2023年工程合同4篇

1/12023年工程合同4篇隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我?guī)淼膬?yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇一放棄

-->發(fā)包人：（以下簡稱甲方）

承包人：（以下簡稱乙方）

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：十堰倍力工貿(mào)有限公司三期廠房。

2、工程地點(diǎn)：十堰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)白浪東路33號(hào)。

3、工程內(nèi)容：三期廠房（鋼構(gòu)+土建+裝飾）清單如下：

①地梁、地面及土石方工程分項(xiàng)。

③鋼構(gòu)工程中除12xa-g、gx5-12、5xd-g、dx1-5軸標(biāo)高4.65米以下的的外墻圍護(hù)(包括彩板、墻梁等等)不做外，其余均遵照?qǐng)D紙要求范圍和甲方提交的書面圖紙會(huì)審?fù)ㄖ?/p>

二、工期

自合同簽訂第三日起始，工程總有效工作日為60天，具體工期明確如下：

①基礎(chǔ)工程30天；

②主鋼構(gòu)安裝15天；

③屋面及屋面排水系統(tǒng)安裝5天；

④門窗及圍護(hù)系統(tǒng)安裝10天。

⑤其它附屬及收尾工程10天。

1、雨雪及其它不適合安裝的天氣。

2、春節(jié)。

3、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、資料不準(zhǔn)確和甲方提出工程變更。

4、因甲方和第三方原因造成施工停頓。

5、可能對(duì)甲方正常生產(chǎn)造成影響的工作磋商。

三、合同價(jià)款及付款方式

1、合同價(jià)款：

本工程合同內(nèi)容以人民幣捌拾伍萬圓整（￥850000.00）包干。

2、付款方式:

甲方預(yù)付工程總款的支付工程總款的30%；屋面及圍護(hù)系統(tǒng)完工后支付工程總款的20%；所有收尾工程完工，驗(yàn)收合格后即支付工程總款的15%；余款（工程總款的5%）作為質(zhì)保金。

3、變更工程價(jià)款：

凡涉及合同工程內(nèi)容以外的工程技術(shù)變更增加的新項(xiàng)目，場代表及項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合簽字認(rèn)可的工程技術(shù)變更通知單和施工簽證為準(zhǔn)，發(fā)生的主要原材料以市場價(jià)格報(bào)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行核算，其變更造價(jià)以甲方雙方共同協(xié)商認(rèn)可為準(zhǔn)，涉及規(guī)稅事項(xiàng)參照國家有規(guī)定執(zhí)行。

四、材料供應(yīng)

1、對(duì)主鋼構(gòu)及圍護(hù)系統(tǒng)的原材料供應(yīng)，甲方有明確指定，即主鋼構(gòu)所用的中厚板必須從武鋼原廠購買，彩鋼板必須選用寶鋼原產(chǎn)，在鋼構(gòu)拼裝、彩板軋制前，乙方必須向甲方提供制造廠商有效的出廠證明，對(duì)于主鋼構(gòu)所用基材，應(yīng)及時(shí)通知甲方見證取樣送檢。主鋼構(gòu)焊接組件必須按國家規(guī)定作焊縫探傷檢查，并出具檢測(cè)報(bào)告，所用焊料、焊接工藝、焊工技術(shù)水平證明、檢驗(yàn)方法等必須符合國家相關(guān)強(qiáng)制規(guī)定要求。

2、其余材料由乙方自行采購，凡采購的材料必須符合設(shè)計(jì)和建設(shè)單位要求及各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。且質(zhì)量合格證和出廠合格證書必須隨貨同行，材料進(jìn)場后經(jīng)甲方現(xiàn)場代表見證驗(yàn)收合格方可使用。凡采購的材料未經(jīng)驗(yàn)收乙方擅自使用造成工程質(zhì)量不合格，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或拆除并承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，由此延誤的工期不能順延，并賠償由此給甲方所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

五、工程質(zhì)量

1、乙方必須按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙精心組織施工。遇有特殊情況需要變更時(shí)，必須征得甲方現(xiàn)場代表和項(xiàng)目經(jīng)理同意并聯(lián)合簽認(rèn)后方可有效。

2、乙方必須接受甲方現(xiàn)場代表的質(zhì)量監(jiān)督及正常工作檢查，不得無故阻撓。

3、工程驗(yàn)收：工程質(zhì)量必須達(dá)到合同所定標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。若工程竣工后30天內(nèi)（以乙方向甲方遞交主體工程驗(yàn)收通知單之日起算），因甲方原因不組織驗(yàn)收均可視為工程已驗(yàn)收合格。

4、工程驗(yàn)收依據(jù)：

a、甲方簽認(rèn)的施工圖、施工變更通知單、施工簽證、相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集及圖紙會(huì)審紀(jì)錄。

b、相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)：

c、圖紙規(guī)范未說明、或不詳細(xì)部分可參照甲方現(xiàn)有一期廠房作法進(jìn)行驗(yàn)收，未取得甲方現(xiàn)場代表和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的工程項(xiàng)，一律視為不合格項(xiàng)。

六、安全生產(chǎn)

乙方施工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，持證上崗，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。若乙方施工中發(fā)生安全事故，造成已方及他方人身、財(cái)產(chǎn)損失，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

七、雙方權(quán)利和義務(wù)

1、甲方

a、向乙方提供必要的施工條件。如現(xiàn)場通水、通電、道路暢通、施工場地平整具備吊裝條件等等。

b、應(yīng)向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙兩份和與工程相關(guān)的技術(shù)資料。開工三天前組織有關(guān)單位參與施工圖會(huì)審與工程交底。

c、負(fù)責(zé)對(duì)乙方編制的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）進(jìn)行審定，對(duì)乙方違反審定的施工組織設(shè)計(jì)的行為有權(quán)指止。

d、負(fù)責(zé)為乙方辦理必要的施工現(xiàn)場出入證明，確保乙方主輔材、施工機(jī)械及人員的通行。

e、及時(shí)組織有關(guān)方面參與工程驗(yàn)收。

f、及時(shí)按進(jìn)度劃拔工程款項(xiàng)。

2、乙方

a、乙方預(yù)見某些約束與本工程項(xiàng)目無關(guān)的已方屬員出入和滯留施工現(xiàn)施工因素可能會(huì)對(duì)甲方生產(chǎn)造成影響，應(yīng)立即向甲方告知并商討解決辦法。如乙方未及時(shí)告知，由此造成甲方生產(chǎn)影響的一切損失均由乙方承擔(dān)。除施工必要，乙方施工人員及其施工器械不得隨意出入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場。

b、開工三天前編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），及時(shí)交甲方審定，審定通過后嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工。

c、編制工程整體進(jìn)度計(jì)劃、周度進(jìn)度計(jì)劃、送甲方項(xiàng)目經(jīng)

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇二放棄

-->一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)

1.發(fā)電機(jī)組型號(hào)：_____________;冷卻方式：_____________;臺(tái)數(shù)：_____________。

2.技術(shù)指標(biāo)

噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________db(a);晚上________db(a)。

注:1.如果背景噪聲級(jí)超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)gb3096-93規(guī)定,測(cè)量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。

三、噪音治理措施

采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。

六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)

________________________________________。

七、工程費(fèi)用及支付辦法

總工程費(fèi)用為：________________

付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。

八、其它

1.若甲方無故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委托方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時(shí)間：______年______月____日

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇三

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《解釋》)第二十八條規(guī)定，農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、政策性房屋買賣合同糾紛，按照不動(dòng)產(chǎn)糾紛確定管轄。

根據(jù)民事訴訟法關(guān)于地域管轄的規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄?！督忉尅饭己?，關(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛自然應(yīng)當(dāng)由案涉不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄。

此與先前司法實(shí)踐中將建設(shè)工程施工合同糾紛作為合同糾紛適用的地域管轄明顯有所改變。我國《民事訴訟法》第三十四條還規(guī)定，合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院管轄，但不得違反本法對(duì)級(jí)別管轄和專屬管轄的規(guī)定。

根據(jù)20XX年2月18日《最高人民法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》，修改后的民事案由分四級(jí)案由，第一審法院立案時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人法律關(guān)系的性質(zhì)，首先應(yīng)適用修改后的《民事案件案由規(guī)定》列出的第四級(jí)案由;第四級(jí)案由沒有規(guī)定的，適用相應(yīng)的第三級(jí)案由;以此類推，直到適用相應(yīng)的第一級(jí)案由。

建設(shè)工程施工合同糾紛屬于《民事案件案由規(guī)定》中的第四級(jí)案由，其第三級(jí)案由為建設(shè)工程合同糾紛，第二級(jí)案由為合同糾紛，第一級(jí)案由為合同、無因管理、不當(dāng)?shù)美m紛。

另外，與建設(shè)工程施工合同糾紛同屬建設(shè)工程合同糾紛的并列案由還包括建設(shè)工程勘察合同糾紛、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛、建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、建設(shè)工程分包合同糾紛、建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛、鐵路修建合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛。從文義解釋，上述案由規(guī)定中只有符合第四級(jí)案由建設(shè)工程施工合同糾紛的案件才屬于專屬管轄，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄。

其他并列第四級(jí)的案由糾紛，仍然屬于合同糾紛，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄，同時(shí)可以適用協(xié)議管轄和應(yīng)訴管轄。人民法院在就當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求確定案由時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴訟請(qǐng)求所基于的法律基礎(chǔ)確定訴爭法律關(guān)系，并選擇相應(yīng)的民事案由。因此，當(dāng)事人的請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)系基于《中華人民共和國合同法》第二百七十四條、第二百八十條、第二百八十五條等有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)的規(guī)定，以及第二百七十六條等有關(guān)監(jiān)理的規(guī)定所提出的訴訟請(qǐng)求均按照合同糾紛確定地域管轄。

同時(shí)，農(nóng)村建房、裝飾裝修工程和建設(shè)工程分包合同糾紛亦不包含在《解釋》規(guī)定的不動(dòng)產(chǎn)糾紛之內(nèi)。但筆者對(duì)此，尚有不同看法。根據(jù)人民法院出版社出版的由最高人民法院修改后民事訴訟法貫徹實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組編著的《最高人民法院民事訴訟司法解釋理解與適用》就幾類特殊合同糾紛適用專屬管轄的理由為：在實(shí)踐中，有些涉及不動(dòng)產(chǎn)的合同糾紛具有一定的特殊性，雙方的爭議除涉及合同的訂立、履行等，還涉及當(dāng)?shù)氐耐恋爻邪?jīng)營政策和房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，由不動(dòng)產(chǎn)所在地法院專屬管轄，有利于統(tǒng)一裁判尺度，有利于配合當(dāng)?shù)卣幚碓擃惏讣鸬娜后w性糾紛。

又如建設(shè)施工合同糾紛，往往涉及建筑物工程造價(jià)評(píng)估、質(zhì)量鑒定、留置權(quán)優(yōu)先受償、執(zhí)行拍賣等，由建筑物所在地法院管轄，有利于案件審理和執(zhí)行。

由此可知，將建設(shè)工程施工合同糾紛由不動(dòng)產(chǎn)所在地法院管轄系基于案件審理和執(zhí)行的`需要。那么建設(shè)工程分包合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛等在司法實(shí)踐中也往往涉及建筑物工程造價(jià)評(píng)估、質(zhì)量鑒定的問題，《解釋》將其排除在專屬管轄之外值得注意。筆者比較上述訴爭法律關(guān)系與建設(shè)工程施工合同糾紛的不同，推定其原因?yàn)榻ㄔO(shè)工程的分包系針對(duì)除建筑工程主體結(jié)構(gòu)外將房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中的專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給其他建筑業(yè)企業(yè)完成的活動(dòng)。

裝飾裝修合同亦系除建筑物主體結(jié)構(gòu)外為增加建筑物的利用效率和使用用途而進(jìn)行的施工活動(dòng)，二者均屬于對(duì)建筑工程主體結(jié)構(gòu)的“添附”，在司法實(shí)踐中也較少因工程欠款采用留置權(quán)優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣的情形，另外農(nóng)村房屋因土地屬性，目前尚不具備市場自由流動(dòng)性也較少采用優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣。

故筆者大膽揣測(cè)，上述不同可能為最高人民法院暫不將建設(shè)分包合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛納入專屬管轄的原因之一，以工程施工是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)作為合同糾紛和不動(dòng)產(chǎn)糾紛的分界。

法律條文上的規(guī)定自然涇渭分明，但在司法實(shí)踐中仍存在難以區(qū)分確定案由的情形。我國法律對(duì)承包建筑工程的單位實(shí)行資格準(zhǔn)入限制，禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。

禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個(gè)人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。建筑施工單位在從事建筑施工過程中，違反上述規(guī)定的，雙方所簽訂合同無效。建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程款的，應(yīng)予支持。

對(duì)此，在合同無效后，實(shí)際施工人就工程欠款提出的給付請(qǐng)求不應(yīng)當(dāng)?shù)玫礁哂诤戏ㄇ樾蜗乱话惝?dāng)事人可以享受的法律保護(hù)。法院在處理相關(guān)案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)梳理清楚發(fā)包人至實(shí)際施工人的各個(gè)分(轉(zhuǎn))承包環(huán)節(jié)中當(dāng)事人的合同地位，以實(shí)際施工人完成工作是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)來確定能否列為建設(shè)工程施工合同糾紛。

從《最高人民法院民事訴訟司法解釋理解與適用》中言明的將建設(shè)施工合同糾紛適用專屬管轄的理由來看，主要是基于案件審理和執(zhí)行方便的需要。那么對(duì)于留置權(quán)優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣，法律并未明確將建設(shè)工程分包和裝飾裝修合同排除在外，況且這兩種糾紛并非直接決定工程價(jià)款的多少或者可能引起群體性糾紛的風(fēng)險(xiǎn)程度，以訴爭法律關(guān)系是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)是否具有足夠的科學(xué)性、合理性還有待斟酌。

筆者認(rèn)為，在適用專屬管轄效果良好的情況下，對(duì)建設(shè)工程施工合同糾紛進(jìn)行目的性擴(kuò)張解釋，逐步將建設(shè)工程分包合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛、農(nóng)村建房施工合同糾紛也納入專屬管轄的范圍，有利于糾紛的當(dāng)?shù)亟鉀Q和適用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，結(jié)合民事審判實(shí)際，就審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律的問題，制定本解釋。

(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;

(二)沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;

(三)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。

第二條建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。

(二)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持。

因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

第五條承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，當(dāng)事人請(qǐng)求按照無效合同處理的，不予支持。

第六條當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。

當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。

當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。

第七條具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請(qǐng)求確認(rèn)無效的，不予支持。

(一)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

(三)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;

(四)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。

(一)未按約定支付工程價(jià)款的;

(三)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。

第十條建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款;已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，參照本解釋第三條規(guī)定處理。

因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此而給對(duì)方造成的損失。

第十一條因承包人的過錯(cuò)造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請(qǐng)求減少支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。

(一)提供的設(shè)計(jì)有缺陷;

(三)直接指定分包人分包專業(yè)工程。

承包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任。

第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。

(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

第十六條當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價(jià)款。

因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對(duì)該部分工程價(jià)款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。

建設(shè)工程施工合同有效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，工程價(jià)款結(jié)算參照本解釋第三條規(guī)定處理。

第十七條當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。

(一)建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日;

(二)建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;

(三)建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。

第十九條當(dāng)事人對(duì)工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。

第二十條當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。

第二十一條當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。

第二十二條當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持。

第二十三條當(dāng)事人對(duì)部分案件事實(shí)有爭議的，僅對(duì)有爭議的事實(shí)進(jìn)行鑒定，但爭議事實(shí)范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)全部事實(shí)鑒定的除外。

第二十四條建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。

第二十五條因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟。

第二十六條實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。

實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。

第二十七條因保修人未及時(shí)履行保修義務(wù)，導(dǎo)致建筑物毀損或者造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的，保修人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

保修人與建筑物所有人或者發(fā)包人對(duì)建筑物毀損均有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十八條本解釋自二○○五年一月一日起施行。

施行后受理的第一審案件適用本解釋。

施行前最高人民法院發(fā)布的司法解釋與本解釋相抵觸的，以本解釋為準(zhǔn)。

《法制日?qǐng)?bào)》20XX年10月27日

1.建設(shè)工程施工合同糾紛

2.工程建設(shè)總結(jié)

3.建設(shè)工程合同

4.建設(shè)工程勘察合同

5.工程建設(shè)管理總結(jié)

6.建設(shè)工程招標(biāo)合同

7.建設(shè)工程投標(biāo)合同

8.建設(shè)工程借款合同

放棄

-->工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇四放棄

-->發(fā)包人(全稱)：________________(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：___________