工程承攬合同的履行風險與防范

工程承攬合同的履行風險與防范合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為乙方提供工程承攬服務，為確保雙方合法權益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________第二條合同主體2.1甲方為具備承攬工程資質和能力的__________，乙方為具備接受工程服務的__________。2.2甲方授權__________為全權代表，乙方授權__________為全權代表，代表雙方履行本合同。第三條合同價格3.1雙方確認，本工程承攬價格為：__________元（大寫：____________________________元整）。3.2乙方應按照本合同約定的付款方式及時支付合同價款。第四條工程進度4.1雙方確認，本工程預計開工日期為：__________年__________月__________日，預計竣工日期為：__________年__________月__________日。4.2甲方應按照約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。第五條質量標準5.1甲方應按照約定的質量標準完成工程，確保工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。5.2乙方有權對工程質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方應立即整改。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。7.2甲方未按照約定完成工程，乙方有權要求甲方支付逾期竣工違約金。7.3乙方未按照約定支付合同價款，甲方有權要求乙方支付逾期付款違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.質量標準和要求文檔5.保密協(xié)議6.違約金計算公式7.工程驗收標準和方法8.法律法規(guī)相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定的工期完成工程，認定為違約行為。2.甲方未按照約定的質量標準完成工程，認定為違約行為。3.乙方未按照約定的付款方式及時支付合同價款，認定為違約行為。4.任何一方泄露對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，認定為違約行為。5.甲方未履行合同約定的保密義務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.工程承攬合同：一方（承攬人）承擔完成某項工程，另一方（委托人）支付相應報酬的合同。2.違約金：當一方違反合同約定時，按照約定向對方支付的違約賠償金。3.工期：合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間段。4.質量標準：工程應達到的技術要求和質量水平。5.保密義務：合同雙方在合同履行過程中對獲悉的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：根據(jù)延誤原因，雙方協(xié)商調整工期，如需甲方承擔違約責任，乙方有權要求甲方支付逾期竣工違約金。2.工程質量問題：解決辦法：乙方發(fā)現(xiàn)質量問題后，立即通知甲方，甲方應在規(guī)定時間內(nèi)整改，如仍不符合要求，乙方有權要求甲方返工或賠償損失。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：雙方按照約定的付款方式及時支付合同價款，如乙方逾期支付，甲方有權要求乙方支付逾期付款違約金。4.保密協(xié)議違反：解決辦法：違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并