2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范文（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范文_____（以下簡(jiǎn)稱甲方）_____（以下簡(jiǎn)稱乙方）乙方承攬甲方_____工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程量：1、_____。2、_____。3、_____。4、_____。二、工程要求：1、_____。2、_____。3、_____。4、_____。5、_____。三、甲方責(zé)任范圍：1、_____。2、_____。3、_____。四、乙方責(zé)任范圍：1、_____。2、_____。3、_____。五、技術(shù)要求：1、_____。2、_____。3、_____。4……………………。六、工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：1、施工工期：自開(kāi)工之日起____日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的____%。2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。3、質(zhì)保期：質(zhì)保期____年，驗(yàn)收合格后付至工程款的____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題，由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。3、乙方施工過(guò)程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____日期：_____2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范文（2）[合同編號(hào)]工程承攬合同甲方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（聯(lián)系電話）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（公司名稱）地址：（公司地址）電話：（聯(lián)系電話）法定代表人：（法定代表人姓名）合同簽訂日期：[年月日]鑒于甲方具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力進(jìn)行工程承攬，乙方具有相應(yīng)的技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行工程實(shí)施，雙方本著平等互利的原則，根據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下合同：第一條合同工程名稱根據(jù)雙方協(xié)商，本合同的工程名稱為：[工程名稱]。第二條工程范圍1.工程范圍包括但不限于：[詳細(xì)描述工程范圍]。2.工程總價(jià)為：[工程總價(jià)]，具體金額如下：-設(shè)計(jì)費(fèi)用：[設(shè)計(jì)費(fèi)用]-施工費(fèi)用：[施工費(fèi)用]-材料費(fèi)用：[材料費(fèi)用]-其他費(fèi)用：[其他費(fèi)用]第三條工程進(jìn)度1.工程進(jìn)度按照甲方和乙方共同商定的計(jì)劃執(zhí)行，具體進(jìn)度計(jì)劃如下：-[進(jìn)度計(jì)劃1]-[進(jìn)度計(jì)劃2]-[進(jìn)度計(jì)劃3]（可根據(jù)實(shí)際情況增加）2.若因不可抗力因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，一方應(yīng)及時(shí)通知另一方，并共同商定延期方案。第四條質(zhì)量要求1.甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定要求。2.如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并由乙方承擔(dān)整改費(fèi)用和相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條工程款支付方式1.工程款按照以下方式支付給乙方：-預(yù)付款：[預(yù)付款比例]，預(yù)計(jì)支付時(shí)間為合同簽訂后的[天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)；-進(jìn)度款：按照工程進(jìn)度完成情況，及時(shí)支付相應(yīng)的進(jìn)度款；-完工結(jié)算款：工程竣工驗(yàn)收合格后，支付剩余的全部款項(xiàng)。2.乙方應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票和付款憑證。第六條保證金1.甲方有權(quán)要求乙方提供保證金作為履約保證。保證金金額為合同總價(jià)的[保證金比例]，乙方應(yīng)在合同簽訂后的[天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付保證金。2.乙方按照合同約定的履約義務(wù)履行完畢后，甲方應(yīng)無(wú)息退還保證金。第七條違約責(zé)任1.若一方未按照本合同的約定履行義務(wù)，應(yīng)向另一方支付違約金，違約金的金額為合同總價(jià)的[違約金比例]。2.若因一方的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題或延期等后果，應(yīng)由該方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決本合同的履行和解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第九條合同生效與終止1.本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，有效期為自合同簽訂之日起至工程完工驗(yàn)收合格之日。2.合同終止的情況包括但不限于：工程完工驗(yàn)收合格、雙方協(xié)商一致解除合同、喪失履行合同的能力等。第十條其他條款1.雙方同意保守本合同內(nèi)容的機(jī)密性，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。2.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）甲方簽章：乙方簽章：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：日期：日期：2024年工程承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范文（3）____年工程承攬合同合同編號(hào)：[合同編號(hào)]甲方（承包方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]簽署代表：[甲方簽署代表]身份證號(hào)碼：[甲方簽署代表身份證號(hào)碼]乙方（發(fā)包方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]簽署代表：[乙方簽署代表]身份證號(hào)碼：[乙方簽署代表身份證號(hào)碼]鑒于甲、乙雙方根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及雙方的真實(shí)需求和意愿達(dá)成一致，為保證本次工程承攬合同的誠(chéng)實(shí)、公平和公正，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及其它有關(guān)規(guī)定，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程信息1.工程名稱：[工程名稱]2.工程所在地：[工程所在地]3.工程范圍：[工程范圍]4.工程建設(shè)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：[工程建設(shè)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)]5.工程預(yù)計(jì)開(kāi)始日期：[工程預(yù)計(jì)開(kāi)始日期]6.工程預(yù)計(jì)完工日期：[工程預(yù)計(jì)完工日期]7.工程合同價(jià)款：[工程合同價(jià)款]8.工程款項(xiàng)支付方式：[工程款項(xiàng)支付方式]第二條甲方責(zé)任和義務(wù)1.甲方應(yīng)按照乙方的要求，準(zhǔn)時(shí)參與工程施工。2.甲方應(yīng)按照合同約定的工程范圍和標(biāo)準(zhǔn)完成工程任務(wù)。3.甲方應(yīng)按照合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，按時(shí)交付乙方。4.甲方應(yīng)按照合同約定的價(jià)款支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付工程款項(xiàng)。第三條乙方責(zé)任和義務(wù)1.乙方應(yīng)提供工程施工所需的必要條件和文件。2.乙方應(yīng)向甲方提供合理的施工計(jì)劃和進(jìn)度安排。3.乙方應(yīng)按照合同約定的價(jià)款支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方支付工程款項(xiàng)。第四條工程變更和索賠1.若乙方需要對(duì)工程范圍、工程內(nèi)容或工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更，應(yīng)提前書(shū)面通知甲方，并雙方協(xié)商修改合同條款。2.若工程范圍、工程內(nèi)容或工程標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更，甲方有權(quán)要求相應(yīng)的工程價(jià)款進(jìn)行調(diào)整，乙方應(yīng)予以支付。3.若因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤或工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，雙方可協(xié)商解決或通過(guò)法律途徑解決。第五條合同終止1.合同期限屆滿，工程任務(wù)完成，雙方責(zé)任和義務(wù)履行完畢，合同自動(dòng)終止。2.若發(fā)生以下情況，本合同提前終止：(1)雙方一致達(dá)成書(shū)面協(xié)議終止；(2)一方違反合同約定，經(jīng)對(duì)方書(shū)面通知后，在約定的期限內(nèi)未改正。第六條爭(zhēng)議解決甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有關(guān)部門(mén)或法院提起訴訟。第七條其他條款1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。2