2024年工程施工合同格式范本（5篇）

2024年工程施工合同格式范本工程施工合同甲方：（委托人）乙方：（施工單位）為了保證工程施工的順利進(jìn)行，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點(diǎn)：3.工程內(nèi)容及范圍：4.工期：5.工程造價(jià)：6.定標(biāo)控制價(jià)：7.工程款項(xiàng)支付方式及期限：二、甲方的責(zé)任和義務(wù)1.提供施工圖紙、設(shè)計(jì)文件等必要的文件資料；2.保證提供的文件資料真實(shí)、有效；3.按合同約定的工期支付工程款項(xiàng)；4.保證施工現(xiàn)場的安全；5.如需變更工程內(nèi)容及范圍，需要提前書面通知乙方并經(jīng)雙方協(xié)商一致；6.如需進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收，按合同約定的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；7.如需辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)，按照相關(guān)法律法規(guī)辦理。三、乙方的責(zé)任和義務(wù)1.按照甲方提供的設(shè)計(jì)文件和施工圖紙進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；2.按照合同約定的工期完成工程；3.按照甲方的要求安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工，并做好安全施工措施；4.做好材料采購、運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)準(zhǔn)備工作；5.如需分包施工，需要提前書面通知甲方并經(jīng)雙方協(xié)商一致；6.對(duì)施工過程中發(fā)生的損失或風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，并積極采取補(bǔ)救措施。四、工程款項(xiàng)支付方式及期限1.工程款項(xiàng)總額為：（具體金額），分為若干期進(jìn)行支付；2.每期支付的款項(xiàng)為：（具體金額），支付時(shí)間為：（具體日期）；3.每期支付的款項(xiàng)應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方指定的賬戶；4.工程款項(xiàng)付清后，乙方應(yīng)及時(shí)出具發(fā)票并交付給甲方。五、工程質(zhì)量保證1.工程的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按照甲方要求的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；2.如甲方在工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)書面通知乙方，并在雙方協(xié)商一致的情況下進(jìn)行整改；3.施工完成后，乙方應(yīng)提供必要的施工記錄、檢測報(bào)告等文件。六、保險(xiǎn)責(zé)任1.乙方應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)要求，為施工過程中可能發(fā)生的意外事故購買相應(yīng)的保險(xiǎn)；2.如因施工過程中乙方的原因造成意外事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.如因不可抗力等原因?qū)е率┕o法進(jìn)行或未按期完成，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否延期或提前結(jié)束合同。七、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同中約定的規(guī)定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.如違約方未能按時(shí)履行合同義務(wù)，應(yīng)向守約方支付相應(yīng)的違約金；3.如違約方未能按時(shí)完成工程或工程質(zhì)量不符合要求，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭議解決本合同如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、合同附件1.工程圖紙及設(shè)計(jì)文件；2.合同付款計(jì)劃；3.其他相關(guān)文件。十、合同的生效及變更本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：日期：乙方（蓋章）：日期：2024年工程施工合同格式范本（2）建設(shè)單位：_____（以下簡稱甲方）施工單位：_____（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》的要求，甲、乙雙方對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行了商議。甲方對(duì)乙方的施工能力和管理水平進(jìn)行了考察，認(rèn)為能夠滿足該工程的要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。一、工程項(xiàng)目的綜合說明2、工程地址：_____3、工程規(guī)模：建筑面積約____平方米（實(shí)際面積以施工圖為準(zhǔn)）4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：磚混六層5、發(fā)包方式：包工包料6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部內(nèi)容7、開竣工日期：____年____月____日至____年____月____日。8、本工程質(zhì)量必須達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。二、工程造價(jià)1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價(jià)為：車庫及住宅部分實(shí)行平方米包干為____元/平方米。2、面積計(jì)算依據(jù)：國家規(guī)定的建筑面積計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)三、材料采購供應(yīng)材料均由乙方自行采購。如甲方供料價(jià)格應(yīng)按照同期市場價(jià)格，經(jīng)雙方認(rèn)可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產(chǎn)進(jìn)行置換。四、工程款支付方式工程款支付按施工進(jìn)度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報(bào)甲方，按____%現(xiàn)金加____%房產(chǎn)進(jìn)行撥付（砂石及門窗等甲方供應(yīng)的材料視同撥付房產(chǎn)）。房產(chǎn)在施工前按____元/平方米以立體砍塊的形式留足，經(jīng)雙方確認(rèn)后，根據(jù)施工進(jìn)度情況陸續(xù)進(jìn)行撥付。五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計(jì)變更費(fèi)用的計(jì)取1、施工現(xiàn)場三通一平由甲方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。2、基礎(chǔ)墊層以下的地基如需處理費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)，經(jīng)雙方確認(rèn)后按實(shí)際發(fā)生給予調(diào)整。3、重大設(shè)計(jì)變更（指結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)）由該工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)部門出變更圖或變更說明，并由乙方負(fù)責(zé)施工，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。按實(shí)際發(fā)生給予調(diào)整。六、工程保修本工程保修按中華人民共和國國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《____省建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。按工程總造價(jià)的____%預(yù)留，滿一年后返還。七、其他有關(guān)要求和說明安全生產(chǎn)及文明施工按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如發(fā)生安全事故由肇事方負(fù)責(zé)。八、本協(xié)議共四份建設(shè)單位、施工單位各二份。以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負(fù)責(zé)人簽字生效。建設(shè)單位：_____（蓋章）施工單位：_____（蓋章）法定代表人：_____（簽字、章）法定代表人：_____（簽字、章）代理人：_____（簽字、章）代理人：_____（簽字、章）日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年工程施工合同格式范本（3）工程施工合同甲方（委托人）：_________法定代表人/委托代理人：_________聯(lián)系地址：_________聯(lián)系電話：_________乙方（承包人）：_________法定代表人/委托代理人：_________聯(lián)系地址：_________聯(lián)系電話：_________鑒于甲方擬將工程項(xiàng)目委托乙方進(jìn)行施工，為明確雙方權(quán)益和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成以下工程施工合同：第一條工程基本情況1.1工程名稱：_________1.2工程地點(diǎn)：_________1.3工程規(guī)模：_________1.4工程費(fèi)用：_________1.5工程起止時(shí)間：_________1.6工程詳細(xì)說明：_________第二條乙方的義務(wù)乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行工程施工，確保工程質(zhì)量和工程安全。乙方的具體義務(wù)包括但不限于：2.1按照甲方要求，進(jìn)行工程施工計(jì)劃編制、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案編制。2.2按照工程進(jìn)度要求，保證施工工期并按時(shí)交付工程。2.3組織、管理施工隊(duì)伍，保證施工人員具備相應(yīng)的技術(shù)資質(zhì)和證書。2.4選用符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。2.5實(shí)施工程安全措施，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。2.6完成工程竣工驗(yàn)收，并提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)資料。第三條甲方的義務(wù)甲方應(yīng)提供必要的資金、土地、材料和設(shè)備，并按照合同約定支付工程款項(xiàng)。甲方的具體義務(wù)包括但不限于：3.1按時(shí)支付工程款項(xiàng)，并按照施工進(jìn)度支付相應(yīng)比例的款項(xiàng)。3.2按照合同約定提供施工場地和必要的辦公設(shè)施。3.3協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，如施工許可證和竣工驗(yàn)收手續(xù)等。3.4提供項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員，與乙方進(jìn)行工程施工協(xié)調(diào)。第四條工程變更和索賠4.1若因甲方原因需進(jìn)行工程變更，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行書面變更協(xié)議，并協(xié)商確定變更費(fèi)用和工期。4.2若因乙方原因需進(jìn)行工程變更，乙方應(yīng)承擔(dān)變更費(fèi)用和由此引起的工期延誤。4.3若因不可抗力等不可預(yù)見的原因，導(dǎo)致工程難以按時(shí)完成，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工期和費(fèi)用。第五條合同解除5.1若因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法繼續(xù)進(jìn)行，甲方應(yīng)支付相應(yīng)違約金，并承擔(dān)由此引起的其他損失。5.2若因乙方原因?qū)е鹿こ虩o法繼續(xù)進(jìn)行，乙方應(yīng)支付相應(yīng)違約金，并承擔(dān)由此引起的其他損失。第六條合同爭議解決6.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無法解決爭議，應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟進(jìn)行解決。第七條合同生效與變更7.1本合同自雙方代表簽字并蓋章之日起生效。7.2本合同的任何修改、補(bǔ)充必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。甲方（委托人）：______________乙方（承包人）：______________日期：______________2024年工程施工合同格式范本（4）發(fā)包方（以下稱甲方）：_____承包方（以下稱乙方）：_____根據(jù)和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條工程項(xiàng)目1、工程名稱：__________________________________________.2、工程地點(diǎn)：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二條工程期限合同工期總?cè)諝v天數(shù)____天。第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組____元/組（一組_____塊電池板）。1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方____日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。第四條甲乙方責(zé)任1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。第五條安全施工乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任1、如____月____日前安裝達(dá)到1光伏板安裝，則按1=____元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條附則本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。甲方：_____乙方：_____工程施工合同模板（二）發(fā)包發(fā)（甲方）：_____承包方（乙方）：_____經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型機(jī)具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。二、工程承包范圍______________________________________.三、工程承包單價(jià)______________________________________.四、付款方式進(jìn)度款按完成工程量_____按月支付，竣工退場支付_____.五、甲乙雙方責(zé)任1、甲方責(zé)任：提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。2、乙方責(zé)任：（1）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。（2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負(fù)3_5，灰縫厚度10_15，且平直均勻飽滿，墻體砌好4_6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清。模板（3）內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3，且無空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。（4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達(dá)標(biāo)，垟面、陰陽角垂直平整誤差低3，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線貼磚時(shí)門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺(tái)、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿，確保不滲水，滲水保修。（5）室內(nèi)粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗(yàn)收后方能開始貼磚。粘貼時(shí)確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。（6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔(dān)。（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動(dòng)退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。（8）工期進(jìn)度：_____乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款____元，拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款____元;（2）乘坐提升架上落，每人次罰款____元。（3）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款____元，并沒收用電器具;（4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款____元;（5）施工中浪費(fèi)材料，按原價(jià)十倍罰款;（6）高層拋掉物罰款____元，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);（7）違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。（8）工傷、工故乙方承擔(dān)30%.七、其他事項(xiàng)1、本工地內(nèi)打架每人次罰款____元，嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規(guī)操作損壞機(jī)械者，維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動(dòng)失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。發(fā)包方（甲方）簽字：_____承包方（乙方）簽字：_____簽訂日期：____年____月____日工程施工合同模板（三）發(fā)包方（以下簡稱甲方）_____承包方（以下簡稱乙方）_____根據(jù)《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及____省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況1、工程名稱：_____.模板2、工程地點(diǎn)：__________________________________________.二、工程承包范圍安全維護(hù)及整改。三、合同工期____天。四、工程造價(jià)工程造價(jià)為：____元整五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限以下內(nèi)容）（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合____省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。七、工程計(jì)價(jià)1、本工程計(jì)算編制原則：按_____統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_____計(jì)取，材料價(jià)格按照_____執(zhí)行。3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。八、工期有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200或200以上（以____市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。十、違約責(zé)任1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、安全生產(chǎn)和文明施工認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_________年____月____日2024年工程施工合同格式范本（5）一