人防門制作、安裝工程施工合同書（4篇）

第頁共頁人防門制作、安裝工程施工合同書甲方（委托方）：單位名稱：法定代表人/授權代表人：地址：電話：傳真：乙方（承攬方）：單位名稱：法定代表人/授權代表人：地址：電話：傳真：根據中華人民共和國法律的有關規(guī)定，為明確甲乙雙方之間人防門制作、安裝工程施工的權利、義務及責任，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第一條工程名稱及內容1.本工程名稱為人防門制作、安裝工程。2.工程內容包括：制作、安裝人防門，驗收及維護等。第二條工程地點1.工程地點為甲方所在地。第三條工程時間1.工程時間為從本合同生效之日起，至竣工驗收合格為止。第四條材料和設備供應1.甲乙雙方應共同協商確定所需的材料和設備供應商，乙方按甲方要求及時供應所需的材料和設備。第五條工程質量要求1.工程應符合國家相關的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求。2.工程質量保證標準應滿足乙方的設計要求和甲方的使用要求。第六條工程價格及支付方式1.工程總價格為_______________（大寫：____________________）人民幣。2.工程總價款分期付款，具體方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付工程總價款的______%作為首期款，共計人民幣__________元；（2）工程完成驗收后，甲方支付工程總價款的______%作為中期款，共計人民幣__________元；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付工程總價款的______%作為尾款，共計人民幣__________元。3.甲方應按照上述約定的時間和方式，及時支付款項。第七條違約責任1.如果乙方未按合同約定的時間、質量、進度完成工程，甲方有權采取以下措施之一，或并采取同時多項措施：（1）解除合同，甲方有權要求乙方返還已支付的款項并支付違約金；（2）甲方有權要求乙方繼續(xù)履行合同，并要求乙方支付違約金；（3）甲方有權直接自行或委托第三方完成工程，并要求乙方承擔由此產生的所有費用及損失；（4）甲方有權要求乙方支付違約金，產生的全部直接損失和間接損失。第八條保密1.甲乙雙方在履行本合同過程中，可能接觸到對方的商業(yè)秘密及其他機密信息，雙方應保守對方的商業(yè)秘密及其他機密信息。2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方透露、使用或披露對方的商業(yè)秘密。第九條爭議解決1.合同履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協商解決。2.若協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。第十條其他事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同的補充協議項下的修改、補充、解釋以及爭議的解決，適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：法定代表人/授權代表人（簽字）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權代表人（簽字）：日期：年月日人防門制作、安裝工程施工合同書（二）合同編號：xxxxxx甲方：（委托方）單位名稱：法定代表人：注冊地址：聯系電話：乙方：（承接方）單位名稱：法定代表人：注冊地址：聯系電話：鑒于：甲方為其單位的人防門制作安裝工程項目，委托乙方進行工程施工并提供相關服務。根據《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定，經甲乙雙方友好協商，共同簽訂本合同，并共同遵守以下條款：第一條項目概況1.1項目名稱：人防門制作安裝工程項目。1.2項目地點：根據實際施工需要確定。1.3項目內容：a)制作人防門：包括材料采購、加工、組裝等工作。b)地基開挖：根據設計要求進行地基開挖工作。c)安裝調試：將制作好的人防門進行安裝、調試工作。d)其他相關工作：根據實際需要，雙方可協商確定。1.4工期：工期為自簽訂合同生效之日起，到乙方全部完工并經甲方驗收合格之日止，雙方約定為60個工作日。超過工期的，乙方按照每日總工程款款額的0.03%承擔違約責任。第二條材料供應及驗收2.1材料供應：甲方根據項目需要負責提供符合要求的人防門及相關材料。乙方提供采購清單，甲方負責按清單采購。2.2材料驗收：材料驗收標準參照國家標準及行業(yè)標準進行，驗收前乙方需要提前通知甲方進行驗收工作。第三條施工責任與義務3.1乙方責任：a)按照合同約定的技術要求和工程進度，按時、合格完成人防門制作安裝工程，并保證工程質量。b)配合甲方進行施工現場的布置和安全防護工作。c)指派專業(yè)技術人員負責施工現場工作，并保證施工人員身份證件齊全合法。3.2甲方責任：a)按時提供工程所需材料，并確保材料質量。b)對乙方施工現場提供支持和協助，確保施工工作的順利進行。c)對乙方按時支付工程款項。第四條價格和支付方式4.1價格：本項目總工程款為xx萬元。4.2支付方式：a)工程款支付方式：甲方應在簽訂合同時支付工程款總額的40%（即xx萬元）作為預付款；乙方根據工程進度，按照甲方支付的進度付款情況進行施工。b)工程款結算方式：乙方完成工程后，由甲方委托具備相應資質的檢測機構進行工程的質量驗收，合格后甲方應及時支付剩余工程款。第五條雙方保密責任5.1雙方保密責任：甲乙雙方在合作過程中所知悉的商業(yè)秘密、技術資料和合同價款等相關信息應互相保密，并承諾不對第三方透露。第六條合同變更和解除6.1合同變更：任何一方在履行合同過程中如需變更合同內容，應提前書面通知另一方，并經雙方協商達成一致后方可變更。6.2合同解除：在以下情況下，任何一方可隨時解除本合同：a)經協商一致，雙方同意解除。b)雙方協商解除合同，并提前30天書面通知對方。第七條違約責任7.1乙方違約責任：如乙方不按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔全部違約責任。7.2甲方違約責任：如甲方未按合同約定向乙方支付工程款項或提供工程所需材料，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應違約責任。第八條爭議解決8.1若在履行合同過程中發(fā)生爭議，應由雙方協商解決；如協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他事項9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為工程完工并經甲方驗收合格之日止。（以下部分無正文）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：簽訂日期：人防門制作、安裝工程施工合同書（三）甲方：（委托方）地址：聯系方式：乙方：（承接方）地址：聯系方式：鑒于甲方需要進行人防門制作、安裝工程，乙方具備相關的技術和能力，經雙方協商，就相關事宜達成如下合同：一、工程概況1.工程名稱：人防門制作、安裝工程；2.工程地點：（填寫具體地址）；3.工期：約定工期為（填寫工作日數）個工作日，自合同簽訂之日起計算。二、合同內容1.甲方職責：（1）提供合理的設計要求和技術規(guī)范；（2）提供完整的施工圖紙和相關資料；（3）提供工程所需的材料和設備。2.乙方職責：（1）按照甲方的要求進行人防門制作、安裝工作；（2）保證施工質量符合國家相關標準；（3）確保在合同約定的工期內完成工程；（4）負責施工現場的工程管理和安全措施；（5）保證施工過程中不影響周圍環(huán)境，并負責現場清理。3.工程報價及支付方式：（1）工程總造價為（填寫具體金額）；（2）支付方式：甲方需在合同簽訂時支付合同總金額的30%作為預付款，剩余合同金額在工程驗收合格后由甲方一次性支付。4.管理及驗收：（1）工程進度管理：乙方需按照工程進度計劃進行施工，并及時向甲方匯報工程進展情況；（2）工程質量驗收：乙方完成人防門的制作、安裝后，甲方有權進行質量驗收。乙方需在收到甲方通知后24小時內完成質量驗收，如有質量問題，乙方需承擔相應的修復費用。5.故障維修及保修：（1）乙方自工程竣工之日起，對所制作、安裝的人防門提供一年的免費保修期；（2）保修期內，如果由于乙方的原因導致人防門出現故障，乙方將負責免費維修；（3）保修期外，甲方若需乙方進行維修，則需另行支付相應的費用。三、違約責任1.乙方違約：（1）若乙方在約定的工期內未能完成工程，則每延期一天，甲方有權向乙方索賠違約金，違約金金額為合同總價款的1%；（2）若乙方未按照甲方的要求進行施工，造成甲方損失，乙方需承擔相應的賠償責任。2.甲方違約：（1）若甲方延遲支付預付款，乙方有權暫停工程，直到收到預付款為止；（2）若甲方未按照約定支付合同總價款，乙方有權要求甲方支付逾期款及違約金；（3）若甲方提供的設計要求和技術規(guī)范不合理，造成施工延誤或質量問題，乙方有權要求甲方承擔責任并賠償相應的損失。四、合同變更及解除1.合同變更：任何一方在施工過程中若需變更合同內容，需經雙方協商一致，并以書面形式作出變更協議。2.合同解除：任何一方違反合同條款，且經催告后仍未改正的，對方有權隨時解除合同，并要求違約方賠償損失。五、爭議解決本合同的履行、變更和解釋等發(fā)生爭議的，雙方應友好協商解決；協商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。六、其他事項（在此列舉雙方約定的其他重要事項，如合同生效、合同附件等內容）本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承接方）：簽字：簽字：日期：日期：人防門制作、安裝工程施工合同書（四）合同編號：【XXXX】甲方（委托方）：地址：電話：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人（負責人）：乙方（承攬方）：地址：電話：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人（負責人）：鑒于甲乙雙方就人防門制作、安裝工程項目進行合作，達成共識，為明確雙方權益和義務，特制定本合同。合同條款如下：第一條項目概述甲方委托乙方進行人防門制作、安裝工程。具體工程內容詳見附件《工程技術方案》。第二條工期與工程進度1.工期：本工程工期為【具體工期】天/月，自合同簽訂之日起計算。2.工程進度：乙方應按照約定的工期完成工程，并確保工程進度符合甲方的要求。第三條工程價款1.工程價款：本工程的總價款為【具體金額】人民幣，大寫：【具體金額】。2.付款方式：甲方按照以下付款方式支付工程價款給乙方：(1)工程開工前，甲方支付工程價款的【具體比例】作為預付款；(2)工程竣工后，甲方支付工程價款的【具體比例】；(3)工程驗收合格后，甲方支付工程價款的【具體比例】；(4)工程維保期滿后，甲方支付工程價款的【具體比例】。第四條工程質量保證及維護1.工程質量保證：乙方應按照國家相關標準和合同約定，保證工程質量符合甲方的要求，并承諾在工程維保期內負責修復因乙方施工質量問題引發(fā)的相關故障。2.工程維護：乙方應在工程竣工后提供【具體維護期限】的維護服務，包括定期檢查、維修等。第五條違約責任1.任何一方未履行合同義務或違反合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.本合同一方未按合同約定履行義務，給對方造成經濟損失的，應承擔對方的損失，并支付遲延履行期間的逾期利息。第六條爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條合同的生效與終止1.本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，自【具體生效日期】起。2.本合同在下列情況下終止：(1)工程完工并經甲方驗收合格；(2)雙方協商一致解除合同；(3)法律法規(guī)等原因導致合同無法履行。第八條其他約定1.本合同附件：合同附件包括但不限于《工程