木材加工合同范本

木材加工合同范本第1篇木材加工合同范本第1篇甲方：______________________________

乙方：______________________________

________________根據施工需要，甲方將_____________________工程以包工不包料方式分包給乙方進行施工。為便于班組間施工作業(yè)的交叉管理，明確雙方在履約過程中的權利、責任、義務，確保分項工程施工質量，加強施工進度的控制，保證工程順利進行，經雙方共同協(xié)商訂立如下合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、工程名稱：________________________________

二、工程地點：________________________________

三、承包范圍：

施工圖紙范圍以內框架主體的模板工程的所有施工內容，施工過程中（含施工前）的一切圖紙變更，技術更改隨變，已包在承包范圍以內。

四、工程內容：

模板制作、安裝、模板拆除、清理分類堆放、板面清理、板縫隙密封處理、起釘子等一切模板施工工序。工程完工周轉材料清理、分類歸堆。

五、工程承包方式：

1．本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包材料節(jié)約）。手提電動工具及手工工具乙方負責。

2．按施工圖紙，包括變更等部分模板工程人工費按實際展開面積計價。

六、質量要求：

1．嚴格要求按圖施工，符合規(guī)范要求，質量等級必須滿足合格。

2．模板及其支架必須具有足夠的剛度、強度和穩(wěn)定性，其支架的支承部分必須有足夠的支承面積。漏漿由木工班組清理干凈，澆砼時木工必須安排專人看模，漏下砼漿用水沖洗干凈，否則每次罰款200元。

七、施工工期：

乙方施工必須滿足流水作業(yè)需要，按時完成甲方進度計劃安排，且不得因自身原因延誤其它班組施工進度。

八、付款方式：_____________________________

九、工程管理雙方責任：

a、甲方責任

1．提供有效的施工圖紙，處理施工技術問題；

2．提供外腳手架及安全防護網；

3．負責協(xié)調處理施工現場各作業(yè)班組交叉作業(yè)及其他情況下發(fā)生的矛盾問題，盡量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必須服從甲方的處理意見；

4．及時將支模用的材料供應至現場；

5．負責模板工程質量跟蹤檢查及質量監(jiān)督，負責模板分項工程質量評定及驗收；

6．根據規(guī)范、標準、合同及施工圖要求，甲方為分項、分部工程質量的最終確認者；

7．組織有關人員在拆模后及時對砼表面平整度、垂直度、夾渣漏漿情況等方面進行實測，按現行驗收規(guī)范及評定標準進行質量評定，并以實際評定結果作為對乙方模板安裝質量的獎罰依據；

8．提供施工用水、用電及夜間施工照明和工人現場臨時住宿；

9．按合同約定進度支付工程款。

b、乙方責任

1．施工前，必須熟悉圖紙，對工人進行安全技術交底，所有工人必須是熟練工人，特殊工種操作必須持證上崗。遵守法規(guī)和甲方的各項規(guī)章制度、管理條例，服從甲方施工管理人員指揮，不得以任何理由為難甲方人員；

2．熟悉圖紙，按圖紙要求提前配好模板，盡量減少余料；

3．在施工過程中發(fā)現圖紙設計問題，及時向甲方工長匯報，不得擅自更改設計；

4．甲方提供的大件施工工具、機械等，乙方在使用過程中要注意養(yǎng)護，操作不當和人為造成的損壞要賠償，所發(fā)生的安全事故由乙方負責；

5．按圖紙及工藝要求提前做好材料計劃，報甲方工長審批；

6．乙方必須嚴格遵守安全技術操作規(guī)程及有關安全法規(guī)，造成的安全事故責任由乙方承擔；

7．文明施工，做好施工組織、管理，切實做到工完場地清、模板起釘、材料分類歸攏，堆放整齊有序。特別要注意檢查柱頭、梁溝等，務必清理干凈；

8．提前安排好澆砼期間的木工值班工作，澆砼過程中要經常檢查，如發(fā)現有變形、松動等現象要及時修補加固；

9．因質量不合格或其他過失造成的返工，屬于乙方責任的，乙方應承擔由此引起的工機料損失；

10．協(xié)調好流水作業(yè)相關班組的工作程序，不得故意刁難；

11．工地內不得鬧事生非，不得中傷他人、打架，各項違法活動一經發(fā)現處100元罰款，情節(jié)嚴重者扭送公安機關處理；

12．合理使用模板，未經主管工長同意不得隨意切割成形大塊模板，違者視其情節(jié)輕重每次罰款200元以上；

13．本工程乙方和第三方簽的任何協(xié)議、合同，屬乙方自已責任，與甲方無關，甲方不予認可；

14．施工過程中本班工人因自已原因或違章出現的一切安全事故（含第三者）均由乙方負責全部責任；

15．甲方嚴格禁止乙方擅自拆、改、移動配電設施，以及損失配電設施的行為及違反安全用電的行為，發(fā)生一切后果由乙方承擔；

16．甲方嚴格禁止乙方擅自拆、改、移動安全防護設施、以及損壞安全防護設施的行為及違反安全操作的行為，發(fā)生一切后果由乙方承擔；

17．進入施工現場不按規(guī)定使用安全帽和安全帶，甲方責令未改者，處以50元罰款；

18．乙方負責人必須堅守工地，安排工作，指揮管理，帶領所屬員工按甲方要求和有關施工操作安全規(guī)范要求，保質、保量按進度計劃要求進行施工。凡管理不善，管理失職所造成的一切損失和不良社會影響，一概由乙方負責人承擔，經三次指出而沒改進的，甲方有權終止協(xié)議，余下的工程款不作結算。

十、工程變更：

增加施工項目或由于圖紙變更施工內容變化大，造價增加較大，原合同條款不能言表的，可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

十一、保修責任：

保質、保修期內，甲方通知乙方限定時間內不整改，甲方將另派請人保修，費用在保質金中扣除。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽訂之日起生效。

甲方：_____________________________

乙方（施工責任方）：_______________

簽約地點：_________________________

簽約日期：年月日

木材加工合同范本第2篇承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：_____________家具有限公司

法定代理人：

電話：

_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價（見產品清單）

第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規(guī)定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

定作方（代表人）________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

木材加工合同范本第3篇買受人：____________

簽訂地點：____________

計量單位：____________

合同編號：________________________

出賣人：____________

收貨單位：________________________

到站：____________

品種：____________

樹材種：____________

產地：____________

規(guī)格：____________

等級：____________

單價(價)：____________

總數量：____________

總金額：____________

交(提)貨時間、數量：____________

路局：____________

車站(港口)：____________

專用線：____________

時間：____________年______月______日

買受人：____________

出賣人：____________

開戶銀行：____________

開戶銀行：____________

帳戶名稱：____________

帳戶名稱：____________

帳號：____________

帳號：____________

通訊地址：____________

通訊地址：____________

郵編：____________

郵編：____________

電話：____________

電話：____________

E-Mail：____________

E-Mail：____________

1.本合同按《合同法》、《木材統(tǒng)一送貨辦法》等有關規(guī)定執(zhí)行。

2.運輸方式：____________

3.結算方式：____________

4.交(提)貨地點、方式：____________

5.包裝標準，包裝物的供應與回收：____________

6.檢驗的標準、地點及期限：____________

7.檢疫辦法、地點及費用負擔：____________

8.如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。

9.違約責任：____________

10.合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：____________

(二)依法向人民法院起訴

11.其他約定事項：____________

備注：木材運輸需依法辦理木材運輸證。

買受人：(章)__________________

委托代理人：(簽字)____________

__________年________月________日

出賣人：(章)__________________

委托代理人：(簽字)____________

__________年________月________日

木材加工合同范本第4篇訂立合同雙方：

甲方：_________________

乙方：__________________

經甲、乙雙方商定，甲方將“的廠房及宿舍樓約5萬平方米”工程按職責承包給乙方施工。本著互惠互利的原則，參照合同法及建筑安裝承包合同條例之規(guī)定，結合甲方與開放商所簽訂的合同條款，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程名稱

二、工程地點

三、承包內容及形式

1、承包內容：土建工程、裝修裝飾工程、消防、防雷、水電等圖紙內容內的工程。

2、承包方式：甲方以職責考核形式承包給乙方，即包工、包料、包工期、包質量、包安全、包現場文明施工(含符合廣西區(qū)五建的CI形象達標)和包項目經濟獨立核算并自負盈虧等一切內容。

四、開竣工時間

簽訂建設工程施工合同中規(guī)定的工期為準。工程實際開工日期以開發(fā)商(建設方)的開工通知書為準。

五、工程質量標準

質量等級為合格。

六、工程價款

合同價款及調整

1、工程結算方式：

工程根據施工圖紙、設計變更、現場簽證和實際完成工程總量計算造價，造價根據工程計價依據計算，經雙方充分核對認同，結算價按總造價計取。

2、工程計價依據：

(1)、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500——20_;

(2)、《

(3)、20_年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》;

(4)、20_年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額廣西壯族自治區(qū)估價表》;

(5)、本工程的施工圖紙、設計變更、現場簽證;

(6)現行的有關配套文件、國家、自治區(qū)及南寧市政策性調整有關費用標準的文件規(guī)定執(zhí)行。

3、費率：按《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》中值取費。

4、材料價格：按工程實際施工期間南寧市建設管理部門發(fā)布的建設工程造價信息相應材料價格平均值進行計算，無信息價的由發(fā)包人、承包人根據市場價格協(xié)商確定。

5、合同價款的其他調整因素：

6、結算審定：承包人在竣工驗收合格后30內將結算書及所有結算資料一式兩份送發(fā)包人審核，發(fā)包人自收到結算書及結算資料后30日內審定，如雙方對結算有異議，可請有審計資質的單位審定，審計費用由雙方協(xié)商解決，審定時間為30天。

自發(fā)包人收到結算書及結算資料30日后，如發(fā)包人不審核業(yè)不予答復，視同認可承包人提交的結算書。

七、甲方職責

總則是有義務履行宏觀協(xié)調、過程監(jiān)督、工程手續(xù)但不承擔具體的工程質量、安全、工期和經濟成本責任。簡要分述如下：

1、負責協(xié)商乙方與開發(fā)商、監(jiān)理和政府各部門等之間的關系、保證工程順利進行的施工環(huán)境。

2、由工地項目經理代表甲方組成項目部，協(xié)助乙方搞好全面施工管理，并協(xié)助乙方審核與開發(fā)商(含設計院)之間經濟、技術和管理等方面的書面資料。

3、按照乙方每月的工程進度計劃，現場檢查落實并督促整改;

對工程質量進行監(jiān)督，對現場場容安全文明施工進行全面監(jiān)控。對不整改或整改不利的，有權向乙方提出強行整改乃至停工整頓的要求，乙方應予保障。

4、協(xié)助乙方辦理竣工結算及竣工資料。

代為乙方交納相關的工程稅金。

八、乙方職責

總則是在甲方對外宏觀協(xié)調并履行工程手續(xù)、對內過程監(jiān)督之下，按照甲方與開發(fā)商(建設方)所簽訂的施工合同、協(xié)議(含其他合同補充協(xié)議)，全面具體的由與常務副經理為首的項目部組織實施并同時自行承擔責任權利及保證對甲方管理費的上繳。簡要分述如下：

1、自行編制進度計劃一式兩份報送甲方，每月25日報送當月完成統(tǒng)計報表一式兩份。

乙方應嚴格按合同工期要求，落實工程進度管理措施，確保施工進度。如無故延期，自負違約責任。

2、搞好現場規(guī)劃布局，做到文明施工，達標管理。

現場布置應參照CI規(guī)范執(zhí)行。嚴格現場施工安全管理，落實安全防范措施，保障安全無事故。如有事故發(fā)生，自行承擔事故的一切直接損失和間接損失。

3、應嚴格管理，保障工程質量。

所用原材料、成品半成品必須具有合格證和材料證明，不合格材料不得用于工程;按規(guī)取樣送檢，因工程質量問題而造成返工或罰款或影響交竣工的損失，自認自負。

4、因該工程為總承包形式，為工程而發(fā)生的一切費用均由乙方自理，(具體細則可另行約定)。

5、根據甲方與開發(fā)商(建設方)簽訂的施工合同及協(xié)議，乙方按規(guī)自行編制竣工結算書由甲方報開發(fā)商審定后，作為結算依據。

6、教育職工要服從甲方的管理，一切工程管理活動均應以甲方名義出現，否則所造成的不良后果由乙方自負。

7、乙方施工主要資源如主材、勞務、分包商等第三方需要簽訂的合作協(xié)議以甲方項目部明細簽訂，乙方承諾如有發(fā)生經濟糾紛，與甲方無關，由乙方獨立承擔完全責任。

工程日常管理過程中，以甲方名義與開發(fā)商、監(jiān)理、設計和政府相關部分等發(fā)生的書面文件，乙方均予以認可并視為對自己的約束，同時享有其利益并承擔義務。

九、結算與付款方式

1、該工程甲方與開發(fā)商所簽訂的施工合同、協(xié)議和補充條款，乙方必須全面認可并嚴格執(zhí)行，決算以開發(fā)商最終審定的結算為依據。

2、開發(fā)商(建設方)每次撥付的工程款進入賬戶，甲方扣除總承包管理費、國家稅費等相關規(guī)費，余額分配計劃，報經甲方平衡審批后撥付給乙方。

甲方有權監(jiān)督乙方按照第三方(材料供應商、分包商、居間方、勞務隊等)的協(xié)議條款及時付清余欠的各種費用，以免發(fā)生不必要的糾紛。

3、根據甲方與開放商(建設方)簽訂的建設工程施工合同，其利益與風險由乙方獨立享有和承擔。

4、甲方應收取的相關費用見本協(xié)議十五條規(guī)定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各項工程進度款

6、本項目根據甲方和業(yè)主簽訂的合同條款，為前期由乙方墊資到第一層頂板完成后業(yè)主開始按完成量的80%支付工程進度款;

當完成到主體封頂時再支付完成量的80%給乙方。裝修工程每月工程進度款80%，工程竣工支付90%，竣工驗收后十五天內支付到97%，留3%保修金。

十、保修期及保修范圍

按_現行規(guī)定以及開發(fā)商合同要求執(zhí)行。保修期間凡接到要求保修通知，乙方應及時派人維修。

十一、獎罰

工程獎罰條款執(zhí)行開發(fā)商合同。如發(fā)生重大質量、安全事故按當地建設主管部門規(guī)定執(zhí)行，其他參照甲方公司有關規(guī)定執(zhí)行處理。

十二、違約責任

1、違約造成的經濟損失概由違約方承擔。

任何一方在對方未違反正式合同的情況下要求毀約時，除了須承擔對方全部經濟損失外，尚必須向對方支付損失額度10%的違約金。

2、乙方在施工中如發(fā)生重大質量、安全事故或進度嚴重拖期等重大問題時，乙方必須徹底整改，整改不力，甲方有權考慮其他必要的措施，以期改善。

3、當發(fā)生一般質量、安全或工期問題時，乙方應迅速采取有效措施糾正，如因糾正不力而遇開發(fā)商處罰，則責任自負。

十三、爭議的解決程序

乙方可向甲方上級訴求協(xié)調向人民法院起訴。

十四、安全施工

木材加工合同范本第5篇定作方(甲方)：_________

承攬方(乙方)：_________

一、委托加工項目

1、委托加工產品：_________

2、數量：以甲方下單為準

3、單價：_________

4、交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委托加工方式：

1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準：

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年_________月_________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。

四、乙方對質量負責的范圍及期限

1、面料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;

3、繡制杉杉標徽工藝的確認;

4、縫紉手工藝的確認;

5、其他質量問題的確認;

6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式：

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;

2、于甲方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

3、銷售期限：___