防盜門(mén)工程承攬合同案例

防盜門(mén)工程承攬合同案例合同編號(hào)：__________鑒于甲方為進(jìn)行防盜門(mén)工程的施工，乙方具有完成該工程的資質(zhì)和能力，甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方防盜門(mén)工程的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，負(fù)責(zé)防盜門(mén)工程的施工、安裝及相關(guān)售后服務(wù)。1.2工程地點(diǎn)：____________________。1.3工程規(guī)模：____________________。1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、工程期限2.1乙方的施工期限為：自合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提前向甲方提交工程進(jìn)度計(jì)劃，并按照計(jì)劃完成施工。三、工程款項(xiàng)3.1乙方的工程款為：人民幣（大寫(xiě)）：____________________元整（小寫(xiě)）：_____________________元。3.2甲方應(yīng)按照乙方提交的工程進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)支付相應(yīng)的工程款項(xiàng)。3.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余工程款項(xiàng)。四、質(zhì)量保證4.1乙方保證其所施工的防盜門(mén)工程符合國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問(wèn)題的修復(fù)和返工費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=工程總價(jià)×0.05%×逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×0.05%×逾期天數(shù)。六、爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____________________。一、附件列表：1.防盜門(mén)工程設(shè)計(jì)圖紙2.防盜門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)3.乙方的施工資質(zhì)證書(shū)4.工程進(jìn)度計(jì)劃表5.工程款項(xiàng)支付證明6.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，視為違約。3.乙方施工的防盜門(mén)工程不符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指合同中的委托方，負(fù)責(zé)委托防盜門(mén)工程的施工。2.乙方：指合同中的承攬方，負(fù)責(zé)完成防盜門(mén)工程的施工。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方對(duì)工程質(zhì)量、功能等進(jìn)行檢查，以確認(rèn)工程是否符合約定標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。4.違約金：指一方違約時(shí)，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，調(diào)整施工計(jì)劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)及時(shí)修復(fù)和返工，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款項(xiàng)支付糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)支付工程款項(xiàng)，避免產(chǎn)生糾紛。4.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于甲方需要進(jìn)行防盜門(mén)工程的情況下，乙方具有相關(guān)資質(zhì)和能力完成該工程