承攬合同示范文本GF2024年

承攬合同(示范文本GF2024年通用合同編號：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂地點：________________________甲方（委托方）：單位名稱：________________________單位地址：________________________聯系人：________________________聯系電話：________________________乙方（承攬方）：單位名稱：________________________單位地址：________________________聯系人：________________________聯系電話：________________________鑒于甲方愿意委托乙方進行某項承攬工作，經雙方協商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條承攬項目1.1甲方委托乙方承攬的工程項目為：________________________。1.2乙方的承攬工作內容具體包括但不限于：________________________。第二條合同價格2.1乙方的承攬工作報酬為：________________________。2.2乙方應按照合同約定的工作進度，向甲方提交相應的工作成果。甲方應在收到乙方提交的工作成果后____個工作日內，對乙方的工作成果進行驗收。2.3甲方應在驗收合格后____個工作日內，向乙方支付合同約定的報酬。第三條合同的履行3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成承攬工作。如因乙方原因導致工作進度延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.2乙方應保證承攬工作的質量，如因乙方原因導致工作成果不合格，乙方應負責無償整改，直至符合甲方的要求。3.3甲方應按照合同約定的時間和方式，向乙方支付報酬。如甲方逾期支付報酬，應支付乙方逾期付款違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×____%。第四條保密條款4.1乙方應對在承攬過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密，未經甲方同意，不得向任何第三方泄露。4.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。第五條合同的變更和解除5.1任何一方不得單方面變更或解除本合同，除非經雙方協商一致。5.2雙方同意，本合同的變更或解除，應以書面形式進行，并由雙方簽字或蓋章確認。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。6.2乙方在承攬工作中如有違法行為，應自行承擔相應的法律責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________甲方代表（簽名）：____________________乙方代表（簽名）：____________________簽訂日期：____年__月__日簽訂地點：________________________一、附件列表：

1.承攬工作成果樣品或設計圖紙

2.驗收報告

3.支付憑證

4.保密協議

5.變更或解除合同協議

6.違約行為證明材料二、違約行為及認定：

1.乙方未按時完成承攬工作：根據合同約定的工作進度，乙方未能按時提交工作成果。

2.乙方工作成果不合格：乙方提交的工作成果不符合甲方的要求，經甲方驗收不合格。

3.甲方逾期支付報酬：甲方未能在約定時間內向乙方支付承攬工作報酬。

4.乙方泄露甲方保密信息：乙方未履行保密義務，向第三方泄露甲方商業(yè)秘密、技術秘密等。

5.雙方未經協商一致變更或解除合同：任何一方未經對方同意，單方面變更或解除本合同。三、法律名詞及解釋：

1.承攬合同：一方（承攬方）按照他方的要求完成工作，他方接受工作成果并支付報酬的合同。

2.違約行為：合同一方不履行合同義務或履行義務不符合約定的行為。

3.違約責任：違約方因違約行為而應承擔的民事責任。

4.保密義務：合同一方對合同中約定的保密信息予以保密的義務。

5.損失賠償：因違約行為導致的一方遭受的損失，違約方應承擔的賠償責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工作進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的延期計劃，并承擔相應的違約責任。

2.工作成果不合格：乙方應按照甲方的要求進行整改，直至符合要求；如仍不合格，甲方有權解除合同。

3.逾期支付報酬：甲方應及時支付報酬，如逾期支付，應支付乙方逾期付款違約金。

4.泄露保密信息：乙方應加強保密意識，如發(fā)生泄露，應立即采取補救措施，并承擔違約責任。

5.合同