零星展臺(tái)搭建施工合同

零星展臺(tái)搭建施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行零星展臺(tái)搭建施工的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至符合約定。三、工程價(jià)款1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.甲方支付乙方工程總價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元，作為預(yù)付款。3.工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的工程總價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。四、工程變更1.若甲方需對(duì)工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致工程價(jià)款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項(xiàng)；導(dǎo)致工程價(jià)款減少的，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)的減少款項(xiàng)。五、工程驗(yàn)收1.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。2.甲方應(yīng)在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知乙方。3.驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。七、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-零星展臺(tái)搭建施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程價(jià)款五、工程變更六、工程驗(yàn)收七、違約責(zé)任八、爭(zhēng)議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至符合約定。四、工程價(jià)款1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.甲方支付乙方工程總價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元，作為預(yù)付款。3.工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的工程總價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。五、工程變更1.若甲方需對(duì)工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致工程價(jià)款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項(xiàng)；導(dǎo)致工程價(jià)款減少的，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)的減少款項(xiàng)。六、工程驗(yàn)收1.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。2.甲方應(yīng)在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知乙方。3.驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。七、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。八、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________十、附件1.設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.工程變更協(xié)議4.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告請(qǐng)注意，以上合同文檔僅為示例，僅供參考。在簽署合同時(shí)，請(qǐng)確保根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并在簽署前咨詢法律專業(yè)人士。附件列表：1.設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.工程變更協(xié)議4.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告法律名詞及解釋：1.委托方（甲方）：指委托乙方進(jìn)行工程施工的一方。2.承攬方（乙方）：指承擔(dān)工程施工任務(wù)，按照甲方的要求完成工程的一方。3.工程總價(jià)款：指合同約定的乙方完成工程所需的全部費(fèi)用。4.預(yù)付款：指在工程開始前，甲方支付給乙方的一部分工程價(jià)款。5.違約金：指因一方違反合同約定，向另一方支付的一定金額作為違約責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決：指合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方采取的解決方式，如友好協(xié)商、訴訟等。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計(jì)劃，確保按期完成工程。如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，協(xié)商解決。2.質(zhì)量不符合約定：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至符合約定。3.工程變更：甲方需對(duì)工程進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。變更導(dǎo)致的價(jià)款調(diào)整，雙方應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。4.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定的付款期限支付工程款。如因特殊情況導(dǎo)致逾期付款，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，協(xié)商解決。5.爭(zhēng)議解決：在合同履行過程中，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。適用場(chǎng)景：本合同適用于以下場(chǎng)景：1.