2024年消防設(shè)施安裝改造施工合同模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年消防設(shè)施安裝改造施工合同模板發(fā)包人（甲方）：住址：承包人（乙方）：住址：風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)，甲方同意將_____項(xiàng)目的消防工程交給乙方施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任，結(jié)合本工程具體情況，訂立如下協(xié)議。一、工程概括1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、承包方式：4、工程內(nèi)容：圖紙作為參考，以實(shí)際為準(zhǔn)。二、合同價(jià)款與付款方式1、合同總造價(jià)：2、本合同簽訂后，由乙方辦理報(bào)建手續(xù)，即前期預(yù)埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即____萬(wàn)元。3、該項(xiàng)目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。甲方向乙方支付該工程項(xiàng)目進(jìn)度款____%，即____萬(wàn)元。4、乙方完成總工程量____%時(shí)，甲方再向乙方支付工程進(jìn)度款____%，即____萬(wàn)元。5、本消防工程施工完畢，經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)驗(yàn)收合格并取得合格證后____日內(nèi)甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%質(zhì)保金，保修期滿后支付）。三、施工日期風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。1、本工程預(yù)計(jì)____年____月____日開(kāi)工，____年____月____日完工，完工后五日內(nèi)組織驗(yàn)收，總工期____天。2、工期順延（1）如因臺(tái)風(fēng)等不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。（2）因甲方支付工程款不到位，無(wú)法施工，協(xié)商后仍不能解決的。（3）因連續(xù)____小時(shí)停電，導(dǎo)致無(wú)法正常施工的若乙方無(wú)正當(dāng)理由不開(kāi)工，延誤工期的，由乙方承擔(dān)因懈怠造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。四、設(shè)備及材料供應(yīng)方式1、本工程所需要設(shè)備及材料經(jīng)雙方協(xié)商一致，均由____方負(fù)責(zé)供應(yīng)。2、____方提供的材料設(shè)備，必須符合國(guó)家消防產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并具有合格證書(shū)。因產(chǎn)品質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的工程質(zhì)量事故或造成返工損失，均由____方負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收交工1、工程質(zhì)量應(yīng)全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，辦理隱蔽工程的相關(guān)手續(xù)。如發(fā)生一切質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)。3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗(yàn)收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗(yàn)收，甲方協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。4、工程竣工交驗(yàn)后，保修按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理，確保本工程質(zhì)量保修期____年。六、雙方職責(zé)（一）甲方職責(zé)1、派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調(diào)中間交工及工程驗(yàn)收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機(jī)械使用方便。負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備及工具存放室。2、根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時(shí)辦理?yè)芸詈徒Y(jié)算，將每筆工程進(jìn)度款付至乙方指定的賬戶上。3、如建筑設(shè)計(jì)變更，加層造成消防驗(yàn)收不合格，需重新報(bào)建驗(yàn)收，所增加費(fèi)用和消防部門處罰的責(zé)任由甲方承擔(dān)。4、合同生效后，甲方應(yīng)組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底會(huì)議，并及時(shí)向乙方提供施工圖紙_____套。（二）乙方職責(zé)1、施工前，及時(shí)做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作，辦理好消防報(bào)批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖和消防規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和施工工期。3、已安裝的設(shè)備，在工程未投入使用前做好保管工作。及時(shí)提交竣工驗(yàn)收資料，乙方負(fù)責(zé)通過(guò)當(dāng)?shù)叵啦块T的驗(yàn)收，并取得消防達(dá)標(biāo)文件及驗(yàn)收合格證書(shū)，否則不予結(jié)算。4、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對(duì)屬于乙方負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)無(wú)償修理，并對(duì)消防工程進(jìn)行不定期的維修工作，確保消防設(shè)備的正常運(yùn)行。因甲方使用管理不當(dāng)，如斷電，水、油滲透造成設(shè)備損壞，甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)設(shè)備款由乙方維修。5、嚴(yán)格遵守甲方頒布的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。安全作業(yè)，文明施工。6、施工過(guò)程中因乙方原因發(fā)生的安全事故一律由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決雙方約定的合同各項(xiàng)條款，在本合同實(shí)施過(guò)程中遵照?qǐng)?zhí)行，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。八、附則1、本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式：____年____月____日乙方：負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式：____年____月____日2024年消防設(shè)施安裝改造施工合同模板（二）甲方：（委托方名稱）乙方：（承攬方名稱）鑒于甲方擬對(duì)其所屬建筑進(jìn)行消防設(shè)施的安裝改造工程，并邀請(qǐng)乙方進(jìn)行該工程的承攬和施工，甲乙雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程范圍1.1本合同工程范圍包括對(duì)甲方建筑內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行安裝改造，具體內(nèi)容包括但不限于消防設(shè)備更換、防火墻的建設(shè)、防煙排煙系統(tǒng)的安裝等。二、工程造價(jià)2.1本工程總造價(jià)為（數(shù)字）人民幣，乙方應(yīng)按照合同約定的支付方式收取工程款項(xiàng)。三、工程周期3.1本工程計(jì)劃工期為（數(shù)字）個(gè)月，自雙方簽署本合同生效之日起計(jì)算，乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。四、支付方式4.1工程款項(xiàng)支付方式為（具體支付方式），甲方應(yīng)按照工程進(jìn)度及驗(yàn)收情況按期支付相應(yīng)款項(xiàng)給乙方。五、質(zhì)量保證5.1乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及甲方的要求，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`或質(zhì)量下降，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。七、保密條款7.1雙方在履行本合同過(guò)程中涉及的技術(shù)資料及商業(yè)機(jī)密應(yīng)予保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方透露。八、爭(zhēng)議解決8.1本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。九、其他條款9.1本合