建筑工程-法律法規(guī)（1-100）附有答案

建筑工程-法律法規(guī)（1-100）[復制]1、(單選題)甲和乙在合同中約定將乙的債務由丙來承擔，甲的債務由丁來承擔。合同實施后，丙沒有履行債務，那么下列行為中正確的是（）。[單選題]*A、甲要求乙承擔違約責任(正確答案)B、甲要求丙承擔違約責任C、丁要求乙承擔違約責任D、丁要求丙承擔違約責任2、(單選題)某施工單位向水泥廠訂購水泥100噸，每噸價格300元，總貨款3萬元，約定12月10日前交貨，逾期交貨的，水泥廠應支付違約金3000元，后水泥廠未能如期交貨。關于本案正確的表述應是（）。[單選題]*A、水泥廠支付違約金后不必再承擔其他民事責任B、水泥廠支付違約金后，仍應當繼續(xù)履行合同(正確答案)C、水泥廠繼續(xù)履行合同后，可不必支付違約金D、水泥廠如無過錯，可不必支付違約金3、(單選題)甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，甲向購買200噸水泥，貨款8萬元，甲向乙支付定金2萬元;雙方約定違約金1.5萬元。乙因將水泥賣給丙而無法向甲交付，給甲造成損失1.2萬元。甲能獲得的最高賠償金額是（）萬元。[單選題]*A、3.5B、4(正確答案)C、4.7D、5.54、(單選題)建設工程末經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應為（）。[單選題]*A、提交驗收報告之日B、建設工程完工之日C、轉移占有建設工程之日(正確答案)D、竣工驗收合格之日5、(單選題)房地產開發(fā)商發(fā)包的工程由乙包工頭借用甲施工企業(yè)的資質中標并簽訂施工合同，工程竣工驗收質量合格，乙包工頭要求按合同約定支付工程款，則（）。[單選題]*A、合同無效，不應支付工程款B、合同無效，應參照合同約定支付工程款(正確答案)C、合同有效，不應支付工程款D、合同有效，應參照合同約定支付工程款6、(單選題)下列屬于可撤銷的合同是（）。[單選題]*A、一方以欺詐、脅迫的手段訂立的合同，損害國家利益B、損害社會公共利益的C、供應商欺詐施工企業(yè)訂立的采購合同(正確答案)D、另行訂立與備案的中標合同的實質性不一致的合同7、(單選題)下列合同中，債權人有留置權的是（）。[單選題]*A、買賣合同B、租賃合同C、融資租賃合同D、加工承攬合同(正確答案)8、(單選題)《建設工程施工合同(示范文本)》約定，當監(jiān)理工程師指示承包人對已經隱蔽的工程進行剝露檢查時，如檢驗合格，則承包人可索賠（）。[單選題]*A、違約金B(yǎng)、費用C、工期D、工期和費用(正確答案)9、(單選題)某鋼材供應合同在甲市訂立，在乙市履行。合同中未對某型號鋼材的價格作出約定，事后也沒有達成補充協(xié)議。該型號鋼材的價格:訂立合同時，甲市每噸4200元，乙市每噸4150元;履行合同時，甲市每噸4300元，乙市每噸4250元。該型號鋼材的結算價格應為每噸（）元。[單選題]*A、4300B、4250C、4200D、4150(正確答案)10、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,因不可抗力發(fā)生的停工損失應由（）承擔。[單選題]*A、建設單位B、施工單位C、建設單位、施工單位共同(正確答案)D、建設單位、施工單位連帶11、(單選題)按照施工合同中索賠程序的規(guī)定，承包方因不屬于己方應承擔責任的事件而受到損害，應在事件發(fā)生后28天內首先向監(jiān)理提交（）。[單選題]*A、索賠證據(jù)B、索賠意向通知(正確答案)C、索賠依據(jù)D、索賠報告12、(單選題)《民法典》規(guī)定:當事人互負債務，有先后履行順序，先履行一方未履行的，后履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的，后履行一方有權拒絕其相應的履行要求。這被稱為（）。[單選題]*A、同時履行抗辯權B、后履行抗辯權C、先履行抗辯權(正確答案)D、不安抗辯權13、(單選題)某基礎工程隱蔽前已經經過工程師驗收合格，在主體結構施工時因墻體開裂，對基礎重新檢驗發(fā)現(xiàn)部分部位存在施工質量問題，則對重新檢驗的費用和工期的處理表達正確的是（）。[單選題]*A、費用由工程師承擔，工期由承包方承擔B、費用由承包人承擔，工期由發(fā)包方承擔C、費用由承包方承擔，工期由承發(fā)包雙方協(xié)商D、費用和工期均由承包方承擔(正確答案)14、(單選題)按照《合同法》規(guī)定，合同履行地點不明確時，下列表述不正確的是（）。[單選題]*A、給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行B、給付貨幣的，在支付貨幣一方所在地履行(正確答案)C、交付不動產的，在履行義務一方所在地履行D、交付不動產的，在接受義務一方所在地履行15、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,擔保金額在擔保有效期內隨著工程款支付可以逐期減少的擔保是（）。[單選題]*A、投標擔保B、履約擔保C、預付款擔保(正確答案)D、支付擔保16、(單選題)建筑工程缺陷責任期最長不超過（）。[單選題]*A、1年B、2年(正確答案)C、5年D、設計合理使用年限17、(單選題)因施工合同糾紛提起的訴訟應在（）人民法院管轄。[單選題]*A、原告住所地B、被告住所地C、工程所在地(正確答案)D、合同簽訂地18、(單選題)甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，乙單位共有四個電子郵箱并且沒有特別指定則此要約的生效時間是（）。[單選題]*A、該電子郵件進入乙單位任—電子郵箱的首次時間(正確答案)B、該電子郵件進入乙單位四個電子郵箱的最后時間C、乙單位知道已經收到該電子郵件的時間D、乙單位知悉該電子郵件內容的時間19、(單選題)組成施工合同文件的以下幾部分可以互為解釋，互為說明。當出現(xiàn)含糊不清或矛盾時，以下文件中有第一優(yōu)先解釋順序的文件是（）。[單選題]*A、合同專用條款B、投標函及其附錄(正確答案)C、招標文件D、合同通用條款20、(單選題)某設計合同約定的設計費為50萬元(其中定金10萬元),且已支付。設計已完成，但原定設計任務書要作重大變更而需重做設計。對該設計費的處理是（）。[單選題]*A、退還40萬元，重做設計需另外付費B、退還50萬元，重做設計需另外付費C、設計費不退，重做設計需另外付費(正確答案)D、設計費不退，免費重做設計21、(單選題)簽訂保證合同的雙方是（）。[單選題]*A、債權人與債務人B、債權人與保證人(正確答案)C、債務人與保證人D、保證人與被保證人22、(單選題)《建設工程施工合同(示范文本)》中關于合同文件組成部分:①投標函附錄、②專用條款、③合同協(xié)議書、④中標通知書、⑤通用條款、⑥技術標準、⑦圖紙，如果上述文件就同一內容的約定不一致，則其優(yōu)先解釋順序為（）。[單選題]*A、③-④-①-②-⑤-⑦-⑥B、①-②-③-④-⑤-⑥-⑦C、③-④-①-⑤-②-⑥-⑦D、③-④-①-②-⑤-⑥-⑦(正確答案)23、(單選題)甲公司授權其業(yè)務員張某購買一批建材，甲公司向張某簽發(fā)了授權委托書，但委托書中并未明確授權委托期限。后不久甲公司與張某解除了勞務關系，張某懷恨在心，惡意與乙公司簽訂合同購買一批建材，給乙公司造成了經濟損失，其法律后果應該由（）[單選題]*A、張某自行承擔責任B、甲公司自行承擔責任C、乙公司自行承擔責任D、甲公司與張某向乙公司承擔連帶責任(正確答案)24、(單選題)8.作業(yè)班組以項目部名義租賃了一批鋼管，項目經理得知后未置可否。項目完工后，鋼管出租方索要租金被拒絕。出租方可以起訴（）。[單選題]*A、作業(yè)班組B、項目經理C、項目經理部D、施工企業(yè)(正確答案)25、(單選題)根據(jù)《民法典》,施工單位的項目經理屬于施工單位的（）。[單選題]*A、委托代理人(正確答案)B、法定代理人C、指定代理人D、職務代理人26、(單選題)下列關于代理的敘述，（）是不正確的。[單選題]*A、無權代理行為的后果由被代理人決定是否有效B、代理權是代理人進行代理活動的法律依據(jù)C、無權代理的法律后果由被代理人承擔(正確答案)D、代理人只能在代理權限內實施代理行為27、(單選題)下列關于建設用地使用權的表述中，正確的是（）。[單選題]*A、建設用地使用權，可在土地地表、地上或地下分別設立(正確答案)B、嚴禁以劃撥方式設立建設用地使用權C、經營性建設用地可以采用招標、拍賣方式出讓D、建設用地使用權存在于國有土地和集體土地上28、(單選題)施工方甲單位由于建設需要，需要經過乙廠的道路運送建筑材料。于是，甲、乙雙方訂立合同，約定施工方甲單位向乙廠支付一定的費用，甲單位可以通過乙單位的道路運送材料。在此合同中，施工單位甲擁有的權利是（）。[單選題]*A、相鄰權B、地役權(正確答案)C、土地租賃權D、建設用地使用權29、(單選題)在建工程的建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產生根據(jù)中屬于（）之債。[單選題]*A、侵權(正確答案)B、合同C、無因管理D、不當?shù)美?0、(單選題)按照合同約定或者法律規(guī)定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的是(A)A、債[單選題]*B、所有權(正確答案)C、知識產權D、擔保物權31、(單選題)甲向乙購買價值50萬元的鋼材，合同約定甲應于12月12日付款。此前因另一合同關系，乙欠甲30萬元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日，甲收到乙的通知，得知乙已將50萬元鋼材款債權轉讓于丙。12月28日，丙向甲索要50萬元鋼材款。則下列選項正確的是（）。[單選題]*A、乙轉讓債權的行為無效，甲應付50萬元給乙B、乙轉讓債權的行為無效，甲只需付20萬元給乙即可，另30萬元可主張抵消C、乙轉讓債權的行為有效，甲應付50萬元給丙D、乙轉讓債權的行為有效，甲只需付20萬元給丙即可.另30萬元可主張抵消(正確答案)32、(單選題)某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為某住宅樓繪制了工程設計圖。按照著作權法的規(guī)定下列表述正確的是（）。[單選題]*A、張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利(正確答案)B、張某享有工程設計圖的發(fā)表權、署名權、慘改權和保護作品完整權，該公司享有著作權的其他權利C、張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業(yè)務范圍內可以優(yōu)先使用D、該公司享有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵33、(單選題)某經長期研究發(fā)明了高粘度建筑涂料膠粉，2001年3月5日委托某專利事務所申請專利，3月15日該專利事務所向國家專利局申請了專利，5月15日專利局將其專利公告，2003年2月13日授予王某專利權。該專利權屆滿的期限是（）。[單選題]*A、2021年3月5日B、2021年3月15日(正確答案)C、2021年5月15日D、2023年2月13日34、(單選題)某水泥廠與張某簽訂了水泥供應合同，隨后又與保證人簽訂了相應的擔保合同。后來水泥供應合同被法院裁定為無效合同，則水泥廠與保證人簽訂的擔保合同（）。[單選題]*A、有效B、部分有效C、無效(正確答案)D、有效性不確定35、(單選題)屬于安裝工程一切險承保的是（）。[單選題]*A、因自然災害導致的工程損毀B、設計錯誤引起的工程設備損壞C、意外事故所導致的鋼結構安裝過程中人員傷亡D、因自然災害導致工程現(xiàn)場機械損壞(正確答案)36、(單選題)2021年2月1日某建設單位與某施工單位簽訂了施工合同，約定開工日期為2021年5月1日，竣工日期為2021年12月31日。2021年2月10日施工單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工單位為保證工期，于2021年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為20021年5月10日。該工程保險開始生效日為（）。[單選題]*A、2021年2月10日B、2021年4月20日(正確答案)C、2021年5月1日D、2021年5月10日37、(單選題)建筑工程一切險是一種綜合性保險，該險種所承保的損失范圍是（）。[單選題]*A、信用保險和意外傷害保險B、財產損失保險和第三者責任保險(正確答案)C、財產損失保險和意外傷害保險D、健康保險和責任保險38、(單選題)承包商趙某施工的樓盤的下水道與城市主管道對接，施工中開挖的管道溝未設置保護措施和警示標志。當天黃昏，李某騎車回家途中經過該地段時掉入坑中，造成胳膊骨折。該樓盤承包商趙某應對李某承擔的責任屬于（）。[單選題]*A、違約責任B、侵權責任(正確答案)C、行政責任D、刑事責任39、(單選題)下列關于要約的說法，正確的是（）。[單選題]*A、要約發(fā)出時生效B、收件人指定特定系統(tǒng)接收要約數(shù)據(jù)電文的，該數(shù)據(jù)電文進入該特定系統(tǒng)的時間，視為到達時間(正確答案)C、收件人未指定特定系統(tǒng)接收要約數(shù)據(jù)電文的，該數(shù)據(jù)電文進入收件人常用系統(tǒng)的時間，視為到達時間D、要約可以撤銷，撤銷要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人40、(單選題)施工單位向電梯生產公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長一周可如約供貨。根據(jù)《民法典》,電梯生產公司的回函屬于（）。[單選題]*A、要約邀請B、承諾C、部分承諾D、新要約(正確答案)41、(單選題)按照承攬合同的法律規(guī)定，下列關于承攬人義務的表述中，正確的是（）[單選題]*A、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不合約定的，可以自行更換B、未經定作人許可，承攬人不得留存復制品或技術資料(正確答案)C、共同承攬人對定作人不負連帶責任D、承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以解除合同42、(單選題)關于承攬合同的解除，下列表述中錯誤的是（）。[單選題]*A、承攬人具有法定解除權B、定作人具有法定解除權C、承攬人具有法定任意解除權(正確答案)D、定作人具有法定任意解除權43、(單選題)下列關于買賣合同法律特征的相關表述中，正確的是（）。[單選題]*A、買賣合同屬于單務合同B、當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立有關C、買賣合同不以一方當事人交付標的物為合同成立的要件(正確答案)D、買賣合同是一種轉移財產處置權的合同44、(單選題)下列選項中，除（）以外均為出實人的標的物存在權利瑕疵。[單選題]*A、標的物不具有約定或法定的品質(正確答案)B、出賣人對標的物沒有所有權或處分權C、出賣人對標的物沒有完全的所有權或處分權D、標的物的處分涉及第三人的權益45、(單選題)融資租賃合同是（）。[單選題]*A、要式合同(正確答案)B、不要式合同C、單務合同D、實踐合同46、(單選題)貨物運輸合同中，托運人的主要權利是（）。[單選題]*A、有條件的拒付運費權和任意變更解除權(正確答案)B、按時提貨驗收權C、對運輸物品的保密權D、對因不可抗力或貨物的自然性質而損毀、滅失的貨物的索賠權47、(單選題)貨物運輸合同中，承運人的主要權利是（）[單選題]*A、任意變更運輸線路權B、中止運輸權C、求償權、特殊情況下的貨物留置權和拒運權(正確答案)D、對貨物的處置權48、(單選題)下列關于委托合同法律規(guī)定的表述中，正確的是（）。[單選題]*A、如果委托合同是無償合同，委托人沒有義務提供或償還委托事務的主要費用B、受托人應親自處理委托事務，不得轉委托C、無償?shù)奈泻贤?，因受托人的重大過失給委托人造成損失的，委托人不能要求賠償損失D、委托人或受托人可以隨時解除委托合同(正確答案)49、(單選題)招標人4月30日向投標人甲發(fā)出中標通知書。雙方于5月10日簽訂書面施工合同，并約定在主管機關辦理備案后合同生效。5月15日招標人辦理合同備案，該工程于5月25日開工。該施工合同成立的時間是（）。[單選題]*A、4月30日B、5月10日(正確答案)C、5月15日D、5月25日50、(單選題)下列情形中屬于效力待定合同的有（）。[單選題]*A、出租車司機借搶救重病人急需租車之機將車價提高10倍B、10周歲的兒童因發(fā)明創(chuàng)造而接受獎金C、成年人甲誤將本為復制品的油畫當成真品購買D、10周歲的少年將自家的電腦賣給40歲的張某(正確答案)51、(單選題)依據(jù)不同的合同劃分標準，建設工程施工合同不屬于（）。[單選題]*A、要式合同B、有償合同C、實踐合同(正確答案)D、完成工作成果的合同52、(單選題)《建設工程施工合同》示范文本不包括（）。[單選題]*A、協(xié)議書B、技術標準及規(guī)范(正確答案)C、通用條款D、專用條款53、(單選題)甲建筑公司向乙供應商發(fā)出購買100噸鋼材的要約，3500元/噸，乙公司收到要約后直接將110噸鋼材送進現(xiàn)場，甲公司接受并使用于工程。下列說法錯誤的是（）。[單選題]*A、乙公司的行為構成承諾(正確答案)B、乙公司的行為屋于新要約C、甲公司接受鋼材并使用于工程，構成承諾D、雙方的合同已經成立54、(單選題)下列合同中，屬于無效合同的有（）。[單選題]*A、超越代理權限訂立的合同B、代理權終止后訂立的合同C、限制民事行為能力人訂立的合同D、違背公序良俗的合同(正確答案)55、(單選題)無效合同、可撤銷合同的確認可由（）。[單選題]*A、受損失一方認定B、行政主管部門認定C、仲我機構裁定(正確答案)D、檢察機關判定56、(單選題)下列各項中，不屬于合同終止的原因有（）。[單選題]*A、合同已按約定履行B、一方違約(正確答案)C、合同解除D、債務免除57、(單選題)根據(jù)《民法典》,施工企業(yè)可單方解除合同的有（）。[單選題]*A、建設單位交付的施工圖設計文件深度不足B、新冠疫情導致合同目的無法實現(xiàn)(正確答案)C、建設單位遲延多日給付預付款D、建設單位提供的地址資料不準確58、(單選題)合同當事人承擔違約責任的形式不包括（）。[單選題]*A、合同繼續(xù)履行B、采取補救措施C、支付賠償金D、返還財產，恢復原狀(正確答案)59、(單選題)下列關于工程分包的表述中，正確的是（）。[單選題]*A、工程施工分包是指承包人將中標工程項目分解后分別發(fā)包給具有相應資質的企業(yè)完成B、專業(yè)工程分包是指專業(yè)工程承包人將所承包的部分專業(yè)工程施工任務發(fā)包給具有相應資質的企業(yè)完成C、勞務作業(yè)分包是指施工總承包人或專業(yè)分包人將其承包工程中的勞務作業(yè)分包給勞務分包企業(yè)(正確答案)D、勞務分包企業(yè)可以將承包的部分勞務作業(yè)任務分包給同類企業(yè)60、(單選題)某外貿公司從國外購進20集裝箱的貨物，委托某運輸公司負責運輸并簽訂了貨物運輸合同。貨物運輸合同中運輸公司的主要權利有（）。[單選題]*A、按照約定時間運輸貨物B、按照約定路線運輸貨物C、選擇有利的運輸工具(正確答案)D、因不可抗力滅失貨物要求外貿公司支付運費61、(單選題)在人身保險合同法律關系中，涉及投保人、保險人、被保險人、受益人等主體，下列主體之中，不可能為同一人的有（）。[單選題]*A、投保人與受益人B、投保人與被保險人C、投保人、被保險人和受益人D、保險人和受益人(正確答案)62、(單選題)甲乙雙方于10月1日簽訂買賣合同，合同價款100萬元，約定買方支付定金20萬元。由于資金周轉困難，買方于10月10日交付了10萬元，賣方予以簽收，下列說法正確的是（）.[單選題]*A、定金合同自10月1日起成立B、若賣方不能交付貨物，應返還20萬元(正確答案)C、買賣合同自10月10日起成立D、若買方不能購買貨物，賣方返還10萬元的定金63、(單選題)某項目建設單位甲公司在銀行辦理了在建工程抵押，銀行同時要求建設單位提供保證人，保證方式沒有約定。工程竣工后，甲建設單位無力償還貸款5000萬元，則銀行有權（）。[單選題]*A、直接與甲建設單位協(xié)議折價(正確答案)B、直接變賣該工程項目C、直接轉移占有該工程項目D、直接要求保證人代為清償債務64、(單選題)以下情形屆于不可抗力的是（）。[單選題]*A、五十年不遇的暴雨(正確答案)B、新冠疫情C、稅制改革:營業(yè)稅改增值稅D、火災65、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,不利物質條件是指（）。[單選題]*A、有經驗的承包人在施工現(xiàn)場遇到的不可預見、不可避免且不可克服的自然物質條件、非自然的物質障礙和污染物B、有經驗的承包人在施工現(xiàn)場遇到的不可預見的自然物質條件、非自然的物質障礙和污染物(正確答案)C、包括地表以下及以上的物質條件和水文條件以及專用合同條件約定的其他情形D、包括氣候條件在內66、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,異常惡劣的氣候條件是指（）。[單選題]*A、在施工過程中遇到的，有經驗的承包人在訂立合同時不可預見的，對合同履行造成實質性影響的，并構成不可抗力事件的惡劣氣候條件B、承包方在異常惡劣的氣候條件可以暫時停工C、因異常惡劣的氣候條件延誤的工期由發(fā)包人承擔D、承包人因采取合理措施而延誤的工期由發(fā)包人承擔(正確答案)67、(單選題)關于缺陷責任期，說法正確的是（）。[單選題]*A、缺陷責任期從實際竣工日期起計算B、缺陷責任期是指承包人按照合同約定承擔缺陷修復義務，且發(fā)包人預留質量保證金的期限(正確答案)C、缺陷責任期屆滿，承包人不再承擔保修義務D、因發(fā)包人原因導致工程無法按合同約定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告60天后，工程自動進入缺陷責任期68、(單選題)關于保修期，說法錯誤的是（）。[單選題]*A、保修期是指承包人按照合同約定對工程承擔保修責任的期限，從實際竣工日期起計算(正確答案)B、發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算C、保修期內，因發(fā)包人在使用不當造成工程的缺陷、損壞，可以委托承包人修復，但發(fā)包人應承擔修復的費用，并支付承包人合理利潤D、因其他原因造成工程的缺陷、損壞，可以委托承包人修復，發(fā)包人應承擔修復的費用，并支付承包人合理的利潤，因工程的缺陷、損壞造成的人身傷害和財產損失由責任方承擔69、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,以下竣工驗收程序中錯誤的是（）。[單選題]*A、工程具備竣工驗收條件，承包人向監(jiān)理人報送竣工驗收申請報告B、監(jiān)理人應在收到竣工驗收報告后14天內審查完成C、發(fā)包人收到經監(jiān)理人審核的竣工驗收報告后28天內組織有關單位完成竣工驗收D、竣工驗收合格的，發(fā)包人應在驗收合格后7天內向承包人簽發(fā)工程接受證書(正確答案)70、(單選題)監(jiān)理人應在計劃開工日期（）向承包人發(fā)出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。[單選題]*A、7天前(正確答案)B、10天前C、14天前D、30天前71、(單選題)招標發(fā)包的工程以投標截止日28天前的日期為（）。[單選題]*A、投標有效期B、等標期C、基準日期(正確答案)D、投標有效期的起算時間72、(單選題)（）是為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時性工程。[單選題]*A、工程設備B、施工設備C、臨時設施D、臨時工程(正確答案)73、(單選題)《建設工程施工合同(示范文本)》關于爭議評審的約定不包括（）[單選題]*A、合同當事人可以共同選擇一名或三名爭議評審員，組成爭議評審小組B、除專用合同條款另有約定外，合同當事人應當自合同簽訂后28天內，或者爭議發(fā)生后14天內，選定爭議評審員C、爭議評審小組作出的書面決定經合同當事人簽字確認后，對雙方具有約束力，雙方應遵照執(zhí)行D、評審員報酬由敗訴一方承擔(正確答案)74、(單選題)以下關于變更估價程序的描述中錯誤的是（）。[單選題]*A、承包人應在收到變更指示后14天內，向監(jiān)理人提交變更估價申請B、監(jiān)理人應在收到承包人提交的變更估價申請后7天內審查完畢并報送發(fā)包人C、發(fā)包人應在承包人提交變更估價申請后14天內審批完畢D、發(fā)包人通期未完成審批或未提出異議的視為不認可承包人提交的變更估價申請(正確答案)75、(單選題)關于變更權，正確的是（）。[單選題]*A、發(fā)包人可以提出變更并發(fā)出變更指示B、監(jiān)理人可以提出變更并發(fā)出變更指示(正確答案)C、承包人可以提出變更并發(fā)出變更指示D、設計人可以提出變更并發(fā)出變更指示76、(單選題)以下說法錯誤的是（）。[單選題]*A、承包人應在知道或應當知道索賠的事件發(fā)生后14天內向發(fā)包人提出索賠意向通知書，說明發(fā)生索賠事件的事由(正確答案)B、承包人通期未發(fā)出索賠意向書的，喪失索賠的權利C、承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后28天內，向發(fā)包人提交索賠報告D、索賠事件具有連續(xù)影響的，承包人應繼續(xù)提交延續(xù)索賠通知，說明連續(xù)影響的實際情況和記錄77、(單選題)根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》,質量保證金原則上采用（）。[單選題]*A、相應比例的工程款B、質量保證金保函(正確答案)C、履約保證金D、雙方約定的其他方式78、(單選題)以下法律關系適用《民法典合同編》的是（）。[單選題]*A、張三和公司簽訂的勞動用工合同B、包工頭李四和甲公司簽訂的勞務合同(正確答案)C、陳某與何某訂立的小孩收養(yǎng)協(xié)議D、李某與鄧某訂立的離婚協(xié)議79、(單選題)對格式條款有兩種以上解釋的。（）。[單選題]*A、應當按照通常理解予以解釋B、應當采用非格式條款C、應當通過法律途徑予以解決D、應當作出不利于提供格式條款一方的解釋(正確答案)80、(單選題)法人的法定代表人或者非法人組織的負責人超越權限訂立的合同，（）。[單選題]*A、該代表行為無效B、該代表行為有效，訂立的合同對法人或者非法人組織發(fā)生效力C、除相對人知道或者應當知道其超越權限外，該代表行為有效(正確答案)D、該代表行為效力待定81、(單選題)當事人超越經營范圍訂立的合同的效力，（）。[單選題]*A、合同無效B、合同有效C、相對人知道或者應當知道其超越權限的，該代表行為有效D、有可能有效(正確答案)82、(單選題)價款或者報酬約定不明確的，按照（）的市場價格履行。[單選題]*A、履行合同時訂立地B、履行合同時履行地C、訂立合同時訂立地D、訂立合同時履行地(正確答案)83、(單選題)電子合同的標的為提供服務的，生成的電子憑證或者實物憑證中載明的時間為提供服務時間;前述憑證載明時間與實際提供服務時間不一致的，（）。[單選題]*A、憑證中載明的時間為準B、以憑證載明時間與實際提供服務時間中先的時間為準C、以實際提供服務的時間為準(正確答案)D、以憑證載明時間與實際提供服務時間中后的時間為準84、(單選題)執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，通期交付標的物的，遇價格上張時，（）。[單選題]*A、按照原價格執(zhí)行(正確答案)B、按照平均價格執(zhí)行C、按照新價格執(zhí)行D、按照市場價格執(zhí)行85、(單選題)債務人為二人以上，債權人可以請求部分或者全部債務人履行全部債務的，為（）[單選題]*A、連帶債權B、按份債務C、連帶債務(正確答案)D、按份債權86、(單選題)關于代位權，說法錯誤的是（）。[單選題]*A、代位權的行使范圍以債權人的到期債權為限B、債權人行使代位權的必要費用，由債權人負擔(正確答案)C.相對人對債務人的抗辯，可以向債權人主張D、專屬于債務人自身的權利不得行使代位權87、(單選題)撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日（）。[單選題]*A、半年內B、一年內(正確答案)C、兩年內D、五年內88、(單選題)根據(jù)《民法典》,發(fā)包人逾期不支付的，承包人可以行使（）。[單選題]*A、承包人可以解除合同B、自行拍賣該工程C、留置權D、優(yōu)先受償權(正確答案)89、(單選題)某施工單位超越資質等級承包工程，但是建設工程經驗收合格的。（）。[單選題]*A、可以參照合同關于工程價款的約定進行結算(正確答案)B、可以參照合同關于工程價款的約定折價補償承包人C、應當參照合同關于工程價款的約定進行結算D、應當參照合同關于工程價款的約定折價補償承包人90、(單選題)根據(jù)《民法典》,（）是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。[單選題]*A、承包合同B、委托合同C、定作合同D、承攬合同(正確答案)91、(單選題)當事人一方依法主張解除合同的，以下行為不妥當?shù)氖牵ǎ單選題]*A、應當通知對方，合同自通知到達對方時解除B、通知載明債務人在