2024版加裝電梯施工合同范本

2024版加裝電梯施工合同范本合同編號：__________鑒于施工方具備電梯安裝資質(zhì)，愿意承攬上述工程；雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就工程的設計、施工、驗收等事項達成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1工程主要包括：電梯的購置、安裝、調(diào)試、驗收及售后服務。1.2工程范圍：從電梯井道口至業(yè)主指定電梯使用區(qū)域。1.3工程質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關法規(guī)、規(guī)范、標準。第二條工程費用2.1工程總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向甲方提交工程預算明細，甲方確認后按預算支付工程款。2.3工程款支付方式：（1）預付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付工程總價的30%作為預付款。（2）進度款：工程進度達到約定的____%時，甲方支付工程總價的30%。（3）驗收合格后，甲方支付剩余的40%工程款。第三條工程期限3.1工程預計開工日期：____年____月____日。3.2工程預計竣工日期：____年____月____日。3.3乙方如因客觀原因不能按期完工，應提前____個工作日向甲方說明情況，并協(xié)商延期。第四條質(zhì)量保證4.1乙方應按照約定的工程質(zhì)量標準施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格后，乙方應提供____年的質(zhì)保期服務。4.3質(zhì)保期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行處理。第五條違約責任5.1乙方如違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的違約責任。5.2甲方如未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，且不承擔因此產(chǎn)生的額外費用。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字）：__________日期：____年____月____日乙方（簽字）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：

1.房產(chǎn)證/不動產(chǎn)權(quán)證復印件

2.電梯型號、技術(shù)參數(shù)、制造商的相關資料

3.施工方資質(zhì)證明文件

4.工程預算明細表

5.工程進度計劃表

6.質(zhì)量保證書

7.驗收報告

8.支付憑證三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指房產(chǎn)的所有者，擁有房產(chǎn)的權(quán)益。

2.乙方：指承擔電梯加裝工程的施工方。

3.工程：指電梯的購置、安裝、調(diào)試、驗收及售后服務。

4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方提供的免費保修服務期限。

5.違約行為：指合同雙方在履行合同過程中違反合同約定和法律、法規(guī)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：乙方應提前通知甲方，并協(xié)商延期。

2.工程質(zhì)量問題：乙方應在接到甲方通知后及時進行處理。

3.甲方未支付工程款：乙方有權(quán)暫停施工，并與甲方溝通解決。

4.雙方發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景：

1.適用于業(yè)主擁有多層住宅，需要加裝電梯的場景。

2.適用于施工方具備電梯安裝資質(zhì)，愿意承攬加裝電梯工程的場景。