自由或者對財產的查封、扣押、凍結等行政強制措

施和行玫強制執(zhí)行不服的；

(3)申請行政許可，行政機關拒絕或者在法定期限內不予答復，或

者對行政機關作出的有關行政許可的其他決定不服的；

(4)對行政機關作出的關于確認土地、礦藏、水流、森林、山嶺、

草原、荒地、灘涂、海域等自然資源的所有權或者使用權的決定不服

的；

(5)對征收、征用決定及其補償決定不服的；

(6)申請行政機關履行保護人身權、財產權等合法權益的法定職

責，行政機關拒絕屬行或者不予答復的；

⑺認為行政機關侵犯其經營自主權或者農村土地承包經營權、農

村土地經營權的；

(8)認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的;C正確。

(9)認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務

的；

(10)認為行政機關沒有依法支付撫恤金、最低生活保障待遇或者

社會保險待遇的乂11)認為行政機關不依法履行、未按照約定履行或者

違法變更、解除政府特許經營協(xié)議、土地房屋征收補償協(xié)議等協(xié)議的;

(12)認為行政機關侵犯其他人身權、財產權等合法權益的。除前

款規(guī)定外，人民法院受理法律、法規(guī)規(guī)定可以提起訴訟的其他行政案

件。

《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》

(法釋(2018)1號)規(guī)定，下列行為不屬于人民法院行政訴訟的受案范

圍：食⑴公安、國家安全等機關依照刑事訴訟法的明確授權實施的行

為，

(2)調解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為;D錯誤。

⑶行政指導行為；

(4)駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為;B錯誤。

(5)行政機關作出的不產生外部法律效力的行為；

(6)行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、

咨詢等過程性行為;A錯誤。

(7)行政機關根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)

行行為，但行政機關擴大執(zhí)行范圍或采取違法方式實施的除外；

(8)上級行政機關基于內部層級監(jiān)督關系對下級行政機關作出的

聽取報告、執(zhí)法檢查、督促屬責等行為；

(9)行政機關針對信訪事項作出的登記、受理、交辦、轉送、復查、

復核意見等行(10)對公民、法人或者其他組織權利義務不產生實際影

響的行為。

【考點來源】2Z208053行政訴訟的受案范圍、審理程序和判決

執(zhí)行

40.下列情況**“掛證”的是()。

A.達到法定退體年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與

注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的

B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所

在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的

C.社會保險繳納單位與注冊單位一致，實際工作單位與注冊單位

不一致的

D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員，實際工作單位與注冊單位一致，社會保險

繳納單位與注冊單位不一致的

【解析】住房和城鄉(xiāng)建設部)公廳《關于做好工程建設領域專業(yè)

技術人員職業(yè)資格“掛證”等違法違規(guī)行為專項整治工作的補充通知》

(建辦市函(2019)92號)則規(guī)定，對實際工作單位與注冊單位一致，但

社會保險繳納單位與注冊單位不一致的人員，以下6類情形，原則上

不認定為“掛證”行為：

(1)達到法定退休年齡正式退休和依法提前退體的;A不認定。

(2)因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所

在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的;B不認定。

(3)屬于大專院校所屬勘察設計、工程監(jiān)理、工程造價單位聘請的

本校在職教師或科研人員，社會保險由所在院校繳納的；

(4)屬于軍隊自主擇業(yè)人員的;D不認定。

島熱、普疆，的瓶解.

(6)有法律法規(guī)、國家政策依據(jù)的其他情形。

【考點來源】2Z202034建造師的基本權利和義務

41.關于融資租賃合同**正確的是()。

A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務

B.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請

求承租人繼續(xù)支付租

C.融資租賃合同可以采用口頭形式

D.當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同效力待定

【參考答案】B

【解析】承租人應當履行占有租賃物期間的維修義務。A錯誤。

承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請求

承租人繼續(xù)支付租金，但是法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除

外。B正確。

為明確各自的權利和義務，《民法典》規(guī)定，融資租賃合同應當

采用書面形式。c錯當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同無

效。D錯誤。

【考點來源】2Z204035融資租賃合同的法律規(guī)定

42.關于建設工程返修…確的是0

A.施工企業(yè)僅對已完成的工程負責返修

B.對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程，無論是否屬于施工企業(yè)原

因造成的，施工企業(yè)都應當負責返

C.....

D.對竣工驗收不合格的建設工程，若是施工企業(yè)原因造成的質量

問題對該項工程承擔一定風險的有關各方（即具有可保利益的各方），

均可作為被保險人，由施工企業(yè)有償返修

【參考答案】B

【解析】《建筑法》規(guī)定，對已發(fā)現(xiàn)的質量缺陷，建筑施工企業(yè)

應當修復。

《建設工程質量管理條例》進一步規(guī)定，施工單位對施工中出現(xiàn)

質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返

修。

2020年5月公布的《中華人民共和國民法典》（以下簡稱《民法

典》》也作了相應規(guī)定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約

定的，發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。

返修作為施工單位的法定義務，其返修包括施工過程中出現(xiàn)質量問題

的建設工程和竣工驗收不合格的建設工程兩種情形。D錯誤。

不論是施工過程中出現(xiàn)質量問題的建設工程，還是竣工驗收時發(fā)

現(xiàn)質量問題的工程，施工單位都要負責返修。A錯誤。

對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返

修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。B正確。

【考點來源】2Z207024施工質量檢驗和返修的規(guī)定

43.根據(jù)《綠色施工…?用.水效率的說法，正確的是()。

A.施工現(xiàn)場噴灑路面不得使用市政自來水

B.現(xiàn)場機具沖洗用水鼓勵設立循環(huán)用水裝置

C.對混凝土攪拌站點等用水集中的區(qū)域和工藝點進行專項計量

考核

D.施工現(xiàn)場對生活用水和工程用水統(tǒng)一確定定額指標，綜合計量

管理

【參考答案】C

【解析】《綠色施工導則》進一步對提高用水效率、非傳統(tǒng)水源

利用和安全用水作出規(guī)定。

提高用水效率：

⑴施工中采用先進的節(jié)水施工工藝。

(2)施工現(xiàn)場噴酒路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水?，F(xiàn)場攪拌

用水、養(yǎng)護用水應采取有效的節(jié)水措施，嚴禁無措施澆水養(yǎng)護混凝土。

A錯誤。

(3)施工現(xiàn)場供水管網應根據(jù)用水量設計布置，管徑合理、管路簡

捷，采取有效措施減少管網和用水器具的漏損。

(4)現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗用水必須設立循環(huán)用水裝置。施工

現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)的生活用水采用節(jié)水系統(tǒng)和節(jié)水器具，提高節(jié)水

器具配置比率。項目臨時用水應使用節(jié)水型產品，安裝計量裝置，采

取針對性的節(jié)水措施。B錯誤。

(5)施工現(xiàn)場建立可再利用水的收集處理系統(tǒng)，使水資源得到梯級

循環(huán)利用。

(6)施工現(xiàn)場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標，并分

別計量管理。D錯誤。

(7)大型工程的不同單項工程、不同標段、不同分包生活區(qū)，凡具

備條件的應分別計量用水量。在簽訂不同標段分包或勞務合同時，將

節(jié)水定額指標納入合同條款，進行計量考核。

(8)對混凝土攪拌站點等用水集中的區(qū)域和工藝點進行專項計量

考核。施工現(xiàn)場建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系統(tǒng)。C正

確。

【考點來源】2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定

44.關于民事訴訟中第三..…的是0

A.第三人屬于狹義的民事訴訟當事人

B.人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和

義務

C.對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，只能

參加訴訟，不得提起訴訟

D.對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案

件處理結果同他有法律上的利害關系的，只能由人民法院通知其參加

訴訟

【參考答案】

【解析】狹義的民事訴訟當事人包括原告和被告。廣義的民事訴

訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。A錯誤。

第三人，是指對他人爭議的訴訟標的有獨立的請求權，或者雖無

獨立的請求權，但案件的處理結果與其有法律上的利害關系，而參加

到原告、被告已經開始的訴訟中進行訴訟的人。

《民事訴訟法》規(guī)定，對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有

獨立請求權的，有權提起訴訟。對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖

然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，可

以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。人民法院判決承

擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和義務?！究键c來源】

2Z208022民事訴訟的當事人和代理人

45.關于標底**正確的是()。

A.招標人可以自行決定是否編制標底

B.招標人可以根據(jù)實際情況確定招標項目標底的數(shù)量氣

C.國有資金投資的建筑工程招標的，應當設有招標標底

D.在保密的前提下，接受招標人委托編制標底的中介機構可以為

該項目的投標人提供咨詢

【參考答案】A

【解析】招標人可以自行決定是否編制標底。A正確。B錯誤。

國有資金投資的建筑工程招標的，應當設有最高投標限價;非國

有資金投資的建筑工程招標的，可以設有最高投標限價或者招標標

底。c錯誤。

接受委托編制標底的中介機構不得參加受托編制標底項目的投

標，也不得為該項目的投標人編制投標文件或者提供咨詢。D錯誤。

【考點來源】2Z203012招標基本程序和禁止肢解發(fā)包、限制排

斥投標人的規(guī)定

46.下列行為**不良行為的是()。個

A.未按照國家有關規(guī)定在施工現(xiàn)場設置消防通道、消防水源、配

備消防設施和滅火器材的

B.在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的

C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料見證取樣的

D****

【參考答案】C

【解析】未在施工現(xiàn)場的危險部位設置明顯的安全警示標志，或

未按照國家有關規(guī)定在施工現(xiàn)場設置消防通道、消防水源、配備消防

設施和滅火器材的;A安全不良。

在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的;B安全不良。

未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測，或未

對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的;c質量不良。

【考點來源】2Z203032建筑市場施工單位不良行為記錄認定標

準

47.下列糾紛中，屬于勞動爭議范圍的是（）。

A.因工傷醫(yī)療費發(fā)生的糾紛

B.勞動者請求社會保險經辦機構發(fā)放社會保險金的糾紛

C.勞動者對職業(yè)病診斷鑒定結論的異議糾紛

D.農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛

【參考答案】A

【解析】勞動爭議的范圍主要是：（1）因確認勞動關系發(fā)生的爭

議;（2）訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的爭議乂3）因除名、

辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議乂4）因工作時間、休息休假、社會保險、

福利培訓以及勞動保護發(fā)生的爭議乂5）因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經

濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議;⑹勞動者與用人單位在履行勞動合

同過程中發(fā)生的糾紛《）勞動者與用人單位之間沒有訂立書面勞動合

同，但已形成勞動關系后發(fā)生的糾紛乂8）勞動者退休后與尚未參加社

會保險統(tǒng)籌的原用人單位因追索養(yǎng)老金、醫(yī)療費、工傷保險待遇和其

他社會保險而發(fā)生的糾紛乂9）法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議。

【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決

48.承包人將建設工程主體結構的施工分包給第三人，該分包合

同0。

A.效力待定

B.無效

C.經發(fā)包人確認有效

D.可撤銷

【參考答案】B

【解析】承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實

際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工

合同的行為無效?！究键c來源】2Z204014無效合同和效力待定合同的

規(guī)定

49.關于建設工程合同變更說法正確的是()。

A.一方當事人可以根據(jù)交易習慣直接變更雙方已達成的合同約

定

B.雙方當事人協(xié)商變更后的內容取代原合同的內容

C.雙方當事人對合同變更的內容約定不明確的，先提出變更的一

方有權要求對方按其要求履行

D.合同訂立時的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當事人可以直接變更

原合同約定

【參考答案】B

【解析】當事人協(xié)商一致，可以變更合同。

如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代

原合同的內容，當事人應當按照變更后的內容履行合同。

如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變

更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。

合同成立后，合同的基礎條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預

見的、不屬于商業(yè)風險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于當事人一方明

顯不公平的，受不利影響的當事人可以與對方重新協(xié)商;在合理期限

內協(xié)商不成的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者解除

合同。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止

50.關于招標代理機構**正確的是()。

A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標

B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢

C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合同可以是口頭

形式

D.招標代理機構應當擁有一定數(shù)量的具備編制招標文件、組織評

標等相應能力的專業(yè)人員

【參考答案】D

【解析】招標代理機構應當具備下列條件：⑴有從事招標代理業(yè)

務的營業(yè)場所和相應資金⑵有能夠編制招標文件和組織評標的相應

專業(yè)力量。

招標代理機構不得在所代理的招標項目中投標或者代理投標，也

不得為所代理的招標項目的投標人提供咨詢。

【考點來源】2Z203012招標基本程序和禁止肢解發(fā)包、限制排

斥投標人的規(guī)定

51.根據(jù)《保障農民工工資支付條例》，施工總承包單位應當建立

用工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結清后至少()。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【參考答案】C

【解析】施工總承包企業(yè)要加強對分包企業(yè)勞動用工和工資發(fā)放

的監(jiān)督管理，在工程項目部配備勞資專管員，建立施工人員進出場登

記制度和考勤計量、工資支付等管理臺賬，實時掌握施工現(xiàn)場用工及

其工資支付情況，不得以包代管。施工總承包企業(yè)和分包企業(yè)應將經

農民工本人簽字確認的工資支付書面記錄保存兩年以上備查。

【考點來源】22204023合法用工方式與違法用工模式的規(guī)定

52.關于建設工程招標投標交易場所的說法，正確的是()

A.縣級以上地方人民政府可以建立招標投標交易場所

B.招標投標交易場所不得以營利為目的

C.招標投標交易場所應當隸屬于行政監(jiān)督部門

D.招標投標交易場所應當按照不同行業(yè)分別設立

【參考答案】B

【解析】設區(qū)的市級以上地方人民政府可以根據(jù)實際需要，建立

統(tǒng)一規(guī)范的招標投標交易場所，為招標投標活動提供服務。招標投標

交易場所不得與行政監(jiān)督部門存在隸屬關系，不得以營利為目的。國

家鼓勵利用信息網絡進行電子招標投標。

【考點來源】2Z203011建設工程法定招標的范圍、招標方式和

交易場所

53.關于建筑企業(yè)資質證書變更的說法，正確的是()。

A.建筑企業(yè)資質證書遺失補辦的，由申請人告知資質許可機關，

由資質許可機關在官網發(fā)布信息

B.企業(yè)在建筑企業(yè)資質證書有效期內注冊資本發(fā)生變更的，不必

辦理資質證書變更手續(xù)

C.國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書的

變更，企業(yè)應當直接向國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門提出變更申請

D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項時，可以直接承繼

原建筑業(yè)企業(yè)資質

【參考答案】A

【解析】

A正確。住房和城鄉(xiāng)建設部《關于取消部分部門規(guī)章和規(guī)范性文

件設定的證明事項的決定》(建法規(guī)(2019)6號)規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質

證書遺失補辦，由申請人告知資質許可機關，由資質許可機關在官網

發(fā)布信息。

B錯誤。企業(yè)在建筑業(yè)資質證書有效期內名稱、地址、注冊資本、

法定代表人等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后1個月內

辦理資質證書變更手續(xù)。

c錯誤。由國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質

證書的變更，企業(yè)應當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市人

民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門提出變更申請，省、自治區(qū)、直轄市人

民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當自受理申請之日起2日內將有關

變更證明材料報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門，由國務院住房城鄉(xiāng)建

設主管部門在2日內辦理變更手續(xù)。

D錯誤。企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原

建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級。

【考點米源】2Z202021企業(yè)資質印去定條件和等級不

54.根據(jù)《民法典》》關于合同法定解除的說法，正確的是()。

A.發(fā)生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限屆滿前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要

債務，即可解除合同

C.當事人一方遲延履行主要債務，即可解除合同

D.以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同，當事人無權隨時解除

合同

【參考答案】B

【解析】法定解除合同?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，有下列情形之一的，

當事人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;A錯誤。

(2)在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表

明不履行主要債務;B正確。

⑶當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履

行;C錯誤。

(4)當事人一方延遲履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)

合同目的；

(5)法律規(guī)定的其他情形。以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合

同，當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。

D錯誤。

【考點來源】2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撒銷和終止

55.根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人申請注冊的下列情形中，

不予注冊的是()。

A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請

注冊之日止已滿7年的

B.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的

C.年齡超過60周歲的

D.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3

年的

【參考答案】B

【解析】申請人有下列情形之一的，不予注冊：⑴不具有完全民

事行為能力的；

(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的;⑶未達到注冊建造師繼

續(xù)教育要求的;⑷受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的乂5)因執(zhí)業(yè)

活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不

滿5年的;⑹因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日

起至申請注冊之日止不滿3年的乂7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之

日起至申請注冊之日止不滿2年的乂8)在申請注冊之日前3年內擔任

項目經理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的;(9伸請人

的聘用單位不符合注冊單位要求的;(10)年齡超過65周歲的;(11)法律、

法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。

【考點來源】2Z202032建造師考試、注冊和繼續(xù)教育的規(guī)定

56.根據(jù)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》關于建設工

程施工企業(yè)安全生產費用計提的說法，正確的是()。

A.施工企業(yè)計提的安全費用不列入工程造價

B.施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)

C.施工企業(yè)不得提高安全費用提取標準

D.總承包單位與分包單位按比例各自提取安全費用

【參考答案】B

【解析】建設工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)。建

設工程施工企業(yè)提取的安全費用列入工程造價，在競標時一，不得刪減,

列入標外管理?？偘鼏挝粦攲踩M用按比例直接支付分包單位并

監(jiān)督使用，分包單位不再重復提取。企業(yè)在上述標準的基礎上，根據(jù)

安全生產實際需要，可適當提高安全費用提取標準。

【考點來源】2Z206032施工現(xiàn)場安全防范措施、安全費用和特

種設備安全管理的規(guī)定

57.根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》可以申報歷史文化

名城、名鋪、名村的是()。

A.保存文物比較豐富的城市

B.能夠反映本地區(qū)建筑的文化特色的鎮(zhèn)

C.保留著傳統(tǒng)格局和歷史風貌的村莊

D.歷史上建設的工程對本地區(qū)發(fā)展產生較大影響的城市

【參考答案】C

【解析】2017年10月經修改后公布的《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村

保護條例》規(guī)定，具備下列條件的城市、鎮(zhèn)、村莊，可以申報歷史文

化名城、名鎮(zhèn)、名村：⑴保存文物特別豐富;⑵歷史建筑集中成片;⑶

保留著傳統(tǒng)格局和歷史風貌;(4)歷史上曾經作為政治、經濟、文化、

交通中心或者軍事要地，或者發(fā)生過重要歷史事件，或者其傳統(tǒng)產業(yè)、

歷史上建設的重大工程對本地區(qū)的發(fā)展產生過重要影響，或者能夠集

中反映本地區(qū)建筑的文化特色、民族特色。

【考點來源】2Z205032在文物保護單位保護范圍和建設控制地

帶施工的規(guī)定

59.關于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法，正確的是()。

A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理

B.建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)

理

C.工程監(jiān)理單位不得與建設單位有隸屬關系

D.工程監(jiān)理單位不得與該工程的設計單位有隸屬關系

參考答案：B

60.關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。

A.編制工程概算時，確定工程安全生產費用

B.工程開工前，審查施工企業(yè)的安全技術措施

C.工程開工前，負責項目的安全技術交底

D.對特殊結構的建設工程，提出保障安全施工的措施建議

參考答案：A

二、多項選擇題(共20題，每題2分.每題的備選項中，有2個

或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分:少選,

所選的每個選項得0.5