大連正規(guī)瓦工施工合同

大連正規(guī)瓦工施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為乙方提供瓦工施工服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內(nèi)容：________________1.4工程預(yù)算：________________第二條施工期限本合同約定的施工期限為____年____月____日至____年____月____日。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.2工程質(zhì)量必須達(dá)到甲方要求，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.3乙方應(yīng)在施工過程中，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工方案和施工技術(shù)要求進(jìn)行施工。第四條合同價款及支付4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后的____個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價的一定比例作為預(yù)付款，具體比例為：________%。4.3乙方應(yīng)在工程完工后，向甲方提供完整的工程結(jié)算資料，雙方按照本合同約定的計價方式和計價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。4.4甲方應(yīng)在乙方提交工程結(jié)算資料后的____個工作日內(nèi)，完成對工程價款的審核，并將應(yīng)付款項支付給乙方。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×日違約金比例。5.2甲方未按照約定時間支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款和結(jié)算款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項×日違約金比例。5.3由于甲方原因?qū)е鹿こ讨型就９さ?，甲方?yīng)按照已完成的工程量向乙方支付工程價款。5.4由于乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有費用。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格后失效。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案3.施工技術(shù)要求4.工程預(yù)算明細(xì)5.工程結(jié)算資料6.國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7.甲方支付憑證8.乙方施工進(jìn)度報告9.工程質(zhì)量檢測報告10.雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成工程，認(rèn)定違約行為的標(biāo)準(zhǔn)為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。2.甲方未按照約定時間支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款和結(jié)算款，認(rèn)定違約行為的標(biāo)準(zhǔn)為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定，認(rèn)定違約行為的標(biāo)準(zhǔn)為不符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.甲方中途停工，未經(jīng)乙方同意，認(rèn)定違約行為的標(biāo)準(zhǔn)為停工原因非乙方責(zé)任。5.乙方未經(jīng)甲方同意，擅自更改設(shè)計圖紙或施工方案，認(rèn)定違約行為的標(biāo)準(zhǔn)為更改內(nèi)容不符合原合同約定。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的承擔(dān)合同義務(wù)的一方。2.乙方：指合同約定的履行合同義務(wù)的一方。3.工程設(shè)計圖紙：指為工程建設(shè)提供詳細(xì)設(shè)計方案的圖紙。4.施工方案：指為工程施工提供具體施工步驟和方法的文件。5.施工技術(shù)要求：指工程施工過程中應(yīng)遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。6.工程預(yù)算：指為工程提供預(yù)算金額和費用的文件。7.工程結(jié)算：指工程完工后，雙方按照約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程價款的計算和支付。8.違約金：指一方違約時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。9.日違約金比例：指違約金與應(yīng)付款項的比例，用于計算違約金。10.國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：指國家和行業(yè)發(fā)布的關(guān)于工程建設(shè)、質(zhì)量安全等方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，乙方加大施工力度，甲方提供必要支持。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負(fù)責(zé)無償修復(fù)，并采取措施防止類似問題再次發(fā)生。3.支付款項延誤：解決辦法：甲方按時支付款項，如有延誤，應(yīng)支付違約金，并與乙方協(xié)商解決。4.設(shè)計圖紙或施工方案更改：解決辦法：雙方協(xié)商一致后進(jìn)行更改，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。5.工程中途停工：解決辦法：雙方協(xié)商停工原因及解決方案，如需繼續(xù)施工，雙方按原合同約定執(zhí)行。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于大連地區(qū)正規(guī)瓦工施工項目。2.適用于甲