2024建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充合同

2024建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程總價：__________二、合同的簽訂與生效2.1本補(bǔ)充協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起成立，并于__________之日起生效。2.2本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量，確保工程安全。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，不得偷工減料，不得使用不合格材料。3.3乙方應(yīng)確保工程各階段驗收合格，否則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、工程進(jìn)度4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證工程進(jìn)度，確保工程按時完成。4.2乙方應(yīng)在每個施工階段提前向甲方報告工程進(jìn)度，如有進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、工程款支付5.1甲方按照工程進(jìn)度和驗收情況，分階段支付工程款。5.2甲方支付工程款后，乙方應(yīng)及時開具相應(yīng)發(fā)票。六、違約責(zé)任6.1乙方如未按照合同約定施工，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。6.2甲方如未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.2本補(bǔ)充協(xié)議一經(jīng)簽訂，即取代了之前雙方的所有口頭協(xié)議和書面協(xié)議。8.3乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境，確保施工安全。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工規(guī)范3.國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4.工程進(jìn)度報告5.工程驗收報告6.工程款支付憑證7.發(fā)票8.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定施工，包括但不限于使用不合格材料、偷工減料、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等。2.乙方未按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。3.甲方未按照約定支付工程款。4.乙方未遵守國家法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境，確保施工安全。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負(fù)責(zé)工程的委托和資金的支付。2.乙方：指合同中的承攬方，負(fù)責(zé)工程的施工和完成。3.工程質(zhì)量：指工程符合設(shè)計圖紙、施工規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的程度。4.工程進(jìn)度：指工程按照約定時間完成的程度。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格部分，并重新施工。2.工程進(jìn)度延誤：如乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除合同。3.工程款支付問題：如甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。4.法律法規(guī)遵守問題：如乙方未遵守國家法律法規(guī)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建設(shè)工程項目的施工，包括但不限于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝修改造等。2.適用于乙方為承攬方，甲