加工制造合同范本

加工制造合同范本合同編號：__________加工制造合同營業(yè)執(zhí)照號：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________營業(yè)執(zhí)照號：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于委托方與承攬方均具有獨立法人資格，自愿遵守我國法律法規(guī)，雙方為了明確雙方在加工制造過程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工物品（詳細(xì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要素見附件）1.2委托方應(yīng)按照本合同約定的時間和數(shù)量向承攬方提供加工物品。1.3承攬方應(yīng)按照本合同約定的要求對加工物品進(jìn)行加工制造，并保證加工物品的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及委托方的要求。第二條加工期限2.1承攬方應(yīng)在本合同約定的加工期限內(nèi)完成加工制造任務(wù)。2.2加工期限自委托方將加工物品交付給承攬方之日起計算。2.3因不可抗力或其他不可預(yù)見的原因?qū)е鲁袛埛綗o法按時完成加工任務(wù)的，承攬方應(yīng)立即通知委托方，并采取措施減輕損失。委托方同意根據(jù)實際情況適當(dāng)延長加工期限。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）委托方提供的技術(shù)要求及樣品；（3）雙方在合同履行過程中達(dá)成的其他質(zhì)量要求。3.2委托方有權(quán)對加工物品進(jìn)行檢驗。如檢驗不合格，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時進(jìn)行整改，并重新提交檢驗。直至檢驗合格為止。第四條價格和支付方式4.1承攬方應(yīng)按照本合同約定的價格向委托方提供加工物品。4.2加工物品的價格包括但不限于加工費、材料費、運輸費等。4.3委托方應(yīng)按照本合同約定的支付方式向承攬方支付加工費用。4.4支付方式如下：（1）委托方在合同簽訂后向承攬方支付預(yù)付款____%（具體金額見附件）；（2）承攬方在加工物品交付且經(jīng)委托方驗收合格后，委托方向承攬方支付剩余款項。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。5.3除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同及雙方履行情況外，未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方披露本合同及雙方履行情況。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方如未能按照約定的質(zhì)量、期限完成加工任務(wù)的，應(yīng)按照委托方要求及時整改，并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。6.3委托方如未能按照約定時間向承攬方支付預(yù)付款或剩余款項的，應(yīng)按照承攬方要求及時支付，并承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2雙方同意選擇__________作為本合同的簽訂地。第八條其他條款8.1本合同附件為不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。8.4在本合同有效期內(nèi)，如雙方同意對合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補充，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議，且補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、附件列表：1.加工物品詳細(xì)清單2.加工物品的技術(shù)要求及樣品3.加工期限時間表4.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)5.價格明細(xì)表6.支付憑證7.商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等相關(guān)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未能按照約定的質(zhì)量、期限完成加工任務(wù)2.委托方未能按照約定時間向承攬方支付預(yù)付款或剩余款項3.未經(jīng)對方同意，向第三方披露本合同及雙方履行情況4.未能依法向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同及雙方履行情況三、法律名詞及解釋：1.加工物品：根據(jù)本合同約定，由委托方提供，由承攬方進(jìn)行加工制造的物品。2.加工期限：承攬方完成加工制造任務(wù)的時間限制。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：加工物品應(yīng)滿足的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及委托方的要求。4.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付的違約賠償金。5.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.加工物品質(zhì)量不符合約定：及時通知承攬方，要求整改并重新提交檢驗，直至檢驗合格。2.加工期限延誤：與承攬方協(xié)商，根據(jù)實際情況適當(dāng)延長加工期限。3.支付款項問題：核實具體情況后，及時支付預(yù)付款或剩余款項。4.保密信息泄露：及時采取法律手段，要求違約方停止侵權(quán)行為并賠償損失。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.委托方為制造企業(yè)，需要將部分產(chǎn)品的加工制造任