民法典承攬合同范文_第1頁
民法典承攬合同范文_第2頁
民法典承攬合同范文_第3頁
民法典承攬合同范文_第4頁
民法典承攬合同范文_第5頁
已閱讀5頁,還剩59頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

民法典承攬合同范文第一篇民法典承攬合同范文第一篇服裝加工承攬合同:

承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法:

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點:

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔(dān):_____________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔(dān):_____________________________________

第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________

第十一條其他:

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任:

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任:

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

電話:_________電話:_________

開戶銀行:_________開戶銀行:_________

帳號:_________帳號:_________

_________年____月____日_________年____月____日

民法典承攬合同范文第二篇甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《xxx合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:

一、工程概況

1.工程名稱:

2.工程地點:

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費用

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程

二、合同單價和付款方式

1.合同單價:

2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修

本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。

七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

甲方:乙方:

簽字簽字

電話:電話:

甲方駐工地代表:

電話:

_____年___月____日

民法典承攬合同范文第三篇簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)

簽訂條款如下:

1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:

2.交貨辦法:

(1)交貨地點:_________

(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責(zé),甲交運日期即為交貨日期。

3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

4.驗收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

5.附則:

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。

(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。

(5)貨物運達站________(6)收貨人_________(7)合同糾紛的處理__________甲及代表人:(簽字蓋章)乙及代表人:(簽字蓋章)開戶銀行:________開戶銀行:_______帳號:__________帳號:_________電話:__________電話:_________簽訂日期:____年__月__日

民法典承攬合同范文第四篇甲方(承租方):

乙方(出租方):

因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《xxx合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條:承攬甲方活動的項目:

1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。

3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現(xiàn)場的錄像。

第二條:租賃設(shè)備概況

設(shè)備的名稱見附表1和附表2

租賃用途:演出所用。

使用時間:20年月日、

安裝時間:20年月日開始,音響LED屏14日上午9時前交付使用

安裝地點:信和源華庭廣場

拆卸時間:20年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。

第三條:租賃設(shè)備的運輸與操作、

租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)、

第四條:租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成、

2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責(zé)賠償、

4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責(zé)。

第五條:安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責(zé)、(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

甲方:

乙方:

民法典承攬合同范文第五篇房主人(甲方):

承建人(乙方):

根據(jù)《xxx合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目:

私人住宅主體項目。

二、建筑面積:

按實際板面計算。

三、承建方式及施工準備:

按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第

一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積,每平方米元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在________年____月____日前完工。

八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。

甲方簽字:

身份證號碼:

民法典承攬合同范文第六篇定作方:

承攬方:身份證號碼:

關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。

第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。

第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權(quán)不支付報酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

第八條驗收標準:承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。

第十條報酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。

第十一條其它約定:

1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。

定作方(簽字或蓋章):

承攬方(簽字摁?。?/p>

簽訂日期:年月日

民法典承攬合同范文第七篇發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________

承包方(以下簡稱乙方):________________________

鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。

第二條酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況

1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號

2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。

該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。

3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。

第三條承包期限、用途

1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。

乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。

第四條承包金用支付方式

1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。

2.承包金支付方式如下:

A分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。

B一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。

第五條承包期間相關(guān)費用及稅金

1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費用:

(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生*有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負擔(dān)。

(2)__________________________

2.乙方交納以下費用:

(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保),乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。

(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。

(3)___________________________

第六條酒店房屋修繕與使用

1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負責(zé)。

A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。

B.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。

2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。

3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

第七條對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔(dān)_____%,乙方承擔(dān)_____%;因客觀原因(如拆遷、*行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔(dān)_____%;

2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:

(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。

(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。

第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租

1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。

2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。

3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。

第九條合同的變更、解除與終止本合同

1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。

2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:

(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴重影響經(jīng)營。

(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴重影響經(jīng)營。

3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:

(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。

(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。

(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。

(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。

(5)利用所承包的酒店進行非法活動。

(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。

(7)拖欠承包金累計_______元。

4.承包期滿合同自然終止。

5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。

第十條酒店交付及收回的驗收

1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。

2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場提出。當(dāng)場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。

3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。

4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。

第十一條違約責(zé)任

1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責(zé)任。

2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔(dān)的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。

3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。

第十二條保險

在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。

民法典承攬合同范文第八篇委托方:_____________(以下稱甲方)

承接方:_____________(以下稱乙方)

簽約地點:________________________

施工地點:________________________

簽約時間:________________________

1.合同內(nèi)容

本合同項所指的項目是:___________________________

(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

2.合同金額

2.1合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)

2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

3.付款方式

3.1付款

合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。

3.2設(shè)備進度款

當(dāng)乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。

3.3工程結(jié)算付款

本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。

3.4最終驗收付款

經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。

3.5其它事項

________________________________________________

4.合同雙方責(zé)任

4.1甲方責(zé)任

4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

4.2乙方責(zé)任

4.2.1按合同規(guī)定負責(zé)進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2負責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。

4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)

5.安裝及調(diào)試

5.1安裝及調(diào)試責(zé)任

乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責(zé)任。

5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。

6.其它

本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

甲方:________________

乙方:___________________

地址:________________

地址:___________________

電話:________________

電話:___________________

傳真:________________

傳真:___________________

簽約代表:____________

簽約代表:_______________

指定聯(lián)絡(luò)人員:________

指定聯(lián)絡(luò)人員:___________

民法典承攬合同范文第九篇定作人:(填寫全稱)

承攬人:(填寫全稱)

根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)

品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第二條合同價款

合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

付款時間:(寫明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:

質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)

技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(元)

總金額

(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)

定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗收標準和方法

驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)

驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點

雙方約定由定作人自提定作物

自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)

雙方約定由承攬人送交定作物

送交定作物的時間:(如選擇了,則在空格處劃線)

送交定作物的地點:(如選擇了,則在空格處劃線)

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔(dān):

包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

費用負擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))

第九條運輸方式及費用負擔(dān)

定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修

定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)

定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

交付定作物少于合同約定的'數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責(zé)任:

中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。

其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十四條不可抗力

在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人:(公章)承攬人:(公章)

住所:住所:

法定代表人或法定代表人或

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號

郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日

民法典承攬合同范文第十篇甲方:

乙方:

甲乙雙方按照《xxx合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:

1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括

三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。

2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。

3、甲方負責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護由乙方負責(zé),施工完畢后歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責(zé)。

二、費用結(jié)算

1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。

2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

三、質(zhì)量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。

四、法律責(zé)任:

1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負責(zé),沒有任何法律責(zé)任。

2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、需要說明:

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)

________年____月____日________年____月____日

雙方證明人(簽字蓋X)

民法典承攬合同范文第十一篇甲方(出借方):

乙方(借款方):身份證號:

甲、乙雙方在*等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方貸款事宜達成如下協(xié)議,供雙方共同遵守:

第一條乙方向甲方所貸款項用于乙方購買坐落于的項目棟單元樓號房屋,乙方不得以任何理由將借款挪作他用。

第二條經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意向乙方提供借款共計人民幣元,(大寫:)。

第三條借款期限為個月,自年月日起至年月日止,乙方應(yīng)在借款期限屆滿前至甲方住所地或指定地點還清所借款項。

第四條乙方應(yīng)對本借款協(xié)議及本合同盡到保密義務(wù),不得向第三方泄露。

第五條乙方與房屋出賣人簽訂商品房買賣合同后,甲方即可以乙方的名義直接將本協(xié)議約定的借款支付給房屋出賣人。

第六條乙方在雙方約定的借款期限內(nèi)還清借款的,該借款不計利息。如乙方未按照本協(xié)議的約定全面履行義務(wù),則乙方應(yīng)即時按照甲方的要求歸還借款本金并按銀行同期貸款利率四倍支付利息(從借款之日起到實際還款日),并承擔(dān)甲方實現(xiàn)債權(quán)的所有涉訴費用(含律師費)。

第七條本協(xié)議生效當(dāng)日,乙方應(yīng)立即配合甲方至當(dāng)?shù)毓C處辦理借款期內(nèi)房屋權(quán)屬公證。申明乙方未按第三條內(nèi)容約定履行義務(wù)的,經(jīng)雙方協(xié)商,乙方同意,甲方有權(quán)代理乙方在購房所在貸款銀行的按揭貸款本金實行一次性歸還。乙方并同意甲方持銀行開據(jù)的按揭結(jié)清證明注銷預(yù)抵押登記及房管局房屋備案登記,房屋處分權(quán)及所有權(quán)轉(zhuǎn)移至甲方名下。甲方同時應(yīng)退還由乙方支付的(扣除甲方借款金額、替乙方還清按揭的資金及違約利息以外的)部分首付款項及向銀行歸還的按揭本金,此期間由按揭產(chǎn)生的銀行本金利息又乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。

第八條借款期限屆滿,如乙方未履行還款義務(wù)的,除承擔(dān)第六條、第七條約定的法律責(zé)任外,甲方接受乙方在逾期后甲方未將房屋進行權(quán)力轉(zhuǎn)移或處置前,乙方還清借款或承擔(dān)法律責(zé)任后再向其交付房屋,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。同時在未還清借款時,該房屋權(quán)屬歸甲方,逾期未還清借款及利息的,甲方有權(quán)對房屋的所有權(quán)進行處置。

第九條協(xié)議履行過程中,具有下列情形之一的,甲方可單方解除本協(xié)議。協(xié)議解除后3日內(nèi),乙方應(yīng)返還甲方所借款項。拒絕或逾期返還的,乙方除應(yīng)支付所借款項及按銀行同期貸款利率產(chǎn)生的利息外,對甲方實現(xiàn)債權(quán)的所有涉訴費用(含律師費)也應(yīng)予以承擔(dān)。

(1)因任何原因乙方未能通過與所購房屋所屬項目的按揭合作銀行的貸款申請審查,不能獲取按揭貸款,且未能就繼續(xù)履行商品房買賣合同達成協(xié)議的;

(2)因乙方未履行商品房買賣合同中的義務(wù)致使出賣人單方解除買賣合同的;

(3)乙方與出賣人在買賣合同發(fā)行過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除合同達到一致的。

第十條本協(xié)議未盡事宜,雙方可進行補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議條款具有相同的法律效力。

第十一條本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。

第十二條本協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方:

乙方:

時間:

民法典承攬合同范文第十二篇借款人:__________身份證號碼:____________________________________

出借人:__________身份證號碼:____________________________________

茲因__________*來手頭不便,而向_____借款,共借得人民幣(小寫):______元整;(大寫):______元整。

1、借款期限:(大寫)_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

2、借款利息:___________________________________________________。

3、違約責(zé)任:如果_____不能按期歸還借款,則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,雙方約定違約金為人民幣(小寫):______元整;(大寫):______元整。

4、借款人身份證明材料:借款人______(簽名并按手印)提供的身份證復(fù)印件,粘貼在借條上。

雙方在履約過程中,若遇特殊情況,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向_____人民法院起訴。雙方自愿達成以上之約定,口說無憑,特立此借條為證。

借款人(簽名并按手印):_______________________

聯(lián)系地址:___________________________________

見證人(簽名并按手印):________________________

聯(lián)系地址:__________________________________

民法典承攬合同范文第十三篇貸款方:*____銀行____分(支)行(或信用社);

借款方:____(單位或個人);

保證方:____

借款為進行______生產(chǎn)(或經(jīng)營活動),向貸款方申請借款,并聘請____作為保證人,貸款方業(yè)已審查批準,經(jīng)三方(或雙方)協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條貸款種類______________________________

第二條借款用途______________________________

第三條借款金額人民幣(大寫)______________元整

第四條借款利率借款利息為千分之______利隨本清,如遇國家調(diào)整利率,按新規(guī)定計算。

第五條借款和還款期限

1.借款時間共____年零____個月,自____年____月____日起,至____年____月____日止,借款分期如下:

貸款期限貸款時間貸款金額

第一期_______年_______月底前_______元

第二期_______年_______月底前_______元

第三期_______年_______月底前_______元

2.還款分期如下:

歸還期限還款時間還款金額還款時的利率

第一期_______年_______月底前_______元

第二期_______年_______月底前_______元

第三期_______年_______月底前_______元

第六條還款資金來源及還款方式

1.還款資金來源:__________________________

2.還款方式:______________________________

第七條保證條款

1.借款方用______做抵押,到期不能歸還貸款方的貸款,貸款方有權(quán)處理抵押品。借款方到期如數(shù)歸還貸款的,抵押品由貸款方退還給借款方。

2.借款方必須按照借款合同規(guī)定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款進行違法活動。

3.借款方必須按合同規(guī)定的期限還本付息。

4.借款方有義務(wù)接受貸款方的檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款的計劃執(zhí)行、經(jīng)營管理、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的計劃、統(tǒng)計、財務(wù)會計報表及資料。

5.需要有保證人擔(dān)保時,保證人履行連帶責(zé)任后,有向借款方追償?shù)臋?quán)利,借款方有義務(wù)對保證人進行償還。

6.由于經(jīng)營管理不善而關(guān)閉、破產(chǎn),確實無法履行合同的,在處理財產(chǎn)時,除了按國家規(guī)定用于人員工資和必要的維護費用時,應(yīng)優(yōu)先償還貸款。由于上級主管部門決定關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)或撤銷工程建設(shè)等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同無法履行時,經(jīng)向貸款方申請,可以變更或解除合同,并免除承擔(dān)違約責(zé)任。

甲方:

乙方:

民法典承攬合同范文第十四篇合同編號:______________

甲方:___________________(承攬方)

乙方:___________________(定做方)

為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。

第一條加工成品

品名:_________________________________________

規(guī)格:_________________________________________

數(shù)量:_________________________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1.甲方在進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

第五條價教或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由甲方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔(dān)

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔(dān)

_____________________________________________________________________

第十條結(jié)算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條甲方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。

三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當(dāng)向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時,應(yīng)當(dāng)償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。

八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。

第十五條糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

1.由________仲裁委員會仲裁;

2.向________人民法院起訴。

第十六條其他事項

1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行。

2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。

甲方:_____________(簽章)乙方:_________________(簽章)

法定代表人:_______(簽章)法定代表人:___________(簽章)

電話:____________________電話:_________________________

簽約日期:____年___月___日

簽約地點:________________

民法典承攬合同范文第十五篇房主人(甲方):

承建人(乙方):

根據(jù)《xxx合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方*等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目:私人住宅主體項目。

二、建筑面積:按實際板面計算。

三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每*方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度

一、二層120,

第三層80,再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通*開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積,每*方米元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在________年____月____日前完工。

八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。

甲方簽字:

身份證號碼:

民法典承攬合同范文第十六篇甲方:________________________

住所:________________________

乙方:________________________

住所:________________________

鑒于:

1.甲方擬與________有限公司、_________實業(yè)發(fā)展公司等單位共同發(fā)起設(shè)立_________股份有限公司(下簡稱“股份公司”)

2.乙方擬以發(fā)起人身份出資認購股份公司______萬股股份;

3.乙方因資金緊張、擬向甲方借款以認購股份公司股份,甲方擬向乙方提供相應(yīng)借款。

因此,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,約定如下:

一、借款

1.1乙方向甲方借款人民幣____萬元(下簡稱“借款”),甲方同意向乙方提供該等借款。

1.2乙方同意,其從甲方取得的借款只能用于認購股份公司的股份,不得用于任何其他目的或用途。

1.3雙方同意,作為借款的對價,乙方應(yīng)向甲方支付資金占用費,資金占用費的計算方法為______________________________,支付時間與方式為________________________。

1.4雙方同意,乙方應(yīng)于三年內(nèi)清償借款,并按約定向甲方支付資金占用費。

1.5如發(fā)生下列事項,乙方應(yīng)立即償還借款,同時支付資金占用費:

1.5.1乙方持有的股份公司的股權(quán)消滅,包括但不限于乙方轉(zhuǎn)讓其持有的股份公司股權(quán)或股份公司回購乙方持有的股份公司股權(quán);

1.5.2雙方另行確定的其他情形。

二、違約責(zé)任

如果乙方在本協(xié)議未第1.4條規(guī)定的期限內(nèi)償還借款,或乙方未在本協(xié)議第1.5條規(guī)定的事項發(fā)生后立即向甲方清償借款,則每延遲一日,其應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于借款總金額的萬分之五的違約金。

三、生效

本協(xié)議在雙方授權(quán)代簽署后生效。

四、爭議解決

在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

五、其他規(guī)定

5.1對本協(xié)議所作的任何修改均應(yīng)采用書面形式并由各方共同簽署。

5.2本協(xié)議一式兩份,甲方和乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:____________有限公司

授權(quán)代表:________________

_______年______月_______日乙方:____________________

授權(quán)代表:________________

_______年______月_______日

民法典承攬合同范文第十七篇甲方:××汽車有限公司住所地:法定代表人:電話:

乙方:住所地:法定代表人:電話:

鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:

一、合作項目標的:維修售后服務(wù)。

二、合作時間及地址:年月日至年月日。

地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。

三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。

雙方約定:

①雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。

②設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

四、合作的經(jīng)營管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營

汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶(含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶),合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。

六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度開始,合作項目按每年萬元分攤場地費,于每年月日前入帳。

七、設(shè)備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責(zé)任:

(一)、甲方:

①繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。

②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

(二)、乙方:

①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

③開發(fā)客戶并介紹給甲方。

九、特別約定:

①原××汽車場地系為爭取xxx4sxxx品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。

②在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項目進行合作。

③自合作協(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔(dān)。

④雙方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔(dān)違約責(zé)任。

⑤根據(jù)經(jīng)營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。

十、違約責(zé)任:①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

②任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③任何一方無正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。

十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。

甲方:乙方:

法定代表人:代理人:

時間:

民法典承攬合同范文第十八篇定作方:(以下簡稱甲方)________

承攬方:(以下簡稱乙方)________

根據(jù)《xxx民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名:__________貨號:__________面料:__________

顏色:__________尺碼:__________

第二條服裝數(shù)量

1、計量單位:__________

2、數(shù)量:__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料,具體見下:

材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________

提供日期:__________單價:__________總金額:__________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條報酬

1、加工單價:__________

2、總金額(元):__________

第七條包裝方式

內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔(dān)。

第八條服裝交付

1、交貨地:

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。

第九條服裝驗收

1、驗收期間:_________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

第十條定金/預(yù)付貨款

1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。

2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條報酬結(jié)算

1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責(zé)任

1、甲方的違約責(zé)任

(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論