工期延誤的合同糾紛處理流程

工期延誤的合同糾紛處理流程合同編號：__________甲方：__________乙方：__________第一條定義1.1工期延誤：指項目實際完成時間超過合同約定的完成時間。1.2合同糾紛：指雙方在履行合同過程中，因?qū)贤瑮l款、履行情況等產(chǎn)生分歧而引發(fā)的爭議。第二條工期延誤的責任認定2.1甲方責任導致的工期延誤：（1）甲方未按照合同約定提供施工場地、施工條件、材料設備等；（2）甲方未按照合同約定支付工程進度款；（3）甲方變更設計、工程量等原因?qū)е碌墓て谘诱`。2.2乙方責任導致的工期延誤：（1）乙方未按照合同約定施工，導致工程進度滯后；（2）乙方擅自停工、歇工；（3）乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，導致工程返工、維修。第三條工期延誤的處理流程3.1甲方責任導致的工期延誤：（1）乙方應當在工期延誤發(fā)生后及時書面通知甲方；（2）甲方應當在收到通知后______日內(nèi)核實情況，并根據(jù)實際情況采取措施解決問題；（3）甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)解決問題，導致工期進一步延誤的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，具體金額按照合同約定計算。3.2乙方責任導致的工期延誤：（1）甲方應當在工期延誤發(fā)生后及時書面通知乙方；（2）乙方應當在收到通知后______日內(nèi)核實情況，并根據(jù)實際情況采取措施解決問題；（3）乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)解決問題，導致工期進一步延誤的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，具體金額按照合同約定計算。第四條違約金的計算4.1工期延誤違約金按照合同約定的違約金計算方式進行計算，包括但不限于：（1）按照每日工程進度款的比例計算；（2）按照合同總金額的比例計算。4.2甲方、乙方均有權(quán)依據(jù)本合同約定，要求對方支付違約金。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目竣工驗收合格之日止；6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；6.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.項目合同協(xié)議2.設計圖紙和技術(shù)規(guī)范3.工程量清單4.施工計劃和進度表5.材料設備供應合同6.工程質(zhì)量驗收標準7.支付憑證和進度款支付協(xié)議8.違約金計算公式和相關(guān)協(xié)議9.爭議解決協(xié)議10.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方責任導致的工期延誤：未按約定提供施工場地、施工條件、材料設備等。未按約定支付工程進度款。變更設計、工程量等原因?qū)е碌墓て谘诱`。2.乙方責任導致的工期延誤：未按約定施工，導致工程進度滯后。擅自停工、歇工。施工質(zhì)量不符合合同約定，導致工程返工、維修。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指項目實際完成時間超過合同約定的完成時間。2.合同糾紛：指雙方在履行合同過程中，因?qū)贤瑮l款、履行情況等產(chǎn)生分歧而引發(fā)的爭議。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑予以解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定提供施工場地、施工條件、材料設備等：及時書面通知甲方，要求其在規(guī)定時間內(nèi)解決問題。若甲方未能解決問題，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.甲方未按約定支付工程進度款：及時書面通知甲方，要求其在規(guī)定時間內(nèi)支付。若甲方未能支付，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.乙方未按約定施工，導致工程進度滯后：及時書面通知乙方，要求其在規(guī)定時間內(nèi)整改。若乙方未能整改，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.乙方擅自停工、歇工：及時書面通知乙方，要求其恢復施工。若乙方未能恢復施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，導致工程返工、維修：及時書面通知乙方，要求其在規(guī)定時間內(nèi)整改。若乙方未能整改，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。五、所有應用場景：1.建筑工程施工合同。2.工程設計、材料設備采購合同。3.工程監(jiān)