環(huán)保工程承攬合同協(xié)議書范本

環(huán)保工程承攬合同協(xié)議書范本合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于委托方擬進行環(huán)保工程的建設，為確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就環(huán)保工程承攬事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________環(huán)保工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：包括但不限于____________、____________、____________等。1.5工程總投資：人民幣____________元整（大寫：____________________元整）。二、承攬范圍及要求2.1承攬方應按照委托方的要求，完成本合同約定的工程內容。2.2承攬方應確保工程質量符合____________等相關標準和規(guī)定。2.3承攬方應按照約定的工期完成工程，確保工程安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)。2.4承攬方應承擔工程所需的全部費用，包括但不限于____________、____________、____________等。2.5承攬方應按照約定的方式交付工程，并承擔工程交付后的保養(yǎng)和維護責任。三、合同價格及支付方式3.1合同價格為人民幣____________元整（大寫：____________________元整）。（1）合同簽訂后____________日內，委托方支付合同價格的____________%作為預付款；（2）工程進度達到____________%時，委托方支付合同價格的____________%作為進度款；（3）工程驗收合格后，委托方支付合同價格的____________%作為尾款。3.3承攬方開具合法有效的稅務發(fā)票，委托方按照約定時間支付相應款項。四、工期及交付4.1工程開工日期為____________年____________月____________日。4.2工程竣工日期為____________年____________月____________日。4.3承攬方應按照約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。4.4工程驗收合格后，承攬方按照約定的方式交付工程。五、質量及驗收5.1承攬方應保證工程質量符合____________等相關標準和規(guī)定。5.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收，驗收合格后，雙方簽署驗收報告。5.3如有工程質量問題，委托方有權要求承攬方及時整改，并承擔相應費用。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同價格的____________%。6.2承攬方如未能按照約定工期完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金為本合同價格的____________%。七、爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____________年____________月____________日一、附件列表：1.環(huán)保工程設計文件2.工程量清單3.工程預算書4.施工圖紙5.工程驗收標準6.施工方案7.安全生產措施8.材料及設備采購合同9.技術交底記錄10.工程進度計劃11.質量保證書12.保修書二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定工期完成工程，視為違約。2.工程質量不符合約定標準，視為違約。3.承攬方未按照約定方式交付工程，視為違約。4.承攬方未承擔工程所需的全部費用，視為違約。5.委托方未按照約定時間支付款項，視為違約。6.任何一方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.環(huán)保工程：指防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的工程。2.承攬方：指承擔環(huán)保工程建設任務的單位。3.委托方：指委托承攬方進行環(huán)保工程建設的單位。4.工期：指工程開工至工程竣工的期限。5.違約金：指一方違反合同約定應向對方支付的賠償金。6.工程驗收：指對完成的工程進行質量、安全、進度等方面的檢查。7.違約行為：指違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照約定向承攬方支付違約金，要求承攬方采取措施加快進度。2.工程質量問題：解決辦法：要求承攬方及時整改，并承擔相應費用。如質量問題嚴重，可要求重新施工。3.付款糾紛：解決辦法：嚴格按照合同約定的付款方式及時支付款項，如有糾紛，可尋求法律途徑解決。4.合同履行過程中發(fā)生爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。