2024年工程承攬合同標準版（4篇）

第11頁共11頁2024年工程承攬合同標準版建設單位：_____(以下簡稱甲方)施工單位：_____(以下簡稱乙方)根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍一、工程名稱：_____二、工程地點：_____三、工程范圍和內(nèi)容：_____1、承包范圍：_____2、工程建筑面積：_____3、結構：_____4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，第二條合同價款及調整一、工程合同價款采用固定合同，總造價為_____(大寫)二、雙方約定合同價款的其他調整因素：1、調整方式：(1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。2、調整原則：(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。(4)增加的工程量務必確定增加價款。三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。第三條合同價款的支付與結算一、工程款支付：1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場____日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后____日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的____%進度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的____%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起____日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在____日內(nèi)付清余款(即工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿____年內(nèi)付清，以竣工通知書日期為準。3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。二、結算：1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的____日內(nèi)向甲方提交工程結算報告及資料。2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家_____有關規(guī)定實施。3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后____日內(nèi)給予確認或提出修改意見。4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。第四條工程期限一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期____年____月____日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。第五條施工準備甲方：1、____年____月____日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。2、____年____月____日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在____日內(nèi)分送有關單位，并在____日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。乙方：1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起____日內(nèi)，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起____日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后____日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。5、構件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。第六條雙方的職責甲方的職責1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經(jīng)其同意;2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。乙方的職責1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。4、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。第七條施工與設計變更的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。經(jīng)甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。第八條安全施工一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓，不得上崗作業(yè)。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。第九條工程質量一、工程質量標準：合格。二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。第十條工程驗收1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。第十一條違約責任乙方的違約責任1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《_____》等相關法律規(guī)定賠償損失。4、工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過____日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。第十二條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。第十三條附則一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。第十四條附件1、屋面的顏色：_____2、墻面的顏色：_____3、外門顏色：_____4、內(nèi)門顏色_____建設單位：_____承攬單位：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____經(jīng)辦人：_____經(jīng)辦人：_____電話：_____開戶銀行：__________賬號：_____電話：_____身份證號：_____日期：_____日期：_____2024年工程承攬合同標準版（2）根據(jù)您的需求，我將為您提供一個2023年工程承攬合同的樣板，字數(shù)為2000字。以下是合同內(nèi)容：2024年工程承攬合同標準版（3）本合同由以下各方于2023年__月__日簽訂：甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方代表人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方代表人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]為了明確雙方在工程承攬方面的權利和義務，雙方根據(jù)相關法律法規(guī)，達成如下協(xié)議：第一條合同標的1.1甲方委托乙方承攬工程項目，項目名稱為：[工程項目名稱]。1.2項目地址為：[工程項目地址]。1.3工程項目的詳細內(nèi)容和要求詳見附件一。第二條工作范圍2.1乙方承諾按照甲方的要求，按時、按質、按量完成工程項目。2.2工程項目的實施計劃和進度安排詳見附件二。2.3雙方應保障工程項目的順利開展，確保項目的安全、環(huán)保和質量。第三條合同價款3.1工程項目的總合同價款為[合同價款]。3.2付款方式：3.2.1在簽訂本合同時，甲方應支付合同總價款的20%作為預付款。3.2.2乙方應在工程項目完工后提交相應工程驗收報告，并經(jīng)甲方確認后支付工程款的80%。第四條合同變更4.1在施工過程中，如需對工程項目進行變更，雙方應協(xié)商一致，并以書面形式達成變更協(xié)議。4.2如果甲方要求變更工程項目且使工程規(guī)模、品質等發(fā)生變化，乙方應提供工程變更報價，并在雙方達成一致后進行工程調整。第五條合同履行5.1甲方應提供工程項目所需的相關資料和技術支持，并按照約定的付款時間支付合同價款。5.2乙方應按照合同約定的工期和質量要求開展工程項目，并提供工程進度和質量報告。5.3如乙方未按照約定履行合同義務，甲方有權要求其賠償相應的損失，并有權解除合同。第六條合同解除6.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：6.1.1一方嚴重違反合同約定，致使合同無法繼續(xù)履行的；6.1.2根據(jù)工程進展情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致認為需要解除合同的。6.2如因一方原因解除合同，應承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1本合同的履行和解釋應遵循中華人民共和國法律。7.2如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同生效和變更8.1本合同一式兩份，雙方各持一份。8.2本合同自雙方簽字之日起生效。8.3本合同的任何修改和補充，均須經(jīng)雙方書面協(xié)議。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人簽字：代表人簽字：日期：日期：附件一：工程項目詳細內(nèi)容和要求附件二：工程項目實施計劃和進度安排以上為2023年工程承攬合同樣板，希望能滿足您的需求。如需要進一步修改或補充，請告知相關要求。2024年工程承攬合同標準版（4）工程承攬合同合同編號：______本合同由以下雙方共同訂立和簽署：甲方：_______________________________（以下簡稱“甲方”）地址：_______________________________聯(lián)系人：_____________________________電話：_______________________________乙方：_______________________________（以下簡稱“乙方”）地址：_______________________________聯(lián)系人：_____________________________電話：_______________________________鑒于，甲方計劃進行以下工程項目（以下簡稱“項目”）：項目名稱：____________________________項目地點：____________________________項目規(guī)模：____________________________項目預算：____________________________現(xiàn)甲方?jīng)Q定委托乙方進行該項目的承攬和施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)，雙方本著平等、自愿和互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成以下合作事項，并約定如下：第一條項目概述1.1乙方將按照甲方提供的項目要求和規(guī)范進行施工，并保證工程的質量和進度。1.2甲方應提供項目計劃、設計文件、相關資料以及必要的技術支持，確保工程進展順利。1.3乙方應對工程進度進行合理安排，并及時向甲方匯報項目進展情況。第二條合同價款2.