零星光伏發(fā)電設備安裝施工合同

零星光伏發(fā)電設備安裝施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行零星光伏發(fā)電設備安裝施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：零星光伏發(fā)電設備安裝施工項目。1.2工程地點：________________。1.3工程內容：按照甲方提供的設備清單和技術要求，進行光伏發(fā)電設備的安裝、調試及驗收工作。第二條合同工期2.1本合同工程總工期為______天，自乙方收到甲方書面開工通知之日起計算。2.2如遇下列情況，工期相應順延：（1）因不可抗力因素導致的延誤；（2）因甲方原因導致的延誤；（3）因乙方原因導致的延誤，但需經(jīng)甲方書面確認。第三條合同價款及支付方式3.1本合同工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2甲方應按照以下付款方式進行支付：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的30%；（4）剩余10%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方支付給乙方。第四條工程質量及驗收4.1乙方應按照甲方提供的技術要求和設備清單進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)定。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收兩個階段：（1）初步驗收：工程完工后，乙方應通知甲方進行初步驗收。甲方應在接到通知后______天內組織驗收，并將驗收結果書面通知乙方。（2）最終驗收：初步驗收合格后，乙方應向甲方提交完整的驗收資料。甲方應在______天內組織最終驗收，并將驗收結果書面通知乙方。第五條保修及售后服務5.1乙方對工程提供______年的質保期，質保期自工程驗收合格之日起計算。5.2質保期內，如發(fā)生非人為原因導致的設備故障，乙方應在接到甲方通知后______小時內到達現(xiàn)場進行維修，確保設備正常運行。5.3質保期屆滿后，乙方應提供終身維修服務，維修費用雙方另行協(xié)商。第六條違約責任6.1甲方未按合同約定支付合同價款的，每逾期一天，應支付逾期付款金額的______%作為違約金。6.2乙方未按合同約定完成工程，每逾期一天，應支付逾期完工金額的______%作為違約金。第七條爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：________________乙方代表（簽名）：________________簽訂日期：________________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-零星光伏發(fā)電設備安裝施工合同目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、工程質量及驗收六、保修及售后服務七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況2.1工程名稱：零星光伏發(fā)電設備安裝施工項目。2.2工程地點：________________。2.3工程內容：按照甲方提供的設備清單和技術要求，進行光伏發(fā)電設備的安裝、調試及驗收工作。三、合同工期3.1本合同工程總工期為______天，自乙方收到甲方書面開工通知之日起計算。3.2如遇下列情況，工期相應順延：（1）因不可抗力因素導致的延誤；（2）因甲方原因導致的延誤；（3）因乙方原因導致的延誤，但需經(jīng)甲方書面確認。四、合同價款及支付方式4.1本合同工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2甲方應按照以下付款方式進行支付：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的30%；（4）剩余10%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方支付給乙方。五、工程質量及驗收5.1乙方應按照甲方提供的技術要求和設備清單進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)定。5.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收兩個階段：（1）初步驗收：工程完工后，乙方應通知甲方進行初步驗收。甲方應在接到通知后______天內組織驗收，并將驗收結果書面通知乙方。（2）最終驗收：初步驗收合格后，乙方應向甲方提交完整的驗收資料。甲方應在______天內組織最終驗收，并將驗收結果書面通知乙方。六、保修及售后服務6.1乙方對工程提供______年的質保期，質保期自工程驗收合格之日起計算。6.2質保期內，如發(fā)生非人為原因導致的設備故障，乙方應在接到甲方通知后______小時內到達現(xiàn)場進行維修，確保設備正常運行。6.3質保期屆滿后，乙方應提供終身維修服務，維修費用雙方另行協(xié)商。七、違約責任7.1甲方未按合同約定支付合同價款的，每逾期一天，應支付逾期付款金額的______%作為違約金。7.2乙方未按合同約定完成工程，每逾期一天，應支付逾期完工金額的______%作為違約金。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件附件1：設備清單附件2：技術要求附件3：驗收標準甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：________________乙方代表（簽名）：________________簽訂日期：________________簽訂日期：________________附件列表：1.附件1：設備清單2.附件2：技術要求3.附件3：驗收標準法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。2.質保期：指乙方對工程提供的一定期限內的質量保障，期限內如發(fā)生非人為原因導致的設備故障，乙方負責維修。3.質保金：合同總價款中的一部分，作為乙方履行質保義務的保證金，質保期滿后支付。4.違約金：一方違反合同約定，應向另一方支付的一定金額作為違約責任。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工期延誤：可能導致工期延誤的因素有多種，如天氣、設計變更等，應及時溝通并書面確認。2.支付問題：甲方應按照合同約定的付款方式進行支付，如遇到支付問題，應及時與乙方溝通解決。3.質量問題：乙方應確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)定，如發(fā)生質量問題，應及時進行整改。4.驗收問題：驗收分為初步驗收和最終驗收兩個階段，雙方應按照合同約定的時間和要求進行驗收。5.保修及售后服務：乙方應提供質保期內的維修服務，質保期屆滿后提供終身維修服務，維修費用雙方另行協(xié)商。解決辦法：1.工期延誤：及時溝通并書面確認延誤原因，根據(jù)實際情況調整工期計劃。2.支付問題：及時與乙方溝通，協(xié)商解決支付問題，確保工程順利進行。3.質量問題：乙方應立即整改，并重新