鋼構(gòu)工程承攬協(xié)議

鋼構(gòu)工程承攬協(xié)議合同編號：__________一、承攬方：1.1名稱：__________1.2地址：__________1.3法定代表人：__________1.4聯(lián)系人：__________1.5聯(lián)系電話：__________1.6電子郵箱：__________二、委托方：2.1名稱：__________2.2地址：__________2.3法定代表人：__________2.4聯(lián)系人：__________2.5聯(lián)系電話：__________2.6電子郵箱：__________鑒于承攬方具備鋼構(gòu)工程的施工資質(zhì)和經(jīng)驗，委托方愿意將其鋼構(gòu)工程項目的施工任務(wù)委托給承攬方，為確保雙方的權(quán)利和利益，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程周期：自雙方簽訂本協(xié)議之日起至工程驗收合格之日止。第二條承攬范圍2.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成鋼構(gòu)工程的設(shè)計、材料采購、施工、驗收等工作。2.2承攬方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的一切責(zé)任。2.3承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條材料供應(yīng)3.1委托方負(fù)責(zé)提供工程所需的所有材料，并確保材料質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求，合理使用材料，并妥善保管剩余材料。3.3材料供應(yīng)的具體事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四條工程款項4.1委托方應(yīng)按照雙方約定的付款方式，向承攬方支付工程款項。4.2工程款項的支付分為：預(yù)付款、進(jìn)度款和驗收款。具體支付比例和時間，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.3承攬方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票。第五條工程驗收5.1工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。5.2驗收程序：工程完成后，承攬方應(yīng)提前通知委托方進(jìn)行驗收。委托方應(yīng)在約定的時間內(nèi)組織驗收，出具驗收報告。5.3驗收合格的工程，委托方應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)，并按照約定支付工程款項。5.4驗收不合格的工程，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承攬方如未按照約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金。6.3委托方如未按照約定支付工程款項，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的逾期付款違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。承攬方（蓋章）：__________委托方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算清單3.材料供應(yīng)清單4.工程進(jìn)度計劃5.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.違約金計算公式7.稅務(wù)發(fā)票開具信息8.工程款項支付證明文件9.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.承攬方未按照約定工期完成工程，造成工期延誤。3.委托方未按照約定支付工程款項，或逾期支付。4.雙方未履行友好協(xié)商義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。5.其他雙方約定的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：具備鋼構(gòu)工程施工資質(zhì)和經(jīng)驗，接受委托方委托完成鋼構(gòu)工程的企業(yè)或個人。2.委托方：提供工程所需材料，委托承攬方完成鋼構(gòu)工程的企業(yè)或個人。3.工程驗收：對完成的鋼構(gòu)工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的過程。4.違約行為：違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的行為。5.違約金：違約方按照約定或法律規(guī)定支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：提前制定詳細(xì)工程進(jìn)度計劃，雙方定期跟蹤進(jìn)度，及時調(diào)整。2.工程質(zhì)量問題：嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范施工，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.材料供應(yīng)問題：雙方明確材料供應(yīng)責(zé)任，提前準(zhǔn)備充足材料，確保供應(yīng)及時。4.款項支付問題：雙方約定明確的付款方式和時間，按時支付工程款項。5.驗收不合格：嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行施工，確保工程驗收合格。五、所有應(yīng)用