工期延誤的合同權(quán)益維護(hù)方法

工期延誤的合同權(quán)益維護(hù)方法合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為乙方提供__________服務(wù)/工程，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，就工期延誤的合同權(quán)益維護(hù)方法達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與術(shù)語解釋1.1工期延誤：指合同約定的工程完成時間超過合同約定的時間。1.2不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。1.3合同權(quán)益：指雙方在合同履行過程中依法享有的權(quán)利和利益。二、工期延誤的處理2.1甲方應(yīng)按合同約定的時間完成工程。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2乙方應(yīng)按合同約定的時間提供服務(wù)。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3因不可抗力導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行時間。三、合同權(quán)益維護(hù)3.1甲方權(quán)益維護(hù)：3.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間完成工程，確保工程質(zhì)量。3.1.2甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)因工期延誤導(dǎo)致的額外費(fèi)用，如臨時工程、人工費(fèi)用等。3.1.3甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付違約金。3.2乙方權(quán)益維護(hù)：3.2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間提供工程，確保工程質(zhì)量。3.2.2乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因工期延誤導(dǎo)致的額外費(fèi)用，如臨時工程、人工費(fèi)用等。3.2.3乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付違約金。四、違約責(zé)任4.1甲方違約：4.1.1甲方未按合同約定時間完成工程，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。4.1.2甲方未按合同約定提供服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。4.2乙方違約：4.2.1乙方未按合同約定時間提供服務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。4.2.2乙方未按合同約定完成工程，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.工程/服務(wù)詳細(xì)說明4.合同履行時間表5.違約金計算公式6.不可抗力事件證明文件7.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)8.甲方銀行賬戶信息9.乙方銀行賬戶信息10.授權(quán)委托書（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定時間完成工程，屬于工期延誤的違約行為。2.甲方未按合同約定提供服務(wù)，屬于服務(wù)不符合約定的違約行為。3.乙方未按合同約定時間提供服務(wù)，屬于服務(wù)延誤的違約行為。4.乙方未按合同約定完成工程，屬于工程不符合約定的違約行為。5.不可抗力事件導(dǎo)致工期延誤，不屬于違約行為，但需提供相關(guān)證明文件。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指合同約定的工程完成時間超過合同約定的時間。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。3.合同權(quán)益：指雙方在合同履行過程中依法享有的權(quán)利和利益。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。5.違約行為：指一方未履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：協(xié)商確定延期完成時間，并根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行時間。2.服務(wù)質(zhì)量問題：及時溝通，要求乙方按照合同約定提供服務(wù)，確保工程質(zhì)量。3.額外費(fèi)用承擔(dān)：根據(jù)合同約定，由違約方承擔(dān)因工期延誤導(dǎo)致的額外費(fèi)用。4.違約金支付：按照合同約定的違約金計算公式，計算并支付違約金。5.不可抗力事件：提供相關(guān)證明文件，協(xié)商解決工期延誤問題。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程施工合同2.設(shè)備采購與安