2024工程維修施工合同

2024工程維修施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為進行某項工程維修，需要乙方提供施工服務，經雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程進度：__________1.5工程預算：__________第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成上述工程的施工。2.2乙方應保證施工質量，確保工程安全。2.3乙方應按照約定的工期完成施工。2.4乙方應承擔施工過程中發(fā)生的一切費用，包括但不限于材料費、人工費、設備租賃費等。第三條甲方義務3.1甲方應按照約定時間向乙方支付工程款。3.2甲方應提供施工所需的相關資料和現場條件。3.3甲方應協(xié)助乙方處理施工過程中的有關問題。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的價款為：__________元。4.2甲方應在本合同簽訂后七個工作日內，向乙方支付工程款的30%。4.3工程驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余的70%工程款。第五條工期5.1本工程的工期為：__________天。5.2乙方應按照約定的工期完成施工。如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第六條質量保證6.1乙方應保證施工質量，確保工程安全。6.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工，直到達到約定標準。6.3工程驗收合格后，乙方應按照約定提供質保服務。第七條保密7.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至工程驗收合格之日止。第八條違約責任8.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。8.2違約金的計算方式為：違約方應支付給對方合同金額的1%至5%作為違約金。第九條爭議解決9.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.工程維修方案

2.工程設計圖紙

3.施工許可證

4.工程預算明細表

5.材料供應合同

6.施工人員名單

7.工程驗收標準

8.質保服務協(xié)議

9.保密協(xié)議

10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定完成施工，或施工質量不符合驗收標準。

2.乙方未按照約定工期完成施工。

3.乙方未按照約定提供質保服務。

4.甲方未按照約定時間支付工程款。

5.甲方未提供施工所需的相關資料和現場條件。

6.甲方未協(xié)助乙方處理施工過程中的有關問題。

7.雙方未履行保密協(xié)議約定的義務。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同一方，負責委托工程維修的當事人。

2.乙方：指合同另一方，負責提供施工服務的當事人。

3.施工質量：指工程滿足設計文件、施工規(guī)范和驗收標準的要求。

4.工期：指合同約定的完成工程的時間。

5.工程款：指甲方按照約定支付給乙方的報酬。

6.質保服務：指乙方在工程驗收合格后提供的保修服務。

7.違約金：指違約方按照約定支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.施工進度延誤：雙方協(xié)商調整工期，并根據實際情況協(xié)商違約責任。

2.施工質量問題：乙方負責返工，直至達到約定標準。

3.工程款支付問題：雙方協(xié)商支付方式及時間，確保工程款的及時支付。

4.現場條件不符合要求：甲方負責改善現場條件，確保施工順利進行。

5.保密信息泄露：違約方承擔相應的違約責任，并簽訂補充保密協(xié)議。

6.爭議解決：按照約定方式解決爭議，或提交人民法院訴訟。五、所有應用場景：

1.工程維修合同適用于各類建筑、設施的維修施工。

2.適用