亮化施工合同

亮化施工合同本月修正2023簡版亮化施工合同本月修正2023簡版/亮化施工合同本月修正2023簡版亮化施工合同亮化施工合同1.合同背景本合同由甲方（以下簡稱“委托人”）與乙方（以下簡稱“承包人”）就亮化施工相關(guān)事宜達成一致意見，雙方同意遵守本合同的約定，共同進行合作。2.合同內(nèi)容2.1工程概述本合同涉及的亮化施工工程主要包括但不限于以下內(nèi)容：-安裝和布置燈光設(shè)備；-執(zhí)行相應(yīng)的電氣工程；-完成燈光控制系統(tǒng)的設(shè)置；-監(jiān)控和維護已安裝的亮化設(shè)備。2.2工期要求根據(jù)委托人的要求，本合同約定的工期為從合同生效之日起的30天內(nèi)完成。2.3質(zhì)量和安全要求-承包人承諾按照相關(guān)施工標準和規(guī)范進行操作，保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準；-承包人應(yīng)按照建筑工地安全管理規(guī)定進行施工，確保施工過程安全，減少事故發(fā)生的可能性。3.價格和支付方式3.1工程報價根據(jù)工程概述，承包人向委托人提供的工程報價為人民幣￥100,000（大寫：壹拾萬元整）。3.2付款方式付款方式約定如下：-工程開始前，委托人需支付工程款的30%作為預(yù)付款；-工程中期，委托人需支付工程款的40%作為進度款；-工程竣工，委托人需支付工程款的30%作為尾款。4.雙方責(zé)任和權(quán)利4.1委托人責(zé)任和權(quán)益-委托人應(yīng)按時支付工程款；-委托人有權(quán)對施工安排進行監(jiān)督和檢查，并提出合理的要求和建議；-如承包人未履行合同義務(wù)，委托人有權(quán)解除合同并要求承包人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2承包人責(zé)任和權(quán)益-承包人應(yīng)按合同約定按時完工，并保證施工質(zhì)量；-承包人有權(quán)收取合同約定的工程款；-如委托人未按時支付工程款，承包人有權(quán)暫停工程進展。5.違約與爭議解決5.1違約責(zé)任-若一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；-對于違約方應(yīng)承擔(dān)的損失，守約方有權(quán)要求其進行賠償。5.2爭議解決-對于因履行本合同而發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；-協(xié)商不成的，可提交爭議給合同約定的仲裁機構(gòu)進行仲裁；-仲裁裁決是終局的，雙方應(yīng)遵守并執(zhí)行。6.合同生效與解除6.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并在履行完畢后終止。6.2合同解除合同解除的情況包括但不限于以下情形：-雙方協(xié)商一致解除；-一方嚴重違約的情況下，另一方有權(quán)解除合同；-根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定解除合同。7.其他事項7.1附加條件本合同中約定的其他具體條件和細節(jié)，由雙方根據(jù)實際情況進行協(xié)商，并另行擬定附加協(xié)議進行約定。7.2合同變更對于本合同的任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行變更。7.3合同份數(shù)本合同正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.4適用法律和管轄本合同適用中華人民共和國的法律。對于因本合同所發(fā)生的爭議，雙方同意提交本合同約定的主管法院進行管轄。8.合同簽署甲方（委托人）：________________（簽字）日期：______