工程設(shè)計安裝承攬合同書

2024工程設(shè)計安裝承攬合同書合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________二、合同的履行2.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程的設(shè)計和安裝工作。2.2承攬方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成工程。2.3承攬方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。2.4委托方應(yīng)按照約定的時間和方式支付合同價款。三、合同價款及支付方式3.1合同價款為：__________元（大寫：__________元整）。3.2委托方應(yīng)按照下列方式支付合同價款：（1）合同簽訂后3日內(nèi)，委托方支付合同價款的50%作為預(yù)付款；（2）工程驗收合格后，委托方支付合同價款的50%作為尾款。四、工程驗收4.1工程完成后，承攬方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢；自檢合格后，通知委托方進(jìn)行驗收。4.2委托方應(yīng)在接到驗收通知后7日內(nèi)進(jìn)行驗收；如委托方逾期未驗收，視為驗收合格。4.3工程驗收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的整改費用。五、違約責(zé)任5.1承攬方未按照約定的時間、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2委托方未按照約定的時間支付合同價款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。7.2雙方在合同履行過程中，應(yīng)相互配合，共同完成工程。7.3雙方對合同內(nèi)容的變更、解除和終止，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。7.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：__________乙方（簽字）：__________簽訂日期：__________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.1甲方變更如甲方在合同履行過程中提出變更工程內(nèi)容、工程地點、工程預(yù)算等要求的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的新要求，按照本合同的約定，重新計算合同價款，并報甲方批準(zhǔn)。甲方批準(zhǔn)后，雙方簽訂變更協(xié)議，補(bǔ)充本合同。1.2甲方延期如甲方因特殊情況提出延期履行合同的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的新要求，按照本合同的約定，順延工程完成時間。甲方應(yīng)承擔(dān)因延期導(dǎo)致的乙方損失，具體損失賠償金額雙方另行協(xié)商。1.3甲方解除合同甲方在不違反合同約定和法律強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，有權(quán)解除合同。解除合同的，乙方應(yīng)按照甲方的要求，停止施工，甲方應(yīng)支付乙方已完成的工程價款，并按照約定支付違約金。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明2.1乙方延誤如乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄悠谕瓿傻?，乙方?yīng)按照合同約定，向甲方支付違約金。違約金的計算方式為：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同價款的千分之一作為違約金。2.2乙方質(zhì)量問題如乙方施工的工程存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致工程驗收不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)整改費用，并按照約定向甲方支付違約金。2.3乙方解除合同乙方在不違反合同約定和法律強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，有權(quán)解除合同。解除合同的，乙方應(yīng)按照甲方的要求，停止施工，甲方應(yīng)支付乙方已完成的工程價款，并按照約定支付違約金。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介職責(zé)第三方中介作為甲乙雙方的橋梁，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方在合同履行過程中的關(guān)系，協(xié)助解決爭議。第三方中介應(yīng)公正、中立地履行其職責(zé)，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介費用第三方中介的費用由甲方承擔(dān)。如雙方另有約定的，從其約定。第三方中介費用包括但不限于中介服務(wù)費、溝通協(xié)調(diào)費等。3.3第三方中介解除合同如第三方中介因特殊情況提出解除合同的，應(yīng)甲乙雙方同意。解除合同后，甲方應(yīng)支付乙方已完成的工程價款，并按照約定支付違約金。本附件未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。一、附件列表：1.工程設(shè)計方案2.安裝施工圖紙3.工程預(yù)算明細(xì)4.材料采購清單5.工程進(jìn)度計劃6.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)7.安全防護(hù)措施8.付款憑證9.驗收報告10.變更協(xié)議11.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付預(yù)付款或尾款，視為違約。2.甲方未按約定時間進(jìn)行工程驗收，視為驗收合格。3.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。5.乙方未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容或解除合同，視為違約。6.第三方中介未公正、中立地履行其職責(zé)，偏袒任何一方，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指具有工程設(shè)計、安裝需求，并與承攬方簽訂合同的一方。2.承攬方：指承擔(dān)工程設(shè)計、安裝工作，并與委托方簽訂合同的一方。3.工程驗收：指委托方對承攬方完成的工程進(jìn)行檢驗，以確認(rèn)是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.第三方中介：指在甲乙雙方之間協(xié)調(diào)、協(xié)助履行合同的獨立第三方。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度計劃，并根據(jù)實際情況順延工程完成時間。2.工程質(zhì)量問題：立即停工，由乙方負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)整改費用。3.付款爭議：查看付款憑證，核實付款金額，如有爭議，協(xié)商解決。4.工程變更：簽訂變更協(xié)議，補(bǔ)充合同內(nèi)容，并重新計算合同價款。5.違約爭議：查看合同條款，依據(jù)違約行為及認(rèn)定，協(xié)商解決或訴諸法律途徑。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為房地產(chǎn)開發(fā)商，乙方為工程專業(yè)公司。2.甲方為企事業(yè)單位，