道路施工合同的工程索賠管理

道路施工合同的工程索賠管理合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為工程項(xiàng)目業(yè)主，乙方為工程承包商，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本道路施工合同，并約定工程索賠管理事宜如下：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總投資：__________二、合同條款2.1乙方應(yīng)按合同約定完成工程，并保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.2甲方應(yīng)按合同約定支付工程款項(xiàng)，并提供施工所需的場地、設(shè)施和資料等。2.3雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，共同維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益。三、工程索賠管理3.1索賠定義本合同所稱索賠，是指合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同義務(wù)，導(dǎo)致自身合法權(quán)益受到損害，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期順延的要求。3.2索賠條件（1）因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?、工程量增加、工程質(zhì)量問題等；（2）因甲方原因?qū)е乱曳綋p失費(fèi)用增加；（3）其他雙方約定的索賠條件。（1）因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?、工程量增加、工程質(zhì)量問題等；（2）因乙方原因?qū)е录追綋p失費(fèi)用增加；（3）其他雙方約定的索賠條件。3.3索賠程序3.3.1索賠通知（1）索賠方應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向?qū)Ψ桨l(fā)出書面索賠通知；（2）索賠方應(yīng)在發(fā)出索賠通知后的42天內(nèi)，向?qū)Ψ教峤辉敿?xì)的索賠報(bào)告及有關(guān)證據(jù)。3.3.2索賠審核對方收到索賠報(bào)告后，應(yīng)在42天內(nèi)對索賠報(bào)告進(jìn)行審核，并給出答復(fù)。3.3.3索賠仲裁如雙方對索賠事宜無法達(dá)成一致意見，任何一方均有權(quán)向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。3.4索賠金額和工期補(bǔ)償3.4.1索賠金額索賠金額的計(jì)算，應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失費(fèi)用進(jìn)行，包括但不限于直接損失費(fèi)用、間接損失費(fèi)用、利潤損失等。3.4.2工期補(bǔ)償工期補(bǔ)償?shù)挠?jì)算，應(yīng)根據(jù)實(shí)際延誤工期進(jìn)行，按照合同約定的工期順延天數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。四、其他約定4.1雙方應(yīng)遵守國家保密法律法規(guī)，不得泄露合同和工程相關(guān)的保密信息。4.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。4.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范2.工程量清單和報(bào)價單3.施工計(jì)劃和進(jìn)度表4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.安全生產(chǎn)措施和應(yīng)急預(yù)案6.工程款項(xiàng)支付憑證和結(jié)算單7.變更訂單和補(bǔ)充協(xié)議8.索賠報(bào)告和相關(guān)證據(jù)材料9.仲裁裁決書或法院判決書二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，延遲支付或拒付。2.甲方未按合同約定提供施工所需場地、設(shè)施和資料。3.甲方未按合同約定履行項(xiàng)目管理職責(zé)，導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問題。4.乙方未按合同約定完成工程，工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。5.乙方未按合同約定提交施工進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收資料。6.乙方未按合同約定采取安全生產(chǎn)措施，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。7.雙方未按合同約定履行保密義務(wù)，泄露合同和工程相關(guān)保密信息。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：指調(diào)整建筑活動過程中各方主體權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.工程質(zhì)量：指工程建設(shè)項(xiàng)目滿足使用目的的各種性能指標(biāo)。4.工程進(jìn)度：指工程建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃完成的程度。5.工程安全：指工程建設(shè)過程中人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的防范。6.索賠：指合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同義務(wù)，導(dǎo)致自身合法權(quán)益受到損害，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期順延的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：雙方協(xié)商確定合理的工期順延天數(shù)，并按照合同約定進(jìn)行補(bǔ)償。2.工程質(zhì)量問題：乙方立即整改，直至滿足合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.安全事故：乙方立即采取應(yīng)急措施，并及時報(bào)告甲方和有關(guān)部門；根據(jù)責(zé)任劃分，乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.合同爭議：通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。5.甲方支付款項(xiàng)延遲：甲方按時支付工程款項(xiàng)，違約金按合同約定計(jì)算。6.甲方提供場地、設(shè)施和資料不足：甲方及時補(bǔ)充提供，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.道路施工工程：適用于新建、改建、擴(kuò)建道路工程的施工合同。2.城市軌道交通工程：適用于地鐵、輕軌等城市軌道交通工程的施工合同。3.橋梁工程：適用于橋梁新建、改建、擴(kuò)建工程的施工合同。4.隧道工程：適用于隧道新建、改建、擴(kuò)建工程的施工合同。5.