2024年全國一級建造師之一建工程法規(guī)考試黑金試卷(附答案)x - 建造師考試復(fù)習(xí)策略

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國一級建造師考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。(參考答案和詳細解析均在試卷末尾)一、選擇題

1、根據(jù)《工傷保險條例》的規(guī)定，下列職工的傷害不應(yīng)當作為工傷的有（）。A.趙某被診斷為患職業(yè)病B.錢某工作崗位上突發(fā)心臟病死亡C.孫某復(fù)員后到用人單位舊傷復(fù)發(fā)D.李某上班期間與他人打架斗毆導(dǎo)致重傷

2、可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）。2017真題A.企業(yè)取得資質(zhì)后不再符合相應(yīng)資質(zhì)條件的B.企業(yè)取得資質(zhì)后發(fā)生重大安全事故的C.資質(zhì)許可機關(guān)違反法定程序準予資質(zhì)許可的D.資質(zhì)證書有效期到期后未及時辦理續(xù)期手續(xù)的

3、根據(jù)《勞動合同法》,在勞務(wù)派遣用工方式中,訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是()A.派遣單位與用工單位B.用工單位與勞動者C.用工單位與當?shù)厝嗣裾瓺.派遣單位與勞動者

4、下列表述中，不屬于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》界定的違法分包的是()。A.總承包單位將工程分包給不具備資質(zhì)的分包單位的B.總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包的C.建設(shè)單位指定專業(yè)分包的D.專業(yè)分包單位再進行專業(yè)分包的

5、關(guān)于民事訴訟證據(jù)的說法，正確的是（）。A.在民事訴訟中，書證可以只提交復(fù)印件B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務(wù)出庭作證C.未經(jīng)對方當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據(jù)使用D.對有缺陷的鑒定結(jié)論，應(yīng)予重新鑒定

6、根據(jù)我國《民事訴訟法》，當事人申請強制執(zhí)行的期間為()。從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算；法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。A.3個月B.6個月C.1年D.2年

7、在土地承包經(jīng)營期限內(nèi)，對個別承包經(jīng)營者之間承包的土地進行適當調(diào)整的，必須經(jīng)村民會議（）以上成員或者村民代表的同意，并報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣級人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門批準。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4

8、關(guān)于民事訴訟證據(jù)的說法，正確的是（）。A.在民事訴訟中，書證可以只提交復(fù)印件B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務(wù)出庭作證C.未經(jīng)對方當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據(jù)使用D.當事人對鑒定結(jié)論有異議，鑒定人可以書面答復(fù)而不必出庭作證

9、建筑工程一切險是一種綜合性保險,下列屬于該險種的被保險人的是()。A.住建局的工作人員B.質(zhì)監(jiān)站工作人員C.招標代理機構(gòu)工作人員D.技術(shù)顧問

10、下列不屬于《安全生產(chǎn)法》適用范圍的情形是()A.船只水上交通安全B.深基坑支護安全C.高層住宅項目的高空作業(yè)安全D.爆炸物品存儲安全

11、王某經(jīng)長期研究發(fā)明了高粘度建筑涂料膠粉，2001年3月5日委托某專利事務(wù)所申請專利，3月15日該專利事務(wù)所向國家專利局申請了專利，5月15日專利局將其專利公告，2003年2月13日授予王某專利權(quán)。該專利權(quán)屆滿的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日

12、在正常使用條件下，工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限為（）。A.設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.不需要進行大修即可繼續(xù)使用的年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工驗收合格之日起5年

13、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該質(zhì)量責任承擔的說法，正確的是（）。A.承包人沒有義務(wù)進行修復(fù)或返修B.承包人應(yīng)當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔責任C.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質(zhì)量問題，承包人均應(yīng)當承擔責任D.發(fā)包人以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)當予以支持

14、根據(jù)《民法典》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是（）。A.生產(chǎn)設(shè)備B.建設(shè)用地使用權(quán)C.正在建設(shè)的建筑物D.集體所有的宅基地使用權(quán)

15、下列水下文物中，不屬于中國國家所有的是（）。A.遺存于中國領(lǐng)海內(nèi)的起源于外國的文物B.遺存于中國領(lǐng)海以外依照中國法律由中國管轄的其他海域內(nèi)的起源國不明的文物C.遺存于中國內(nèi)水起源國不明的文物D.遺存公海區(qū)域內(nèi)的起源于中國的文物

16、以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)當持建設(shè)項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權(quán)出讓合同，向建設(shè)項目所在城市、縣人民政府（）領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證。A.土地主管部門B.建設(shè)行政主管部門C.城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門D.授權(quán)的鎮(zhèn)人民政府

17、仲裁裁決作出后，當事人應(yīng)當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，向（）申請執(zhí)行。A.人民法院B.公安機關(guān)C.政府主管部門D.仲裁委員會

18、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的時間是證書期滿前()個月。A.1B.2C.3D.6

19、根據(jù)新建建筑節(jié)能相關(guān)規(guī)定,下列對相關(guān)單位義務(wù)的說法,正確的是（）。A.施工圖設(shè)計文件審查機構(gòu)應(yīng)當按照民用建筑節(jié)能推薦標準對施工圖設(shè)計文件進行審查B.建設(shè)單位不得明示或者暗示設(shè)計單位、施工單位違反民用建筑節(jié)能強制性標準進行設(shè)計、施工C.建設(shè)單位組織竣工驗收,應(yīng)當對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)推薦制性標準進行查驗D.設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位及其注冊執(zhí)業(yè)人員,可以按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行設(shè)計、施工、監(jiān)理

20、法人成立的條件包括（）。A.法人應(yīng)該有自己獨立產(chǎn)權(quán)的辦公場地B.法人可以自然成立C.法人可以有法定代表人D.法人能夠獨立民事責任

21、某人通過購買本單位建造的住房取得了房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)，其中土地使用權(quán)是對國有土地享有的()。A.所有權(quán)B.擔保物權(quán)C.用益物權(quán)D.占有權(quán)

22、專項施工方案應(yīng)當由施工單位技術(shù)負責人審核簽字、加蓋單位公章，并由()審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施。A.專業(yè)技術(shù)人員B.總監(jiān)理工程師C.施工單位技術(shù)負責人D.安全管理員

23、某設(shè)計院指派本院工程師張某負責建設(shè)單位設(shè)計住宅樓，設(shè)計合同中沒有約定設(shè)計圖著作權(quán)的歸屬，該設(shè)計圖的著作權(quán)屬于()。A.張某B.設(shè)計院C.建設(shè)單位D.建設(shè)單位和設(shè)計院共同所有

24、由于施工合同糾紛，甲向人民法院起訴乙，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件()。A.移送二審法院裁決B.按撤訴處理C.按缺席判決D.進入再審程序

25、施工單位與物資供應(yīng)單位因采購的防水材料質(zhì)量問題發(fā)生爭議，雙方多次協(xié)商，但沒有達成和解則關(guān)于此爭議的處理，下列說法中，正確的是（）。A.雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解B.如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力C.如果雙方通過訴訟方式解決爭議,不能再和解D.如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當事人達成和解協(xié)議，則原判決書終止執(zhí)行.

26、某工程的總承包商甲在例行安全生產(chǎn)檢查中，發(fā)現(xiàn)某分包工程的施工存在嚴重的安全隱患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不執(zhí)行，最后該隱患釀成大禍，給建設(shè)單位丙造成了50萬元的經(jīng)濟損失。根據(jù)我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，則下列說法錯誤的是()。A.丙有權(quán)要求甲承擔50萬元的損失B.丙有權(quán)要求乙承擔50萬元的損失C.丙有權(quán)要求甲承擔30萬元的損失，乙承擔20萬元的損失D.丙只能要求乙承擔主要責任，賠償40萬元的損失，剩余部分由甲承擔

27、某建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證遺失，正確的做法是（）。A.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)聲明作廢并申請補辦B.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)申請注銷后補辦C.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)聲明作廢，繳納罰款后補辦D.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)報告，并在公眾媒休上聲明作廢后，申請補辦

28、某建設(shè)單位2014年9月1日領(lǐng)取了施工許可證。由于特殊原因不能按期開工，故向發(fā)證機關(guān)申請延期。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于延期的說法，正確的是()。A.領(lǐng)取施工許可證不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以兩次為限，每次不超過兩個月D.超過延期時限的，施工許可證自行廢止

29、雙方當事人達成仲裁和解協(xié)議后,一方撤回仲裁申請。當另一方拒不履行和解協(xié)議時,當事人()。A.可申請仲裁機構(gòu)強制執(zhí)行B.只能向人民法院起訴C.可中請仲裁庭恢復(fù)審理D.根據(jù)原仲裁協(xié)議再次申請仲裁

30、關(guān)于施工人員權(quán)利義務(wù)的說法，正確的有（）。A.檢舉是施工人員的義務(wù)B.施工人員有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位的事故應(yīng)急措施，這是施工人員的緊急避險權(quán)C.取得安全防護用品是施工人員的權(quán)利，而正確使用安全防護用品是義務(wù)D.施工人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者項目負責人報告

31、關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是（）。2014A.人民調(diào)解委員會是依法設(shè)立的調(diào)解民間糾紛的群眾性自治組織B.人民調(diào)解委員會經(jīng)調(diào)解達成的調(diào)解書與仲裁調(diào)解書具有同樣的法律效力C.人民調(diào)解委員會經(jīng)調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力D.當事人對人民調(diào)解委員會經(jīng)調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議有爭議的，不得起訴

32、按照《實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，()應(yīng)當對工程建設(shè)施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督。A.建設(shè)項目規(guī)劃審查機關(guān)B.施工圖設(shè)計文件審查單位C.建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

33、《文物保護法實施條例》規(guī)定，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正；逾期不改正，或者造成嚴重后果的，處()的罰款。A.5萬元以下B.5萬元以上50萬元以下C.1萬元以上10萬元以下D.20萬元以上100萬元以下

34、甲公司的資質(zhì)等級為二級，而某工程項目需要一級資質(zhì)的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的資質(zhì)證書，承攬了該工程，后來因工程質(zhì)量不合格而給發(fā)包人造成了重大損失，則賠償責任應(yīng)當由（）承擔。A.甲公司B.乙公司C.發(fā)包人D.甲公司和乙公司連帶

35、根據(jù)《民法典》規(guī)定，下列物權(quán)當中，不需要登記就可設(shè)立的是()。A.農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)B.建設(shè)用地使用權(quán)C.地役權(quán)D.宅基地使用權(quán)

36、爭議雙方簽有仲裁協(xié)議，但一方先向人民法院起訴，另一方應(yīng)于（）向法院提交仲裁協(xié)議。A.開庭結(jié)束后B.法庭辯論終結(jié)前C.舉證期限屆滿前D.首次開庭前

37、根據(jù)《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》，項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%

38、甲施工期企業(yè)承建的辦公樓項目已經(jīng)交付使用，發(fā)包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未與任何人協(xié)商的情況下，擅自將辦公樓部分空余寫字間賣給丙公司，則該買賣合同（）。A.可撤銷B.有效C.可變更D.無效

39、監(jiān)理工程師在建筑結(jié)構(gòu)混凝土澆筑施工過程中，需要連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查，此種監(jiān)理形式稱為()。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.巡查

40、某依法批準開工報告的建設(shè)工程，開工報告批準日為7月13日，則建設(shè)單位應(yīng)當在()之前，將保證安全施工的措施報送建設(shè)工程所在地的縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.7月23日B.7月28日C.8月13日D.9月13日

41、建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的責任承擔，說法正確的（）。A.建設(shè)單位承擔全部責任B.施工單位承擔全部責任C.建設(shè)單位和施工單位承擔連帶責任D.建設(shè)單位能證明自己無過錯，無需承擔賠償責任

42、根據(jù)建設(shè)部《綠色施工導(dǎo)則》中規(guī)定，在場界四周隔擋高度位置測得的大氣總懸浮顆粒物（TSP）月平均濃度與城市背景值的差值不大于（）。A.0.06毫克/立方米B.0.07毫克/立方米C.0.08毫克/立方米D.0.09毫克/立方米

43、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，雙方又約定由出讓人繼續(xù)占有該動產(chǎn)的，物權(quán)自()時發(fā)生效力。A.動產(chǎn)交付B.該約定生效C.登記備案D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同生效

44、下列工作安排中，屬違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定的是（）。A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工劉某從事資料整理工作B.安排懷孕期間女工章某從事第3級體力勞動強度的勞動C.安排懷孕6個月的女工趙某從事夜班工作D.批準女工朱某只能休產(chǎn)假120d

45、下列屬于民事責任的是（）。A.繼續(xù)履行B.記過C.撤職D.罰金

46、法律體系通常指由一個國家()的各個部門法構(gòu)成的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體。A.現(xiàn)行的B.頒布的C.強制的D.制定的

47、在財產(chǎn)保險合同的有效期內(nèi)，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當按照合同約定及時通知()。A.保險人B.保險經(jīng)紀人C.受益人D.投保人

48、某工商局工作人員李某駕車下班途中與行人張某發(fā)生剮蹭，雙方為此發(fā)生爭執(zhí)，李某情急之下將張某打傷，后送至醫(yī)院治療，發(fā)生治療費、護理費等6000余元，為此()應(yīng)當就上述費用向張某承擔賠償責任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意選擇其一

49、在施工過程中,程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)下程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標準或者合同約定的質(zhì)量要求的,應(yīng)當()。A.直接要求施工人員進行改正B.要求設(shè)計單位按要求進行改正C.報告建設(shè)單位要求施工單位改正D.報告建設(shè)單位要求設(shè)計單位改正

50、同一債權(quán)既有保證又有物的擔保的，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，如果當事人之間沒有約定擔保責任的承擔方式，關(guān)于債權(quán)人債權(quán)實現(xiàn)的說法，正確的是（）。A.第三人提供物的擔保的，債權(quán)人應(yīng)當先就該物的擔保實現(xiàn)債權(quán)B.債務(wù)人自己提供物的擔保的，債權(quán)人可以就物的擔保實現(xiàn)債權(quán)，也可以要求承擔保證責任C.債權(quán)人放棄物的擔保的，保證人在債權(quán)人放棄權(quán)利的范圍內(nèi)免除保證責任D.提供物的提保的第三人承擔擔保責任后，有權(quán)向保證人或債務(wù)人追債二、多選題

51、某建設(shè)工程施工合同約定2012年11月20日竣工并在1個月內(nèi)交付發(fā)包方使用，后因承包方原因工期拖延3個月，但發(fā)包方在2013年元月20日未經(jīng)驗收實際占用了該工程，則該工程的竣工日期應(yīng)為()。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日

52、包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂-建設(shè)工程施工合同。施工結(jié)束后，工程竣工驗收質(zhì)量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法，正確的是（）。A.合同無效，不應(yīng)支付工程款B.合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款C.合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款D.合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款

53、下列關(guān)于二審法院處理不服第一審判決、裁定的上訴案件的表述中，不正確的是()。A.二審法院審理上訴案件，可以進行調(diào)解B.二審法院審理上訴案件，不能進行調(diào)解C.二審法院判決宣告前，上訴人申請撤訴的，是否準許，由二審法院裁定D.二審法院的判決、裁定，是終審的判決裁定

54、關(guān)于建設(shè)單位安全生產(chǎn)責任的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當向設(shè)計單位提供地下管線資料B.可以任意壓縮合同約定的工期C.應(yīng)當進行安全施工技術(shù)交底D.應(yīng)當對拆除工程進行備案

55、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，工程驗收必備的條件中不包括()。A.有完整的技術(shù)檔案B.有完整的施工管理資料C.主要材料及設(shè)備的進場試驗報告D.監(jiān)理單位簽署的工程質(zhì)量保修書

56、某工商局工作人員李某駕車下班途中與行人張某發(fā)生剮蹭，雙方為此發(fā)生爭執(zhí)，李某情急之下將張某打傷，后送至醫(yī)院治療，發(fā)生治療費、護理費等6000余元，為此()應(yīng)當就上述費用向張某承擔賠償責任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意選擇其一

57、申請設(shè)立施工總承包序列特級和一級、專業(yè)承包序列一級資質(zhì)外商投資建筑業(yè)企業(yè)的，其設(shè)立由()審批。A.國家發(fā)展和改革委員會B.全國人民代表大會常務(wù)委員會C.國務(wù)院對外貿(mào)易經(jīng)濟行政主管部門D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

58、關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的說法,錯誤的是()。A.行政復(fù)議、行政訴訟必須以書面形式提出申請B.行政復(fù)議不是行政訴訟的必然程序C.人民法院已經(jīng)受理行政訴訟的,不得申請行政復(fù)議D.復(fù)議機關(guān)受理行政復(fù)議的,不得向人民法院提起行政訴訟

59、關(guān)于人身保險合同的說法，正確的是（）。2018真題A.保險合同只能由被保險人和保險人簽訂B.受益人由被保險人或投保人指定C.被保險人或受益人必須是投保人D.保險人可以用訴訟方式要求投保人支付保險費

60、下列關(guān)于建設(shè)工程返修的表述，錯誤的是()。A.返修是施工單位的法定義務(wù)B.對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位無返修義務(wù)C.返修費用應(yīng)由責任方負責D.返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程和竣工驗收不合格的建設(shè)工程兩種情形

61、根據(jù)《建筑法》,建筑工程實行施工許可制度,辦理施工許可證的申請由建設(shè)單位提出,建設(shè)行政主管部門接到申請后的()內(nèi),應(yīng)對符合條件的申請者頒發(fā)施工許可證A.7日B.30日C.15日D.3個月

62、王某的父親患重病住院急需用錢，朋友劉某聽聞情況后表示愿意借給王某5萬元，但要求王某一年后須加倍償還，否則王某需以其房產(chǎn)代為償債，甲表示同意。根據(jù)合同法規(guī)定，甲、乙之間的借款合同（）。A.因顯失公平而無效B.因乘人之危而可撤銷C.因乘人之危而無效D.因顯失公平而可撤銷

63、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，依法批準開工報告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當（），將保證安全施工的措施報送有關(guān)部門備案。A.在開工報告批準同時B.自開工報告批準之日起10日內(nèi)C.自開工報告批準之日起15日內(nèi)D.在開工報告批準前

64、某建筑公司為了工程施工需要租賃3臺塔吊用于現(xiàn)場施工作業(yè)，則建筑公司對3臺塔吊享有的權(quán)利屬于（）。A.所有權(quán)B.自物權(quán)C.用益物權(quán)D.擔保物權(quán)

65、（2020年真題）甲公司向乙公司購買了一批鋪材，甲公司和乙公司約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司的項目現(xiàn)場，甲公司接收并投入工程使用，甲公對和乙公司之間買賣合同的狀態(tài)是（）。A.無效B.條件成就時生效C.成立D.可撤銷

66、利害關(guān)系人申請訴前證據(jù)保全的，申請人應(yīng)當提供擔保。不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在()小時內(nèi)作出裁定；裁定采取保全措施的，應(yīng)當立即開始執(zhí)行。A.12B.24C.48D.72

67、某建設(shè)工程施工合同約定工程開工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人與行使工程價款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須在（）前行使。（2015）A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日

68、為防止因活動房屋產(chǎn)品質(zhì)量不合格導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生,施工現(xiàn)場臨時搭建的裝配式活動房屋,應(yīng)當選擇具有()的正規(guī)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品。A.生產(chǎn)許可證B.安全許可證C.銷售許可證D.產(chǎn)品合格證

69、某建設(shè)單位與施工單位簽訂趕工獎罰協(xié)議，雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《中華人民共和國合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為（）合同。A.附期限B.附條件C.顯失公平D.可變更、可撤銷

70、下列關(guān)于法律法規(guī)備案的說法錯誤的是（）。A.行政法規(guī)報全國人民代表大會常務(wù)委員會備案B.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的地方性法規(guī)，報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案C.設(shè)區(qū)的市制定的地方性法規(guī)，直接報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案D.部門規(guī)章和地方政府規(guī)章報國務(wù)院備案

71、某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系。關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是()。A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購B.設(shè)計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C.建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D.施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求

72、根據(jù)《著作權(quán)法》，著作權(quán)是（）。（2014）A.隨作品的發(fā)表而自動產(chǎn)生B.隨作品的創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生C.在作品上加注版權(quán)后自動產(chǎn)生D.在作品以一定的物質(zhì)形態(tài)固定后產(chǎn)生

73、涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者（）提出設(shè)計方案。A.其他設(shè)計單位B.具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位C.監(jiān)理單位D.裝修施工單位

74、根據(jù)《仲裁法》，合議仲裁庭作出仲裁裁決應(yīng)當（）。A.按照首席仲裁員的意見作出B.按照多數(shù)仲裁員的意見作出C.按照仲裁委員會主任的意見作出D.按照首席仲裁員和仲裁委員會主任的共同意見作出

75、按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限，稱為()。（2012）A.級別管轄B.指定管轄C.地域管轄D.移送管轄

76、某建筑公司總工程師竇某在完成單位工作過程中，利用自己業(yè)余時間編著了較為先進專業(yè)施工工法，則關(guān)于該作品的使用表述錯誤的是()。A.該作品著作權(quán)由竇某享有B.該作品建筑公司有權(quán)在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用C.竇某完全可以將該作品著作權(quán)許可第三人使用D.經(jīng)單位同意，竇某可以許可第三人使用

77、在正常使用條件下，以下關(guān)于建設(shè)工程最低保修期限的說法，符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的是（）。A.外墻面的防滲漏為5年B.供熱與供冷系統(tǒng)為2年C.屋面防水工程為3年D.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為永久

78、某公司交付一定使用費取得了一地塊的建設(shè)用地使用權(quán)進行商品住宅開發(fā)，就該事件，判斷錯誤的是（）。A.該地塊的土地所有權(quán)一定歸國家所有，不可能是農(nóng)民集體所有B.該公司取得建設(shè)用地使用權(quán)的方式為出讓C.如該公司缺乏資金，將該地塊的建設(shè)用地使用權(quán)抵押貸款，附著于該地塊的建筑物、構(gòu)筑物、附屬設(shè)施可以分開抵押D.如該公司在3年后無力開發(fā)，將項目轉(zhuǎn)讓給另一公司，則雙方約定的建設(shè)用地使用權(quán)年限不得超過剩余期限

79、（2020年真題）依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.30B.25C.20D.15

80、關(guān)于行政訴訟案件審理的說法，正確的是（）。A.行政訴訟期間，被訴行政行為停止執(zhí)行B.涉及商業(yè)秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理C.人民法院對行政安全宣告判決前原告申請撤訴的，是否準許，由人民法院裁定D.人民法院審理行政賠償案件不適用調(diào)解

81、（2020年真題）根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，下列收入中，應(yīng)當征收企業(yè)所得稅的是（）。A.利息收入B.依法收取并納入財政管理的政府性基金C.依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費D.財政撥款

82、下列法律行為成立的是()。A.某代理人超越代理權(quán)限為施工企業(yè)購買了硅酸鹽水泥，后施工企業(yè)進行了追認B.施工單位為了給建設(shè)單位節(jié)省投資，自行修改了施工圖樣C.某建筑企業(yè)將建筑外墻裝飾工程承包給了某一無施工資質(zhì)的涂料廠D.某個體建筑隊掛靠某建筑施工企業(yè)進行施工

83、下列關(guān)于建造師注冊的表述中，正確的是()。A.取得建造師資格證書的人員，如果沒能在三年內(nèi)申請注冊，其資格證書將失效B.申請初始注冊的人員，應(yīng)受聘于一個相關(guān)單位C.注冊建造師增加執(zhí)業(yè)專業(yè)的，需辦理變更注冊D.因工作需要，取得建造師資格證書的人員可申請在兩個單位注冊

84、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行工程建設(shè)強制性標準可責令其停止執(zhí)業(yè)（）。(2015真題)A.1個月以上3個月以下B.3個月以上1年以下C.3個月以上2年以下D.6個月以上1年以下

85、擔保方式中，必須由第三人為一方當事人提供擔保的是（）。A.保證B.抵押C.留置D.定金

86、甲向乙發(fā)出要約后，因發(fā)生了重大變故，甲又向乙發(fā)出一個通知，聲明前一個要約的內(nèi)容無效，則（）。A.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤銷B.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤回C.后一個通知必須不遲于前一個通知到達乙時才有效D.后一個通知只要在乙發(fā)出承諾通知之前到達乙就有效

87、無證經(jīng)營的包工頭王某的農(nóng)民工建筑隊，掛靠在具有二級資質(zhì)的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質(zhì)量不符合質(zhì)量標準而給業(yè)主造成了較大的經(jīng)濟損失，此經(jīng)濟損失應(yīng)由()承擔賠償責任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某連帶D.雙方按事先的約定

88、施工企業(yè)為建造師提供虛假申報材料申請注冊的，可能承擔的行政責任是（）。2017A.取消投標資格B.降低資質(zhì)等級C.責令限期改正D.吊銷企業(yè)資質(zhì)證書

89、關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。2017A.未取得安全生產(chǎn)許可證從事施工活動不會產(chǎn)生行政責任B.申請補辦安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當在公眾媒體上聲明原許可證作廢C.只有經(jīng)過再次審查，安全生產(chǎn)許可證有效期才可能延期D.施工企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證不影響施工許可證的核發(fā)

90、不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時，由（）裁決。A.國務(wù)院主管部門B.最高人民法院C.國務(wù)院D.全國人大常委會

91、關(guān)于施工現(xiàn)場大氣污染防治的說法，正確的是（）。A.重點是防治排放污染物B.爆破作業(yè)選擇風力小的天氣進行，做好計劃C.結(jié)構(gòu)施工階段，作業(yè)區(qū)的目測揚塵高度小于1mD.施工現(xiàn)場非作業(yè)區(qū)達到目測揚塵高度0.5m

92、某工程項目招標人的下列行為中，不屬于以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或投標人的有（）。A.招標文件設(shè)有最高投標限價B.向投標人提供了有差別的項目信息C.設(shè)定了資格、技術(shù)、商務(wù)條件與項目特點和實際需要不符D.對投標人采取不同的資格審查條件

93、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，關(guān)于建設(shè)項目環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A.建設(shè)項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須提出環(huán)境影響報告書B.環(huán)境影響報告書應(yīng)當報生態(tài)環(huán)境主管部門批準C.環(huán)境影響報告書中應(yīng)當有施工企業(yè)的意見D.環(huán)境影響報告書應(yīng)當征得該建設(shè)項目所在地單位和居民的同意

94、下列選項中，關(guān)于法的效力層級的敘述，不正確的是（）。A.法律的效力是僅次于憲法而高于其他法的形式B.地方性法規(guī)的效力，高于本級和下級地方政府規(guī)章C.行政法規(guī)的法律地位和法律效力僅次于憲法和部門規(guī)章，高于地方性法規(guī)D.省、自治區(qū)人民政府制定的規(guī)章的效力，高于本行政區(qū)域內(nèi)的設(shè)區(qū)的市、自治州的市人民政府制定的規(guī)章

95、關(guān)于工程總承包企業(yè)的責任及風險管理的說法，錯誤的有（）。A.建設(shè)工程實行總承包的，總承包單位應(yīng)當對全部建設(shè)工程質(zhì)量負責B.工程總承包企業(yè)應(yīng)當組織分包企業(yè)配合建設(shè)單位完成工程竣工驗收C.工程總承包企業(yè)和分包企業(yè)就分包工程對建設(shè)單位承擔連帶責任D.工程總承包企業(yè)和分包企業(yè)應(yīng)分別向建設(shè)單位簽署工程質(zhì)量保修書

96、某大學(xué)需要重建一個獨立的實驗室，建筑面積280平方米，投資額100萬元；根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，在開工前某大學(xué)（）。A.向?qū)W校住所地的縣級以上建設(shè)行政主管部門申請施工許可證B.向?qū)嶒炇医ㄔO(shè)地的縣級以上建設(shè)行政主管部門申請施工許可證C.向有關(guān)部門申請開工報告即可D.不需要辦理施工許可證

97、關(guān)于在文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)從事建設(shè)活動的說法，正確的是（）。（2015）A.文物保護單位的保護范圍內(nèi)及其周邊的一定區(qū)域不得進行爆破作業(yè)B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破作業(yè)，必須經(jīng)國務(wù)院批準C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破作業(yè)的，應(yīng)經(jīng)核定公布該文物保護單位的人民政府批準D.在省、自治區(qū)、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破作業(yè)的，必須經(jīng)國務(wù)院文物

98、按照《實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，()應(yīng)當對工程建設(shè)施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督。A.建設(shè)項目規(guī)劃審查機關(guān)B.施工圖設(shè)計文件審查單位C.建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

99、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)由（）組織。(2015真題)A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位

100、某施工合同僅約定工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議時由甲仲裁委員會仲裁。合同履行中，發(fā)包人和承包人在工程質(zhì)量和工程價款上產(chǎn)生糾紛。承包人向甲仲裁委員會申請仲裁，發(fā)包人提出管轄異議，關(guān)于該案件仲裁受理的說法中，正確的是（）。A.質(zhì)量與結(jié)算爭議均應(yīng)由甲仲裁委員會受理B.合同仲裁條款約定無效C.雙方必須簽訂補充仲裁協(xié)議D.雙方協(xié)商不成，質(zhì)量糾紛由甲仲裁委員會受理

參考答案與解析

1、答案：D本題解析：打架斗毆不屬于因公負傷，不認定為工傷。

2、答案：C本題解析：本題考查的是施工企業(yè)資質(zhì)證書的申請、延續(xù)和變更。有下列情形之一的，資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)：（1）資質(zhì)許可機關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守準予資質(zhì)許可的；（2）超越法定職權(quán)準予資質(zhì)許可的；（3）違反法定程序準予資質(zhì)許可的；（4）對不符合資質(zhì)標準條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的；（5）依法可以撤銷資質(zhì)許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質(zhì)許可的，應(yīng)當予以撤銷。

3、答案：A本題解析：2021、2020版教材P157/2019版教材P156勞務(wù)派遣單位派遣勞動者應(yīng)接受以勞務(wù)派遣形式用工的單位（以下稱用工單位）訂立勞務(wù)派遣協(xié)議。

4、答案：C本題解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，違法分包，是指下列行為：（1）總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的；（2）建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的；（3）施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的；（4）分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》中規(guī)定，除專業(yè)承包企業(yè)可以將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包企業(yè)外，專業(yè)分包工程承包人和勞務(wù)作業(yè)承包人都必須自行完成所承包的任務(wù)。

5、答案：B本題解析：A錯誤，書證應(yīng)當提交原件。物證應(yīng)當提交原物。提交原件或者原物確有困難的，可以提交復(fù)制品、照片、副本、節(jié)錄本。注意優(yōu)先級。B正確，《民事訴訟法》規(guī)定，凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務(wù)出庭作證。有關(guān)單位的負責人應(yīng)當支持證人作證。C錯誤，對于未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料，根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》，只要不是以侵害他人合法權(quán)益（如侵害隱私）或者違反法律禁止性規(guī)定的方法（如竊聽）取得的，仍可以作為認定案件事實的依據(jù)。D錯誤，對于有缺陷的鑒定結(jié)論，可以通過補充鑒定、重新質(zhì)證或者補充質(zhì)證等方法解決的，不予重新鑒定。

6、答案：D本題解析：2021、2020版教材P353/2019版教材P351申請執(zhí)行的期間為2年.

7、答案：C本題解析：2021/2020版教材P19在土地承包經(jīng)營期限內(nèi)，對個別承包經(jīng)營者之間承包的土地進行適當調(diào)整的，必須經(jīng)村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意，并報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣級人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門批準。

8、答案：B本題解析：【知識點】證據(jù)的種類?！睹袷略V訟法》規(guī)定，凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務(wù)出庭作證。

9、答案：D本題解析：2021/2020版教材P41建筑工程一切險的被保險人范圍較寬，所有在工程進行期間，對該項工程承擔一定風險的有關(guān)各方（即具有可保利益的各方），均可作為被保險人。如果被保險人不止一家，則各家接受賠償?shù)臋?quán)利以不超過其對保險標的的可保利益為限。被保險人具體包括：(1)業(yè)主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技術(shù)顧問，包括業(yè)主聘用的建筑師、工程師及其他專業(yè)顧問。

10、答案：A本題解析：2021/2020版教材P224/2019版教材P223《安全生產(chǎn)許可證條例》中規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）實行安全生產(chǎn)許可制度。

11、答案：B本題解析：發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，自申請日起計算。如果申請文件是郵寄的，以寄出的郵戳日為申請日。

12、答案：A本題解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第64題本題主要考查建設(shè)工程質(zhì)量的最低保修期限。

13、答案：B本題解析：P321-324設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后、又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔民事責任。

14、答案：D本題解析：暫無解析

15、答案：D本題解析：根據(jù)《水下文物保護管理條例》的規(guī)定，遺存于中國內(nèi)水、領(lǐng)海內(nèi)的一切起源于中國的、起源國不明的和起源于外國的文物以及遺存于中國領(lǐng)海以外依照中國法律由中國管轄的其他海域內(nèi)的起源于中國的和起源國不明的文物，屬于國家所有，國家對其行使管轄權(quán)。遺存于外國領(lǐng)海以外的其他管轄海域以及公海區(qū)域內(nèi)的起源于中國的文物，國家享有辨認器物物主的權(quán)利。

16、答案：C本題解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第5題本題考查的知識點是施工許可證的法定批準條件。

17、答案：A本題解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第57題

18、答案：C本題解析：2021/2020版教材P225/2019版教材P224安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)。

19、答案：B本題解析：2021、2020版教材P210/2019版教材P209本題考核了施工圖設(shè)計文件審查機構(gòu)應(yīng)當按照民用建筑節(jié)能強制性標準對施工圖設(shè)計文件進行審查,故A錯。建設(shè)單位組織竣工驗收,應(yīng)當對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準進行查驗,故C錯。設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位及其注冊執(zhí)業(yè)人員,應(yīng)當按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行設(shè)計、施工、監(jiān)理,D錯。

20、答案：D本題解析：本題考查的是法人具備條件。A法人應(yīng)擔有自己的住所，住所可以是自有的，也可以是租賃的，B法人應(yīng)當依法成立，不能自然產(chǎn)生，產(chǎn)生必須經(jīng)過法定的程序，C法人應(yīng)當有法定代表人。

21、答案：C本題解析：2021/2020版教材P18用益物權(quán)是指權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權(quán)利。用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、居住權(quán)、宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。

22、答案：B本題解析：專項施工方案應(yīng)當由施工單位技術(shù)負責人審核簽字、加蓋單位公章，并由總監(jiān)理工程師審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施。

23、答案：B本題解析：該工程設(shè)計圖紙屬于委托作品，委托作品的著作權(quán)，合同有約定的依約定；無約定的，由受托人(設(shè)計單位)享有。該設(shè)計圖紙又屬于第二類職務(wù)作品。王某享有署名權(quán)，其他權(quán)利如發(fā)表權(quán)、許可使用權(quán)等屬于本單位所有。

24、答案：B本題解析：原告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。

25、答案：A本題解析：本題考核的是爭議的處理。和解無法律強制執(zhí)行力，即使在申請仲裁或訴訟后也可以進行和解；和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段；在人民法院執(zhí)行中，雙方當事人達成和解協(xié)議，則產(chǎn)生結(jié)束執(zhí)行程序的效力，如果一方當事人不履行和解協(xié)議或反悔的，對方當事人可以申請法院按照原生效的法律文書強制執(zhí)行。

26、答案：D本題解析：2021/2020版教材P233/2019版教材P232《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任?！督ㄖā芬?guī)定，分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，分包單位應(yīng)當服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔主要責任。

27、答案：D本題解析：教材P224本題考查的是安全生產(chǎn)許可證的有效期和政府監(jiān)管的規(guī)定。建筑施工企業(yè)遺失安全許可證，應(yīng)當立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦。

28、答案：D本題解析：因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工也不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

29、答案：D本題解析：2021、2020版教材P368/2019版教材P366《仲裁法》規(guī)定，當事人申請仲裁后，可以自行和解。和解是雙方當事人的自愿行為不需要仲裁庭的參與。達成和解協(xié)議的，可以請求裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。當事人達成和解協(xié)議，撤回仲裁申請后又反悔的，可以根據(jù)原仲裁協(xié)議重新申請仲裁。

30、答案：C本題解析：A錯誤，檢舉是施工人員的權(quán)利。B錯誤，施工人員有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位的事故應(yīng)急措施，這是施工人員的知情權(quán)。C正確，取得安全防護用品是施工人員的權(quán)利，而正確使用安全防護用品是義務(wù)。D錯誤，安全生產(chǎn)中從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素時，應(yīng)當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告。

31、答案：C本題解析：本題考查的是人民調(diào)解。經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力，當事人應(yīng)當按照約定履行。

32、答案：C本題解析：2021版教材P296/2020版教材P295/2019版教材P294建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當對工程建設(shè)施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督。

33、答案：B本題解析：2021、2020版教材P221/2019版教材P220本題考核的是未取得相應(yīng)資質(zhì)證書擅自承擔文物保護單位修繕、遷移、重建工程違法行為應(yīng)承擔的法律責任。《文物保護法實施條例》規(guī)定，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正；逾期不改正，或者造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

34、答案：D本題解析：《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。

35、答案：C本題解析：不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外；地役權(quán)自地役權(quán)合同生效時設(shè)立。由此可見，地役權(quán)的設(shè)立不需要登記。

36、答案：D本題解析：根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應(yīng)當駁回起訴，但仲裁協(xié)議無效的除外；另一方在首次開庭前未對人民法院受理該案提出異議的，視為放棄仲裁協(xié)議，人民法院應(yīng)當繼續(xù)審理。

37、答案：A本題解析：【知識點】施工單位項目負責人施工現(xiàn)場帶班制度。項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的80%。

38、答案：B本題解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第47題《最高人民法院關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人一方以出賣人在締約時對標的物沒有所有權(quán)或者處分權(quán)為由主張合同無效的，人民法院不予支持。即無權(quán)處分的合同是有效的合同。

39、答案：A本題解析：2021版教材P316/2020版教材P314/2019版教材P313所謂旁站，是指對工程中有關(guān)地基和結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵施工過程，進行連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查或者檢驗的監(jiān)理活動，有時甚至要連續(xù)跟班監(jiān)理。

40、答案：B本題解析：2021版教材P280/2020版教材P279/2019版教材P278《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料。依法批準開工報告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當自開工報告批準之日起15日內(nèi)，將保證安全施工的措施報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

41、答案：C本題解析：暫無解析

42、答案：C本題解析：根據(jù)建設(shè)部《綠色施工導(dǎo)則》的規(guī)定，在場界四周隔檔高度位置測得的大氣總懸浮顆粒物（TSP）月平均濃度與城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。

43、答案：B本題解析：2021/2020版教材P20本題考察的是：動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓。動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓，自交付時發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。《民法典》第27條規(guī)定：“動產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，雙方又約定由出讓人繼續(xù)占有該動產(chǎn)的，物權(quán)自該約定生效時發(fā)生效力”。

44、答案：B本題解析：本題考核的是女職工的特殊保護?！秳趧臃ā芬?guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

45、答案：A本題解析：BC屬于行政處分，D屬于刑事責任。

46、答案：A本題解析：2021/2020版教材P1法律體系也稱法的體系，通常指由一個國家現(xiàn)行的各個部門法構(gòu)成的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體。

47、答案：A本題解析：2021/2020版教材P40在合同的有效期內(nèi)，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當按照合同約定及時通知保險人，保險人可以按照合同約定增加保險費或者解除合同。

48、答案：A本題解析：2021、2020版教材P382/2019版教材P381但是，屬于下列情形之一的，國家不承擔賠償責任：（1）行政機關(guān)工作人員與行政職權(quán)無關(guān)的個人行為；（2）因公民、法人和其他組織自己的行為致使損害發(fā)生的；（3）法律規(guī)定的其他情形。本題中，即由個人承擔賠償責任。

49、答案：D本題解析：2021版教材P295/2020版教材P294/2019版教材P293工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標準或者合同約定的質(zhì)量要求的，應(yīng)當報告建設(shè)單位要求設(shè)計單位改正。

50、答案：C本題解析：教材P35【知識點】保證擔保?！睹穹ǖ洹返谝话倨呤鶙l規(guī)定：被擔保的債權(quán)既有物的擔保又有人的擔保的，債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權(quán)的情形，債權(quán)人應(yīng)當按照約定實現(xiàn)債權(quán)；沒有約定或者約定不明確，債務(wù)人自己提供物的擔保的，債權(quán)人應(yīng)當先就該物的擔保實現(xiàn)債權(quán)；第三人提供物的擔保的，債權(quán)人可以就物的擔保實現(xiàn)債權(quán)，也可以要求保證人承擔保證責任。提供擔保的第三人承擔擔保責任后，有權(quán)向債務(wù)人追償。教材沒有相關(guān)內(nèi)容。

51、答案：C本題解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P1312004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（1）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（2）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；（3）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

52、答案：B本題解析：【知識點】無效合同。2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第26條規(guī)定，“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任”。

53、答案：B本題解析：2021、2020版教材P350/2019版教材P348根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，判決前能夠調(diào)解的，還可以進行調(diào)解。所以B項錯誤,第二審程序（又稱上訴程序或終審程序），是指由于民事訴訟當事人不服地方各級人民法院尚未生效的第一審判決或裁定，在法定上訴期間內(nèi)，向上一級人民法院提起上訴而引起的訴訟程序。由于我國實行兩審終審制，上訴案件經(jīng)二審法院審理后作出的判決、裁定為終審的判決、裁定，訴訟程序即告終結(jié)。

54、答案：D本題解析：A錯誤，建設(shè)單位應(yīng)當向施工企業(yè)提供包括地下工程在內(nèi)的有關(guān)資料，并保證資料的真實、準確、完整;B錯誤，建設(shè)單位不得任意壓縮合同約定的工期;C錯誤，屬于施工單位的安全防護內(nèi)容；D正確，建設(shè)單位應(yīng)當在拆除工程施工15日前，將有關(guān)資料報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

55、答案：D本題解析：2021版教材P318/2020版教材P316/2019版教材P315《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備下列條件：1.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；3.有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；4.有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5.有施工單位簽署的工程保修書。選項D屬于建設(shè)單位辦理工程竣工驗收備案應(yīng)當提交的文件。

56、答案：A本題解析：2021、2020版教材P382/2019版教材P381但是，屬于下列情形之一的，國家不承擔賠償責任：（1）行政機關(guān)工作人員與行政職權(quán)無關(guān)的個人行為；（2）因公民、法人和其他組織自己的行為致使損害發(fā)生的；（3）法律規(guī)定的其他情形。本題中，即由個人承擔賠償責任。

57、答案：C本題解析：2021/2020版教材P69本題考核的是外商投資建筑業(yè)企業(yè)設(shè)立與資質(zhì)的審批權(quán)限。申請設(shè)立施工總承包序列特級和一級、專業(yè)承包序列一級資質(zhì)外商投資建筑業(yè)企業(yè)的，其設(shè)立由國務(wù)院對外貿(mào)易經(jīng)濟行政主管部門審批，其資質(zhì)由國務(wù)院建設(shè)行政主管部門審批。

58、答案：A本題解析：2021、2020版教材P377/2019版教材P375申請人申請行政復(fù)議，可以書面申請，也可以口頭申請。

59、答案：B本題解析：本題考查的是保險與保險索賠的規(guī)定。選項A錯誤，保險合同是指投保人與保險人約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，因此投保合同應(yīng)該是投保人與保險人簽訂的；選項C錯誤，投保人、被保險人可以為受益人。選項D錯誤，保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付。

60、答案：B本題解析：返修作為施工單位的法定義務(wù)，其返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程和竣工驗收不合格的建設(shè)工程兩種情形。對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。

61、答案：A本題解析：2021/2020版教材P61需要注意的是，上述各項法定條件必須同時具備，缺一不可。發(fā)證機關(guān)應(yīng)當自收到申請之日起7日內(nèi)，對符合條件的申請頒發(fā)施工許可證。

62、答案：B本題解析：《民法典》規(guī)定,下列合同,當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷：(1)因重大誤解訂立的；(2)在訂立合同時顯失公平的；(3)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同,受損害方有權(quán)請民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷。

63、答案：C本題解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，依法批準開工報告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當自開工報告批準之日起15日內(nèi)，將保證安全施工的措施報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案

64、答案：C本題解析：C項：用益物權(quán)是指權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用、收益的權(quán)利。根據(jù)《民法典》第二百一十二條的規(guī)定，租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。建筑公司對塔吊有占有、使用、收益的權(quán)利，符合用益物權(quán)的規(guī)定。因此，C項正確。

65、答案：C本題解析：P175-180買賣合同是諾成合同。諾成合同自當事人雙方意思表示一致時即可成立，不以一方交付標的物為合同的成立要件。當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立無關(guān)。

66、答案：C本題解析：《民事訴訟法》規(guī)定，人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內(nèi)作出裁定；裁定采取保全措施的，應(yīng)當立即開始執(zhí)行。

67、答案：C本題解析：建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個月，自建設(shè)工程竣之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日其計算。2014年4月20日為6個月。

68、答案：D本題解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物應(yīng)當符合安全使用要求。施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋應(yīng)當具有產(chǎn)品合格證。

69、答案：B本題解析：附條件合同是指在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的成就與否作為合同生效或失效的根據(jù)的合同。而附期限合同是指在合同中設(shè)定一定的期限，并把未來期限的到來作為合同生效或失效的根據(jù)的合同。該趕工獎罰協(xié)議是一種將能否按照約定的工期施工作為獎罰條件的協(xié)議，屬于附條件合同，故應(yīng)選B項

70、答案：C本題解析：2021/2020版教材P5設(shè)區(qū)的市、自治州的人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的地方性法規(guī)，由省、自治區(qū)的人民代表大會常務(wù)委員會報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案

71、答案：D本題解析：2011年建設(shè)工程法規(guī)真題第20題

72、答案：B本題解析：《著作權(quán)法》第二條規(guī)定，中國公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)。即著作權(quán)自作品完成創(chuàng)作之日起產(chǎn)生，并受著作權(quán)法的保護。教材無相關(guān)內(nèi)容。超綱

73、答案：B本題解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第15題

74、答案：B本題解析：【知識點】仲裁裁決。裁決應(yīng)當按照多數(shù)仲裁員的意見作出，少數(shù)仲裁員的不同意見可以記入筆錄。

75、答案：C本題解析：地域管轄是指按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限。

76、答案：C本題解析：2021/2020版教材P29公民為完成法人或者其他組織工作任務(wù)所創(chuàng)作的作品是職務(wù)作品。一般情況下，職務(wù)作品的著作權(quán)由作者享有，但法人或者其他組織有權(quán)在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi)，未經(jīng)單位同意，作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。

77、答案：A本題解析：2021版教材P329/2020版教材P327《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：（1）基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統(tǒng)，2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。

78、答案：C本題解析：建設(shè)用地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，法律另有規(guī)定除外。以上行為必須符合：①當事人應(yīng)當采用書面形式訂立相應(yīng)的合同。②使用期限由當事人約定，但不得超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限。③應(yīng)當向登記機構(gòu)申請變更登記。④附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施一并處分。

79、答案：C本題解析：P91-96依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

80、答案：C本題解析：教材P377【知識點】行政訴訟的審理、判決和執(zhí)行。選項A，正確的說法應(yīng)為行政訴訟期間，除該法規(guī)定的情形外，不停止行政行為的執(zhí)行。選項B，正確的說法應(yīng)為人民法院公開審理行政案件，但涉及國家秘密、個人隱私和法律另有規(guī)定的除外。涉及商業(yè)秘密的案件，當事人申請不公開審理的，可以不公開審理。選項C是正確的。選項D，正確的說法應(yīng)為人民法院審理行政案件，不適用調(diào)解。但是，行政賠償、補償以及行政機關(guān)行使法律、法規(guī)規(guī)定的自由裁量權(quán)的案件可以調(diào)解。

81、答案：A本題解析：P45-47企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,為收入總額。包括:（1）銷售貨物收入;（2）提供勞務(wù)收入;（3）轉(zhuǎn)讓