2024年工程施工合同格式范本（2篇）

第9頁共9頁2024年工程施工合同格式范本發(fā)包方（以下稱甲方）：_____承包方（以下稱乙方）：_____根據(jù)和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條工程項目1、工程名稱：__________________________________________.2、工程地點：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二條工程期限合同工期總日歷天數(shù)____天。第三條工程價款、結算及付款方式本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組____元/組（一組_____塊電池板）。1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價安裝組數(shù)進行費用結算。4、費用支付，施工結束后，甲方____日內支付相關工程費用。第四條甲乙方責任1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。第五條安全施工乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。第六條獎懲責任1、如____月____日前安裝達到1光伏板安裝，則按1=____元標準進行結算。2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條附則本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。甲方：_____乙方：_____工程施工合同模板（二）發(fā)包發(fā)（甲方）：_____承包方（乙方）：_____經雙方協(xié)商同意甲方將_____工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。二、工程承包范圍______________________________________.三、工程承包單價______________________________________.四、付款方式進度款按完成工程量_____按月支付，竣工退場支付_____.五、甲乙雙方責任1、甲方責任：提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。2、乙方責任：（1）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關規(guī)范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優(yōu)良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。（2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負3_5，灰縫厚度10_15，且平直均勻飽滿，墻體砌好4_6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。模板（3）內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。（4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低3，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。（5）室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。（6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數(shù)每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。（8）工期進度：_____乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款____元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。六、安全、質量罰款細則（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款____元;（2）乘坐提升架上落，每人次罰款____元。（3）宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款____元，并沒收用電器具;（4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款____元;（5）施工中浪費材料，按原價十倍罰款;（6）高層拋掉物罰款____元，造成嚴重后果全部由乙方負責;（7）違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。（8）工傷、工故乙方承擔30%.七、其他事項1、本工地內打架每人次罰款____元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無關。2、借領工具、損壞或原價賠償，違規(guī)操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。發(fā)包方（甲方）簽字：_____承包方（乙方）簽字：_____簽訂日期：____年____月____日工程施工合同模板（三）發(fā)包方（以下簡稱甲方）_____承包方（以下簡稱乙方）_____根據(jù)《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及____省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況1、工程名稱：_____.模板2、工程地點：__________________________________________.二、工程承包范圍安全維護及整改。三、合同工期____天。四、工程造價工程造價為：____元整五、質量標準1、質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。2、使用標準、規(guī)范（包括但不限以下內容）（1）本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。（2）本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合____省標準規(guī)程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。七、工程計價1、本工程計算編制原則：按_____統(tǒng)一解釋進行編制。2、人工、材料價格的確定：人工工資按_____計取，材料價格按照_____執(zhí)行。3、具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200或200以上（以____市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。十、違約責任1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案及相關法規(guī)執(zhí)行。2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。十一、安全生產和文明施工認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_________年____月____日2024年工程施工合同格式范本（二）一、合同雙方：甲方：【甲方名稱】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方：【乙方名稱】法定代表人：【乙方法定代表人】地址：【乙方地址】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】二、工程項目：項目名稱：【項目名稱】工程地點：【工程地點】工程規(guī)模：【工程規(guī)模】起止日期：【起止日期】施工單位：【施工單位】建設單位：【建設單位】三、合同條款：1.合同性質與目的：本合同為雙方根據(jù)國家相關法律法規(guī)和政策約定，就甲方委托乙方進行工程施工而訂立的合同。2.合同金額：本工程施工合同的總金額為【金額】人民幣（大寫：【金額大寫】）。3.工程內容：乙方將按照甲方提供的設計圖紙和施工要求，負責完成工程施工，包括但不限于以下內容：【詳細的工程內容描述】。4.工期要求：乙方須按照約定的起止日期完成工程施工，并保證工期的質量和安全。5.工程質量：乙方必須按照國家有關建筑標準和技術規(guī)范，保證工程質量達到合同約定的要求。6.施工資金支付：甲方將按照雙方另行約定的支付方式和進度支付工程施工款項。7.合同變更：任何與本合同有關的變更，雙方應當通過書面形式達成一致，并按照合同約定進行變更。8.竣工驗收：工程竣工后，乙方將向甲方提出竣工驗收申請，甲方應當根據(jù)工程質量和合同要求進行驗收，驗收合格后，甲方應及時支付尾款并頒發(fā)竣工證書。9.違約責任：任何一方違反本合同約