2024版建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同協(xié)議范本

2024版建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同協(xié)議范本合同編號：__________1.名稱：__________2.地址：__________3.聯(lián)系人：__________4.聯(lián)系電話：__________5.電子郵箱：__________1.名稱：__________2.地址：__________3.聯(lián)系人：__________4.聯(lián)系電話：__________5.電子郵箱：__________鑒于委托方委托承攬方承擔(dān)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程的承攬工作，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1本工程的名稱為：__________1.2本工程的地點(diǎn)為：__________1.3本工程的內(nèi)容包括：__________第二條工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.2承攬方應(yīng)保證所提供的材料、設(shè)備及配件的質(zhì)量，并承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失。2.3工程驗收合格后，委托方應(yīng)按照合同約定支付工程款。第三條工程進(jìn)度3.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工計劃和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，確保工程按時完成。3.2承攬方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3委托方應(yīng)配合承攬方進(jìn)行施工，確保工程順利進(jìn)行。第四條工程款支付4.1委托方應(yīng)按照合同約定支付工程款，具體支付方式如下：（1）__________（2）__________（3）__________4.2承攬方完成工程后，應(yīng)向委托方提供完整的工程資料，包括施工圖紙、驗收報告等。4.3工程驗收合格后，委托方應(yīng)支付剩余工程款。第五條違約責(zé)任5.1承攬方如未按照約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2委托方如未按照約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術(shù)要求4.材料、設(shè)備及配件清單5.工程驗收報告6.工程款支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定履行合同義務(wù)，如施工進(jìn)度延誤、工程質(zhì)量不符合要求等。2.委托方未按照約定支付工程款。3.雙方在履行合同過程中發(fā)生的其他違約行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：承擔(dān)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬工作的乙方。2.委托方：委托承攬方承擔(dān)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬工作的甲方。3.工程款支付：委托方按照合同約定支付給承攬方的工程費(fèi)用。4.違約責(zé)任：違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：承攬方應(yīng)及時與委托方溝通，調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：承攬方應(yīng)立即整改，直至符合合同要求。3.工程款支付糾紛：雙方可協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1