設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同管理》考試歷年真題匯總（含答案）

（新版）設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同管理》考試歷年真題匯

總（含答案）

單選題（總共233題）

1.大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的（）天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件

訂立書面合同。

A、30

B、28

C、20

D、15

答案：A

解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，中標(biāo)通知發(fā)出后的30天內(nèi)，雙方應(yīng)按

照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同，不得做實質(zhì)性修改。沒有區(qū)分

大'中'小型工程。

2.下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是（）。

A、合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目

的相匹配

B、合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C、合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D、合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

答案：A

3.施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場

價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計

價的說法，正確的是()。

A、雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價

B、雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價

C、賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價格下降時，按新的價格計價

D、買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價

答案：B

4.下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。

A、聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任

B、聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可

C、如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的

牽頭方

D、未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位

答案：C

5.承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。

A、收到違約通知不改正

B、企業(yè)破產(chǎn)

C、放棄工程

D、不按合同規(guī)定實施工程

答案：B

6.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實行招標(biāo)的項目是()。

A、外商投資工業(yè)項目

B、涉及國家安全工程

C、關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施

D、搶險救災(zāi)工程

答案：C

解析：涉及國家安全、國家秘密的工程，搶險救災(zāi)工程均可以不進(jìn)行

招標(biāo)。

7.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為

Oo

A、設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B、雙方約定的合理使用年限

C、2年

D、5年

答案：C

8,按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)

當(dāng)在()提出。

A、開標(biāo)前

B、提交投標(biāo)書時

C、開標(biāo)現(xiàn)場

D、確定招標(biāo)人前

答案：C

9.每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。

A、合同管理部門

B、財務(wù)管理部門

C、合同執(zhí)行部門

D、技術(shù)管理部門

答案：A

解析：每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由合同管理部門保管。

合同文檔管理既是設(shè)備工程完成后整理竣工文檔，為了日后很好地維

護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備工程的需要，更是恰當(dāng)保留證據(jù)'處理爭議的需要。

10.與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。

A、開標(biāo)

B、組織現(xiàn)場踏勘

C、發(fā)出投標(biāo)邀請書

D、發(fā)布招標(biāo)公告

答案：D

11.下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運用

時發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。

A、監(jiān)理投標(biāo)書

B、中標(biāo)通知書

C、專用條件

D、協(xié)議書及附件

答案：D

解析：以上文件均為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分（適用時按順

序進(jìn)行解釋）：①協(xié)議書及附件（A、B、C）；②中標(biāo)通知書（適用時）；

③監(jiān)理投標(biāo)書（適用時）；④專用條件；⑤通用條件。

12.某施工企業(yè)在異地設(shè)有分公司，分公司受其委托與材料供應(yīng)商訂

立了采購合同。材料交貨后貨款未支付，供應(yīng)商應(yīng)以0為被告人向人

民法院起訴，要求支付材料款。

A、監(jiān)理單位

B、分公司

C、建設(shè)單位

D、施工企業(yè)

答案：D

13.甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。

開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲

裁庭可以（）。

A、撤銷案件

B、中止審理

C、終結(jié)審理

D、缺席判決

答案：D

解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中

途退庭的，可以缺席判決。

14.“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)

當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。

A、采取補(bǔ)救措施

B、賠償損失

C、繼續(xù)履行

D、違約金規(guī)則

答案：C

解析：繼續(xù)履行是指違反合同的當(dāng)事人不論是否承擔(dān)了賠償金或者承

擔(dān)了其他形式的違約責(zé)任，都必須根據(jù)對方的要求，在自己能夠履行

的條件下，對合同未履行的部分繼續(xù)履行。

15.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式

提出變更，應(yīng)在()之前。

A、開工日期

B、簽發(fā)付款證書

C、簽發(fā)接收證書

D、簽發(fā)履約證書

答案：C

16.某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書

面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時

應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。

A、尚無合同關(guān)系

B、合同沒有成立

C、合同已經(jīng)成立

D、由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)

責(zé)任

答案：C

解析：屬于合同形式欠缺。雖然法律規(guī)定工程合同采用書面形式，但

當(dāng)事人未采用書面形式,并且一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的,

該合同成立。

17.建設(shè)單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，

后來又辦理了抵押登記。則()。

A、項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效

B、項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效

C、項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自簽訂之日起生效

D、項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自登記之日起生效

答案：D

解析：附生效條件的合同，自條件成就時生效，所以應(yīng)當(dāng)辦理抵押物

登記的，抵押合同自登記之日起生效。

18.對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需

對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。

A、業(yè)主

B、承包商

C、設(shè)備監(jiān)理工程師

D、總監(jiān)理工程師

答案：A

解析：對于大型的設(shè)備工程，業(yè)主聘請專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同文

件的編制，目的是使履行合同更為順利，有效減少雙方的沖突和爭議。

19.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用

的解釋，正確的是（）。

A、費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生（或?qū)l(fā)生）的所有開支，

包括管理費，但不包括利潤

B、費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生（或?qū)l(fā)生）的所有開支，不包括管

理費和利潤

C、費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生（或?qū)l(fā)生）的所有開支，

包括管理費和利潤

D、費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生（或?qū)l(fā)生）的所有開支，包括管理

費和利潤

答案：A

20.我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭

議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過（）方式最終解決合

同爭議。

A、和解

B、調(diào)解

C、行政復(fù)議

D、訴訟

答案：D

21.根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A、4

B、3

C、2

D、1

答案：A

22.無權(quán)代理屬于()行為。

A、無效

B、可變更的

C、可撤銷的

D、效力待定的

答案：D

解析：無權(quán)代理屬于效力待定的行為。其效力情況取決于“被代理人”

和相對人后續(xù)的意思表示。

23.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承

包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A、簽發(fā)臨時付款證書

B、列入當(dāng)月付款證書

C、列入竣工結(jié)算報表

D、簽發(fā)索賠付款證書

答案：B

24.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。

A、交付設(shè)備

B、交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C、移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)

D、接受設(shè)備檢驗

答案：C

解析：設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不包含設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)。

25.根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A、所有權(quán)'債權(quán)和用益物權(quán)

B、動產(chǎn)物權(quán)'不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C、所有權(quán)'用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)

D、抵押權(quán)'質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

答案：C

26.躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的

下列行為中，屬于違法行為的是()。

A、委托與建設(shè)單位同屬于一個集團(tuán)的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理

公司實施工程施工監(jiān)理

B、為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工

期壓縮為12個月

C、向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D、所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)

構(gòu)進(jìn)行檢測

答案：B

27.投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、

資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。

A、3

B、5

C、7

D、9

答案：A

解析：招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項

目的能力'資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。

28.某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5

月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月

8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財

產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。

A、2021年5月4日

B、2034年3月8日

C、2021年12月31日

D、2034年12月31日

答案：C

解析：著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后

第50年的12月31日，

29.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A、不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明

B、產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)'配方等方面存在不合理的危險

D、產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

答案：C

30.根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在

頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提

交建議書的方式，提出變更。

A、工程師

B、工程師助手

C、雇主

D、雇主代表

答案：C

解析：這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，雇

主可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

31.按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明

的投標(biāo)有效期，起算時間是()之日。

A、投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件

B、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件

C、提交投標(biāo)文件截止

D、提交投標(biāo)保證

答案：C

32.設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依

照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A、法律規(guī)定

B、合同約定

C、買受人要求

D、出賣人接受

答案：B

解析：出賣人違約責(zé)任：如果因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?

應(yīng)依照合同約定的違約金數(shù)額或方式支付違約金。未約定違約金的,

按不能交貨行為由此給買受人造成的實際損失賠償。

33.根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。

A、要約邀請

B、要約

C、再要約

D、承諾

答案：A

解析：招標(biāo)公告屬于要約邀請，投標(biāo)文件屬于要約。

34.流程圖法的使用條件是()。

A、一項工作通過一個行為即可完成

B、完成工作只需一個步驟

C、描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支

D、描述多個事件之間的時間間隔

答案：C

35.設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的

內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。

A、爭議的解決方式

B、評標(biāo)委員會的人員組成

C、主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)

D、推薦的中標(biāo)候選人

答案：A

解析：爭議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。

36.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場

的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。

A、安全設(shè)施

B、安全警示標(biāo)志

C、安全疏散標(biāo)志

D、安全報警裝置

答案：B

37.承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量

以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。

A、1周

B、2周

C、1個月

D、2個月

答案：C

38.《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列

“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。

A、設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)

先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)

B、具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付

的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造

成的損失

C、消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定

優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人

D、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月

答案：C

39.檢核表的核心思想是()。

A、確定事件的邏輯關(guān)系

B、持續(xù)改進(jìn)

C、分析事件的合理性

D、完整描述事件的全過程

答案：B

40.設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項目進(jìn)行驗收。

A、業(yè)主

B、設(shè)備監(jiān)理工程師

C、設(shè)計人

D\承包人

答案：A

解析：一般在設(shè)備工程完工時，業(yè)主應(yīng)組織各方人員對設(shè)備工程項目

進(jìn)行驗收。驗收時會提出很多的不符合項，要求承包商消缺，且每個

消缺項完成后，業(yè)主需認(rèn)可簽字。直到全部的消缺項被認(rèn)可后，方可

認(rèn)為合同的主體工程完成。

41.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。

經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建

設(shè)單位提供場地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是()。

A、相鄰權(quán)

B、地役權(quán)

C、土地出租權(quán)

D、建設(shè)用地使用權(quán)

答案：B

42.如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予

減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包

商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A、重新試驗

B、承包商提交試驗報告

C、工程師認(rèn)可試驗結(jié)果

D、簽發(fā)接收證書

答案：D

43.公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()o

A、是否進(jìn)行資格預(yù)審

B、是否組織現(xiàn)場考察

C、是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑

D、是否公開開標(biāo)

答案：A

解析：公開招標(biāo)由于申請投標(biāo)人較多，一般設(shè)置資格預(yù)審程序；邀請

招標(biāo)則不需要發(fā)布招標(biāo)公告和設(shè)置資格預(yù)審程序，通常進(jìn)行資格后審。

44.2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公

司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日

發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通

知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于

5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是0。

A、要約被撤銷

B、承諾生效

C、要約失效

D、要約被撤回

答案：A

解析：要約12日到達(dá)受要約人，要約即生效，不可以被撤回，取消

要約的通知5月13日到達(dá)，此時承諾沒有發(fā)出，所以要約可以被撤

銷。

45.2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將

其父親的一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定

繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A、贈與合同無效

B、贈與合同可撤銷

C、贈與合同效力待定

D、贈與合同有效

答案：D

解析：這屬于無處分權(quán)人訂立的合同，是無處分權(quán)行為。因無處分權(quán)

行為而訂立的合同，經(jīng)過權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)人在訂立合同后取

得處分權(quán)的，該合同有效。甲父親死后，無其他繼承人，所以甲繼承

即取得處分權(quán)，合同有效。

46.某一必須招標(biāo)的施工項目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會經(jīng)

評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報價1000萬元，評標(biāo)得分96；乙

報價980萬元，評標(biāo)得分90,丙報價950萬元，評標(biāo)得分95。下列

關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A、中標(biāo)人為甲，合同價為950萬元

B、中標(biāo)人為甲，合同價為1000萬元

C、中標(biāo)人為丙，合同價為950萬元

D、中標(biāo)人為乙，合同價為980萬元

答案：B

47.代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的'其民事責(zé)任由

被代理人承擔(dān)的法律行為。

A、代理人和被代理人

B、被代理人

C、第三人

D、自己

答案：B

解析：考概念。

48.債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。

A、通知債權(quán)人

B、經(jīng)債權(quán)人同意

C、與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)

D、通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案

答案：B

解析：債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債

權(quán)人同意。債權(quán)人同意時轉(zhuǎn)讓生效。注意：只是“通知”不行，必須

I可忌0

49.設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。

A、增加人員投入

B、變更工程設(shè)計

C、加大資金收入

D、調(diào)整合同計劃

答案：B

解析：技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進(jìn)的施工方法，或變更

設(shè)計方案，對設(shè)計方案進(jìn)行優(yōu)化，使用先進(jìn)的設(shè)備，改變施工工藝等

來實現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的措施。

50.某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全

事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A、發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報告

B、該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組

織事故組進(jìn)行調(diào)查

C、該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報事故

D、負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)

作出批復(fù)

答案：C

51.甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元;

一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20

萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，

能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。

A、請求乙雙倍返還定金40萬元

B、請求乙支付違約金30萬元

C、請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D、請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

答案：D

52.由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)

救措施外，應(yīng)()。

A、免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金

B、重新設(shè)計'并支付賠償金

C、賠償委托人的實際損失

D、支付違約金并賠償損失

答案：A

解析：設(shè)計人應(yīng)對設(shè)計資料及文件中出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)

充。由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)

救措施外，應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金。

53.甲'乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套

重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求

人民法院()。

A、解除甲乙之間的合同

B、撤銷甲乙之間的合同

C、撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D、變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格

答案：C

54.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。

A、某新式武器的設(shè)計

B、地震災(zāi)區(qū)道路搶修

C、部分使用國有投資項目的施工

D、全部國有投資的項目前期咨詢

答案：C

55.甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承

租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009

年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效

起算的時間是()。

A、2009年6月1日

B、2009年6月15日

C、2009年6月17日

D、2009年6月30日

答案：C

56.根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用。責(zé)

任原則。

A、無過錯

B、過錯

C、推定過錯

D、混合

答案：A

解析：按照《合同法》的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任的條件采用嚴(yán)格責(zé)任原

則，又稱無過錯責(zé)任原則。

57.下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。

A、如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付

誤期損害賠償費

B、誤期損害賠償費不超過投標(biāo)函附錄的最高限額

C、支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)

D、誤期損害賠償費按日計算

答案：C

58.某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)

辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A、期滿前3個月內(nèi)

B、期滿前6個月內(nèi)

C、期滿后15日內(nèi)

D、期滿后3個月內(nèi)

答案：A

59.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列投標(biāo)文件

中，開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。

A、逾期送達(dá)的投標(biāo)文件

B、沒有送到指定地點的投標(biāo)文件

C、關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊'無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件

D、未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件

答案：C

60.與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。

A、業(yè)主

B、工程師

C、工程師代表

D、承包商

答案：D

61.執(zhí)行政府指導(dǎo)價的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時恰遇政府指導(dǎo)價

格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行

A、原價格

B、新價格

C、原價和新價的平均價格

D、當(dāng)?shù)厥袌鰞r格

答案：B

解析：執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政

府價格調(diào)整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標(biāo)的物的，遇價格

上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取

標(biāo)的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降

時，按照原價格執(zhí)行。

62.在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A、支付定金

B、支付價款

C、交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D、交付設(shè)備

答案：D

解析：一般認(rèn)為：設(shè)備的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有

規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

63.某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款,

并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購

房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。

A、以自己的名義向人民法院主張該購房款

B、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C、以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

答案：A

解析：債權(quán)人的代位權(quán)。它是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而

以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使其債權(quán)的權(quán)利。

64.保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。

A、避免風(fēng)險事件的發(fā)生

B、避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害

C、發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

D、發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任

答案：C

65.買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔(dān)的是()。

A、因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的

B、交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物

C、因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D、出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

答案：C

解析：A、B情況都應(yīng)由買受人承擔(dān)，C由出賣人承擔(dān)，D已經(jīng)完成了

標(biāo)的物交付，不存在標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險。

66.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)

為工程、生產(chǎn)設(shè)備'材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A、開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B、開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C、基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D、基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

答案：A

解析：保險的有效期應(yīng)從開工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必

須涵蓋直至頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。

67.根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A、實體民事權(quán)利

B、勝訴權(quán)

C、起訴權(quán)

D、抗辯權(quán)

答案：B

68.如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)

場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。

A、工期延長

B、相應(yīng)費用

C、合理利潤

D、工期延長和相應(yīng)費用加合理利潤

答案：D

69.甲'乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣

合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A、無效

B、可撤銷

C、可變更

D、效力待定

答案：A

70.承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)

主應(yīng)提前()天通知承包商。

A、10

B、14

C、20

D、28

答案：B

71.根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A、自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B、自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C、仲裁裁決作出之日

D、仲裁裁決送達(dá)之日

答案：C

72.只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已

經(jīng)完成。

A、接收證書

B、履約證書

C、最終付款證書

D、結(jié)清證明

答案：B

73.在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交

付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。

A、合同成立

B、合同簽訂

C、合同生效

D、違反約定

答案：D

解析：設(shè)備風(fēng)險承擔(dān)：因買受人的原因致使設(shè)備不能按照約定的期限

交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。

74.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具

質(zhì)量保修書的時間為()。

A、竣工驗收合格后

B、提交竣工驗收報告時

C、竣工驗收時

D、交付使用時

答案：B

75.下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A、如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停

工作

B、暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)

利用

C、如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確

定對承包商的補(bǔ)償

D、如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費用受到影響，可以提出

工期延長及補(bǔ)償費用和利潤的要求

答案：A

76.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的

是()。

A、業(yè)主

B、工程師

C、工程師代表

D、承包商

答案：B

77.對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的

非法所得的是()。

A、承包人越級承攬工程

B、承包人超越范圍承攬工程

C、承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)

D、承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包

答案：D

78.設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A、提出索賠事由

B、核定實際損失

C、提出索賠依據(jù)

D、提出賠償金額

答案：B

解析：接到承包商索賠報告后，業(yè)主或設(shè)備監(jiān)理工程師就應(yīng)該開始著

手進(jìn)行索賠審核工作。索賠審核的基本原則是：實事求是'重證據(jù)'

不主觀臆斷。索賠審核主要工作包括：①查明索賠事由②甄別證據(jù)真

偽③核定實際損失④比照索賠依據(jù)等。

79.國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。

A、經(jīng)公證

B、經(jīng)批準(zhǔn)

C、雙方對合同條款取得一致意見

D、雙方簽署

答案：D

80.承包商提交履約保證的期限是()。

A、收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)

B、簽訂合同后的28天內(nèi)

C、收到開工通知后的28天內(nèi)

D、設(shè)備工程合同生效前

答案：A

81.在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()o

A、國務(wù)院

B、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

C、衛(wèi)生部

D、國家工商總局

答案：B

82.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可

能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終

止日是()。

A、工程竣工之日

B、竣工時間屆滿之日

C、簽發(fā)接收證書日

D、簽發(fā)履約證書日

答案：D

83.如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有

權(quán)索賠()。

A、竣工時間及相關(guān)費用

B、相關(guān)費用并加合理利潤

C、竣工時間'相關(guān)費用并加合理利潤

D、缺陷通知期及相關(guān)費用

答案：B

84.設(shè)備工程合同文件一般包括()。

A、投標(biāo)保函'合同條件及附件

B、合同條件及投標(biāo)保函

C、合同協(xié)議書及招標(biāo)文件

D、合同條件'技術(shù)文件和附件

答案：D

解析：設(shè)備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。

如果采用招標(biāo)方式訂立合同的，還包括中標(biāo)通知書'中標(biāo)人的投標(biāo)書

及其附件等。

85.對基準(zhǔn)點'基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)

任。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、分包商

答案：B

86.單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)

14天以上，正確的處理方法是()。

A、視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B、視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C、工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗的日期

D、承包商可自行完成竣工試驗

答案：A

87.一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A、業(yè)主

B、承包商

C、工程師

D、指定分包商

答案：A

88.9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定,

乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于

自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房

因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定,

乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。

A、9月10日

B、9月20日

C、9月25日

D、9月30日

答案：B

解析：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，出賣人按照約定或者將標(biāo)的物置于交

付地點的，買受人違反約定沒有收到的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自

違反約定之日起由買受人承擔(dān)。本題乙公司自身的原因在約定之日(9

月20日)沒有提取標(biāo)的物，根據(jù)該規(guī)定，自9月20日起，乙公司對

貨物毀損、滅失的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。

89.承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的

工作成果享有的權(quán)利是()。

A、即時處分權(quán)

B、使用權(quán)

C、留置權(quán)

D、收益權(quán)

答案：C

90.設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有

關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是0。

A、該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B、該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)

C、承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)

D、該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵

性的工作

答案：C

解析：《合同法》有關(guān)“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工

作交由第三人完成，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向定作人負(fù)責(zé)。

91.下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是（）。

A、訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B、權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C、只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事

由，才能中止時效的進(jìn)行

D、訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效

答案：C

解析：訴訟時效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不

對；權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中斷的法定事由之一，B不對；訴訟

時效中斷的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效。

92.施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法

院應(yīng)當(dāng)受理的是（）。

A、對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解

B、撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C、因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D、關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

答案：B

解析：行政訴訟是法院應(yīng)公民'法人或者其他組織的請求，通過審查

行政行為的合法性的方式，解決特定范圍內(nèi)行政爭議的活動，是司法

機(jī)關(guān)通過審查行政案件對行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)活動進(jìn)行監(jiān)督的法律制

度。行政訴訟受案范圍包括：⑴行政處罰案件；（2）行政強(qiáng)制措施案；

⑶侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)案件；（4）行政許可案件；（5）不履行

法定職責(zé)案件；(6)撫恤金案件；(7)違法要求履行義務(wù)的案件；(8)

其他侵犯人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的案件。

93.項目總監(jiān)理工程師是監(jiān)理單位的代理人，這種代理是()。

A、委托代理

B、法定代理

C、指定代理

D、轉(zhuǎn)代理

答案：A

解析：委托代理，是基于被代理人對代理人的委托授權(quán)行為而產(chǎn)生的

代理。在建設(shè)工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托監(jiān)理、招標(biāo)

代理等。

94.根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計'供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，

招標(biāo)文件包括()。

A、招標(biāo)程序'業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B、投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函

C、投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件

D、招標(biāo)程序'招標(biāo)資料表'合同條件和進(jìn)度計劃

答案：A

95.在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師

處于()地位。

A、原告

B、第三人

C、證人

D\被告

答案：C

解析：設(shè)備監(jiān)理工程師在索賠中地位重要，并具有多位性。其中：在

索賠爭議提起裁決、仲裁或訴訟程序時，由于設(shè)備監(jiān)理工程師了解索

賠事件過程，并有義務(wù)說明事實情況，因此處于證人地位。

96.業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)接收證書后的14

B、業(yè)主接收工程后的21

C、缺陷通知期屆滿后的14

D、業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

答案：D

97.甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材

料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并

不知情，則甲代理行為的效力為()。

A、有效

B、無效

C、乙追認(rèn)后有效

D、乙拒絕后無效

答案：A

解析：此事件屬于典型的“表見代理”。

98.收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保

函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A、業(yè)主

B、評標(biāo)委員會

C、監(jiān)理工程師

D、監(jiān)理工程師代表

答案：A

解析：收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，業(yè)主應(yīng)盡快將投

標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。履約保函是投標(biāo)時，投標(biāo)

人交給業(yè)主的，所以訂立合同后，業(yè)主應(yīng)退回履約保函。

99.由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)

進(jìn)行竣工試驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗的日

期。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：B

100.甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同

糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。

A、2006年3月15日

B、2006年3月25日

C、2006年4月10日

D、2006年9月10日

答案：B

101.在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。

A、對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證

B、受領(lǐng)標(biāo)的物

C、對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保

D、提供有關(guān)單證和資料

答案：B

102.合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生

違約后，()。

A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C、未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D、違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

答案：A

解析：《合同法》規(guī)定：合同當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，

一方違約時，對方可以選擇適用定金或違約金條款。

103.給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定

金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。

A、返還定金

B、抵作合同價款

C、雙倍返還定金

D、繼續(xù)履行合同

答案：C

解析：定金罰則。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。

給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金

的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)該雙倍返還定金。

104.根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另

一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()

裁決。

A、執(zhí)行

B、撤銷

C、中止執(zhí)行

D、不予執(zhí)行

答案：C

105.設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開

始計算。

A、簽發(fā)初步驗收證書

B、啟動試車

C、性能驗收試驗

D、簽發(fā)最終驗收證書

答案：A

解析：合同內(nèi)應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從簽發(fā)初步驗收證

書之日起開始計算。

106.在()后，承包商應(yīng)清除并運走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及

殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。

A、工程竣工

B、業(yè)主接收工程

C、簽發(fā)工程接收證書

D、簽發(fā)履約證書

答案：C

107.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一

個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A、提交投標(biāo)書日期

B、基準(zhǔn)日期

C、實施工程

D、進(jìn)入現(xiàn)場

答案：A

108.某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)

行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計

要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法

正確的是()。

A、建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝

質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任

B、電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包

人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任

C、分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任

D、總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的

工期延誤的責(zé)任

答案：D

109.下列選項中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。

A、修補(bǔ)質(zhì)量缺陷

B、結(jié)算預(yù)付款

C、設(shè)計交底

D、裁決合同爭端

答案：A

110.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和

評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。

A、投標(biāo)單位董事長的父親

B、投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)

C、因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D、招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長

答案：A

111.生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手

續(xù)。

A、承包商

B、業(yè)主

C\承運人

D、設(shè)備供應(yīng)商

答案：A

112.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動,

根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償時，

Oo

A、工程師應(yīng)確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B、獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C、應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險

費

D、應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

答案：C

113.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償

的請求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，

尚未超過明示的安全使用期的除外。

A、I

B、2

C、4

D、10

答案：D

114.如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未

進(jìn)行竣工試驗，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗。下列對此試驗的風(fēng)險

和費用承擔(dān)的說法，正確的是0。

A、工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用

B、工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用

C、工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用

D、無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用均由承包商承擔(dān)

答案：D

115.業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。

Av6個月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：C

116.勞動爭議仲裁時效期間為()。

A、60天

B、6個月

C、1年

D、2年

答案：C

117.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保

時，保險有效期限是()。

A、設(shè)備起運日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場

B、設(shè)備運抵現(xiàn)場起，至使用該設(shè)備的工程竣工

C、開工之日起，至頒發(fā)接收證書

D、開工之日起，至竣工時間屆滿

答案：A

118.建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延

期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。

A、三個月

B、六個月

C、九個月

D、一年

答案：C

解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不

能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不

超過3個月。

119.承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計劃，并按照新的進(jìn)度計劃

實施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和費用的是()。

A、工程師承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用

B、工程師承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用

C、承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用

D、業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用

答案：C

120.在對設(shè)備工程合同進(jìn)行分析時，經(jīng)常用于合同風(fēng)險分析的方法是

0o

A、流程圖法

B、時序關(guān)系圖法

C、對比分析法

D、檢核表法

答案：D

121.如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ冢ɑ螂p

方商定的其他期限）內(nèi)完成，貝I"）。

A、承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗

B、此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗

C、缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗

D、雙方商定其他期限，完成竣工后試驗

答案：B

122.訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的（）。

A、最后4個月

B、最后6個月

C、最后3個月

D、最后2個月

答案：B

解析：根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，訴訟時效中止的發(fā)生，只能發(fā)生在

時效期間的最后6個月。

123.某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問

題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間

短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不

一致，對該問題應(yīng)以()。

A、招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

B、招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

C、書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

D、書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

答案：C

解析：招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)

在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少15日前，以書面形式通

知所有招標(biāo)文件收受人。不足15日的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)順延投標(biāo)文件的

截止時間。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

124.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。

A、監(jiān)理單位

B、設(shè)計單位

C、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

D、建設(shè)行政主管部門

答案：C

125.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，

可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。

A、評標(biāo)委員會未組建

B、發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為

C、擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持

D、投標(biāo)人對開標(biāo)時間有異議

答案：B

126.FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的5

6天內(nèi)支付。

A、工程師收到最終報表

B、業(yè)主收到結(jié)清證明

C、工程師收到結(jié)清證明

D、業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書

答案：D

127.在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。

A、設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失

B、設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失

C、因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗收，致使業(yè)主受

至IJ損失

D、因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失

答案：D

解析：工程師屬于業(yè)主人員，他的錯誤行為不應(yīng)引起業(yè)主索賠；分包

商接受承包商管理，如有過錯，可以引起業(yè)主向承包商的索賠。

128.FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的

款額，付款時間在()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B、工程師完成工程量計量后的56

C、工程師收到報表和證明文件后的56

D、工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

答案：C

129.承包商不應(yīng)從()中招收或試圖招收員工。

A、分包商的人員

B、業(yè)主人員

C、當(dāng)?shù)爻邪?/p>

D、當(dāng)?shù)卣賳T

答案：B

130.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得

少于()日。

A、I

B、2

C、3

D、5

答案：C

131.按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付

款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A、以銀行貸款年利率計算

B、以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C、以高出銀行貸款利率的2~3個百分點的年利率計算

D、以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算

答案：C

132.下列選項中，不屬于投標(biāo)者在合同談判階段希望達(dá)到的主要目的

的是()。

A、宣傳自己的優(yōu)勢

B、要求確認(rèn)圖紙審查和批準(zhǔn)周期

C、爭取盡可能地改善合同條款

D、修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求

答案：D

解析：D項屬于業(yè)主談判的目的：根據(jù)投標(biāo)者的建議和要求，可對設(shè)

備工程方案'圖紙'技術(shù)規(guī)范進(jìn)行某些修改，討論并共同確認(rèn)某些局

部變更，由于設(shè)備工程承包商有較為成熟的經(jīng)驗或先進(jìn)的技術(shù)，業(yè)主

往往會接受承包商的意見，修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求。

133.根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。

A、撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

B、撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使

C、知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

D、知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使

答案：C

解析：根據(jù)《合同法》規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知

道撤銷事由之日起1年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)。

134.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A、承包商提交履約擔(dān)保后

B、承包商收到中標(biāo)函后

C、工程師發(fā)出開工通知后

D、雙方簽訂合同后

答案：B

135.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單

位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A、建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底

B、不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C、實施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D、向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

答案：B

136.根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面

培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。

A、工程師

B、工程師的助理

C、承包商

D、分包商

答案：C

137.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A、產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年

B、因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初

使用之日起滿5年喪失

C、產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和

銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D、因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付

最初消費者之日起滿20年喪失

答案：C

解析：因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)脑V訟時效期間為2年，自

當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害時起計算。因產(chǎn)品存在缺陷

造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者

滿10年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外

138.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理,

向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔(dān)。

A、業(yè)主

B、工程師

C、承包商

D、業(yè)主和承包商共同

答案：C

139.行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法

律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A、意思表示真實

B、行為不得違反法律

C、行為人具有相應(yīng)的行為能力

D、行為不得違反社會公共利益

答案：A

140.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A、出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B、出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)

繼續(xù)履行供貨義務(wù)

C、出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D、出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時，買受

人還可要求其支付定金

答案：B

解析：設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的，出賣人支付違約金或賠償

金后，并不解除提供設(shè)備的責(zé)任，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼

續(xù)履行供貨義務(wù)；如果繼續(xù)履行合同已經(jīng)不能實現(xiàn)買受人的訂約目的,

則買受人有權(quán)通知出賣人解除合同。

141.投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。

A、投標(biāo)有效期內(nèi)

B、評標(biāo)開始之前

C、開標(biāo)時間之前

D、中標(biāo)通知書發(fā)出之前

答案：C

142.《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。

A、企業(yè)賠償責(zé)任'商家賠償責(zé)任

B、民事責(zé)任'行政責(zé)任'刑事責(zé)任

C、一切責(zé)任

D、產(chǎn)品責(zé)任'缺陷責(zé)任

答案：B

解析：產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是一種綜合法律責(zé)任，包括民事責(zé)任'行政責(zé)任

和刑事責(zé)任。民事責(zé)任中又具體包括產(chǎn)品責(zé)任（侵權(quán)責(zé)任）和產(chǎn)品合同

責(zé)任（瑕疵擔(dān)保責(zé)任）兩種。

143.為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立

的代理方式是（）。

A、有權(quán)代理

B、法定代理

C、指定代理

D、委托代理

答案：B

解析：法定代理的適用范圍比較窄，只是基于法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生

的。如父母代理未成年人進(jìn)行民事活動就屬于法定代理。注意與C選

項區(qū)分。

144.工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部

設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是0。

A、工程師

B、業(yè)主

C\承包商

D、造成工程暫停的責(zé)任方

答案：C

145.某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人

將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊

抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人

是()。

A、總承包單位

B、總承包單位施工負(fù)責(zé)人

C、分包人

D、施工人員

答案：C

146.下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。

A、學(xué)校不得為保證人

B、保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人

C、保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證

D、當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保

證責(zé)任

答案：B

解析：保證法律關(guān)系應(yīng)為保證人和債權(quán)人兩方當(dāng)事人。

147.如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A、承包商

B、項目經(jīng)理

C、工程師

D、工程師代表

答案：A

148.根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是

Oo

A、按約索賠

B、依法索賠

C、項目索賠

D、費用索賠

答案：A

解析：合同索賠有5種分類方法，單選、多選都可以出題，注意區(qū)分。

149.如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作

和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A、進(jìn)行工程竣工試驗

B、工程接收

C、進(jìn)行工程竣工后試驗

D、簽發(fā)履約證書

答案：B

150.2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置

明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院

檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承

包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺

風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。

A、本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿

B、本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿

C、王某6月11日的行為適用訴訟時效中止

D、王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷

答案：B

151.設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A、合同內(nèi)容

B、設(shè)備工程

C、監(jiān)理合同

D、設(shè)備合同

答案：D

解析：設(shè)備合同是設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同管理的對象。

152.某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo),有甲'乙'

丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單

位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬

元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元,評標(biāo)價1050萬元；

丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選

單位應(yīng)是()。

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

答案：B

153.某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被

盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該

廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，

能得到法院認(rèn)可的是()。

A、該爐具尚未投入流通

B、該居民獲得爐具的途徑不清

C、該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠

D、對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

答案：A

154.與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。

A、資格預(yù)審

B、資格后審

C、特別審查

D、現(xiàn)場踏勘

答案：A

解析：資格預(yù)審，是指在投標(biāo)前對潛在投標(biāo)人進(jìn)行的資格審查，是公

開招標(biāo)的一個特有程序。

155.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假

7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。

公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班

費合計()元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120

答案：B

156.根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時間是

0o

A、標(biāo)的物交付時

B、雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時

C、定金支付時

D、承諾到達(dá)時

答案：B

157.工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是0o

A、工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時

B、業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時

C、工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天

D、業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

答案：B

158.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()

個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定

之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：B

159.依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲

裁機(jī)構(gòu)請求撤銷合同。

A、違反法律法規(guī)規(guī)定

B、當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C、以合法形式掩蓋非法目的

D、對方當(dāng)事人采用欺詐手段

答案：D

解析：與無效合同對比記憶，只有概念記清，才能對具體事例的判斷

不混淆。此處單選'多選都能出題，要注意。

160.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的

是()。

A、張某因工傷要求損害賠償

B、某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金

C、甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷

D、某項目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁

答案：D

解析：因國際貨物買賣合同和技術(shù)進(jìn)出口合同爭議提起訴訟或者申請

仲裁的期限為4年。

161.《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A、包含價格內(nèi)容的

B、符合要約規(guī)定的

C、詳細(xì)介紹商品的

D、附加了期限的

答案：B

解析：《合同法》第15條規(guī)定："要約邀請是希望他人向自己發(fā)出

要約的意思表示。寄送價目表'拍賣公告'招標(biāo)公告'招股說明書'

商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約?！?/p>

162,某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投

標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。

A、開標(biāo)后30

完成評標(biāo)后15

C、發(fā)出中標(biāo)通知書30

D、簽訂施工合同5

答案：D

163.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。

A、民事責(zé)任

B、行政責(zé)任

C、經(jīng)濟(jì)責(zé)任

D、刑事責(zé)任

答案：C

164.業(yè)主談判的目的不包括()。

A、宣傳自己的優(yōu)勢

B、了解報價的構(gòu)成

C、討論并共同確認(rèn)某些局部變更

D、將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化

答案：A

解析：合同談判實際上是確認(rèn)合同文件的過程，所以目的不應(yīng)當(dāng)包括

宣傳自己的優(yōu)勢。

165.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請所有投標(biāo)人

參加。

A、招標(biāo)地建設(shè)主管部門

B、工程項目所在地建設(shè)主管部門

C、招標(biāo)人

D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

答案：C

解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參

加

166.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起

工程費用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A、基準(zhǔn)日期

B、合同生效

C、工程師通知開工

D、開工日期

答案：A

167.承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A、工程通過竣工試驗后

B、業(yè)主接收工程前

C、承包商收到履約證書后

D、缺陷通知期屆滿前

答案：C

168.甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買

賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A、無效

B、有效

C、可變更

D、效力待定

答案：A

169.被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A、法定代理終止

B、委托代理終止

C、指定代理終止

D、無權(quán)代理終止

答案：B

解析：有下列情形之一的，委托代理終止：①代理期間屆滿或者代理

事務(wù)完成;②被代理人取消委托或者代理人辭去委托；③代理人死亡；

④代理人喪失民事行為能力；⑤作為被代理人或者代理人的法人終止。

170.對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進(jìn)

行()，并將結(jié)果通知工程師。

A、目視檢查

B、化學(xué)試驗

C、物理實驗

D、性能檢查

答案：A

171.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織

評標(biāo)能力是指()。

A、招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實體

B、招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C、招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)'經(jīng)濟(jì)等

方面的專業(yè)人員

D、招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

答案：C

172.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照()確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。

A、合同法

B、招標(biāo)人意見

C、招標(biāo)文件

D\招標(biāo)內(nèi)容

答案：C

解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件進(jìn)行評審'比較

的唯一標(biāo)準(zhǔn)和方法，是招標(biāo)文件中已載明的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。

173.采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計劃詳細(xì)規(guī)定了合同

價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應(yīng)當(dāng)由()編制。

A、承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額

B、承包商根據(jù)投標(biāo)金額

C、工程師根據(jù)合同價格

D、業(yè)主根據(jù)資金落實情況

答案：A

174.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()

內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日

起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

As15日

B、2個月

C、3個月

D、6個月

答案：B

175.下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()o

A、委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金

B、因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗

的工作量增付費用

C、委托人超過合同約定的日期付費時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金

D、政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費

答案：D

解析：委托人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或合同項目停

緩建，委托人均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計費，這屬于委托人的義務(wù)，而不是

委托人的違約責(zé)任。

176.基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施'

保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A、進(jìn)入施工現(xiàn)場

B、工程開工

C、工程竣工移交

D、獲得履約證書

答案：C

177.某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程

建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資

質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正

確的是()。

A、作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B、設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C、人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解

D、人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決

答案：D

178.承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所

有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。

A、竣工時間

B、缺陷通知期期滿

C、頒發(fā)接收證書

D、保留金返還

答案：B

179.采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。

A、發(fā)件人的主營業(yè)地

B、發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C、收件人的主營業(yè)地

D、收件人的經(jīng)常居住地

答案：C

解析：采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，收件人的主營業(yè)地為合同成立

的地點；沒有主營業(yè)地的其經(jīng)營居住地為合同成立的地點。當(dāng)事人另

有約定的，按照其約定。

180.根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》的規(guī)

定