2024年標(biāo)準(zhǔn)公路施工承攬合同模板

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年標(biāo)準(zhǔn)公路施工承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2發(fā)包方信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整機制3.3付款方式及進度第四條工期要求4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤后果第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量保證措施第六條施工安全6.1安全施工規(guī)定6.2安全事故處理6.3安全防護措施第七條材料供應(yīng)7.1材料種類及規(guī)格7.2材料供應(yīng)責(zé)任7.3材料質(zhì)量要求第八條技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督8.1技術(shù)指導(dǎo)8.2工程監(jiān)督8.3技術(shù)變更第九條合同變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更解除后果第十條違約責(zé)任10.1承攬方違約10.2發(fā)包方違約10.3違約責(zé)任處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3法律適用第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密義務(wù)12.3泄露后果第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除條件第十四條其他條款14.1不可抗力14.2合同的轉(zhuǎn)讓14.3附件說明第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息承攬方全稱：X工程有限公司注冊地址：X省X市X區(qū)X路X號營業(yè)執(zhí)照號：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X1.2發(fā)包方信息發(fā)包方全稱：X交通發(fā)展集團有限公司注冊地址：X省X市X區(qū)X路X號營業(yè)執(zhí)照號：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱為：X標(biāo)準(zhǔn)公路施工項目2.2工程地點工程地點為：X省X市X區(qū)2.3工程規(guī)模工程規(guī)模為：全長X公里，包括道路、橋梁、隧道等配套設(shè)施2.4工程內(nèi)容工程內(nèi)容包括：道路路基施工、路面施工、橋梁施工、隧道施工、交通安全設(shè)施施工、綠化施工等。第三條合同價格3.1合同總價合同總價為：人民幣X萬元（大寫：X萬元整）3.2價格調(diào)整機制價格調(diào)整機制如下：（1）遇國家政策調(diào)整，影響材料價格、人工費用等，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格；（2）遇不可抗力因素，導(dǎo)致工程成本增加，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3付款方式及進度付款方式及進度如下：（1）合同簽訂后，發(fā)包方支付承攬方合同總額的10%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到20%時，支付合同總額的30%；（3）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%；（4）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的10%。第四條工期要求4.1開工日期開工日期為：X年X月X日4.2竣工日期竣工日期為：X年X月X日4.3工期延誤后果如承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按違約責(zé)任處理；如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商解決。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求工程質(zhì)量要求符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并通過驗收。5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3質(zhì)量保證措施承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量。如發(fā)生質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并采取措施予以整改。第六條施工安全6.1安全施工規(guī)定承攬方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照安全施工規(guī)定進行施工。6.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即報告發(fā)包方，并按照相關(guān)規(guī)定處理。6.3安全防護措施承攬方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全防護，確保施工過程中的安全。第八條技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督8.1技術(shù)指導(dǎo)發(fā)包方應(yīng)指派專業(yè)技術(shù)人員對承攬方的施工過程進行技術(shù)指導(dǎo)，確保施工技術(shù)符合規(guī)范要求。8.2工程監(jiān)督發(fā)包方應(yīng)對承攬方的施工進度、質(zhì)量、安全等方面進行監(jiān)督，確保工程順利進行。8.3技術(shù)變更如施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，需對合同技術(shù)條款進行變更，應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并簽訂書面變更協(xié)議。第九條合同變更與解除9.1變更條件合同履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。9.2解除條件合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。9.3變更解除后果合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條違約責(zé)任10.1承攬方違約承攬方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進度、安全等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2發(fā)包方違約發(fā)包方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或給承攬方造成損失，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.3違約責(zé)任處理違約責(zé)任處理按照合同約定和國家相關(guān)法律法規(guī)進行。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為：X仲裁委員會或X人民法院。11.3法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中涉及的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密、合同內(nèi)容等，應(yīng)予以保密。12.2保密義務(wù)雙方承擔(dān)mutualconfidentiality義務(wù)，不得向第三方泄露保密內(nèi)容。12.3泄露后果如一方泄露保密內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此造成的損失。第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件合同履行完畢，雙方辦理相關(guān)手續(xù)后，合同終止。13.3合同解除條件合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。14.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3附件說明本合同附件包括：工程設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、合同價款明細(xì)表等。附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計文件詳細(xì)要求：包含工程的設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書、設(shè)計計算書等相關(guān)設(shè)計文件。附件說明：工程設(shè)計文件是指導(dǎo)施工的重要依據(jù)，承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計文件進行施工。附件二：施工圖紙詳細(xì)要求：包含道路、橋梁、隧道等施工部位的詳細(xì)圖紙，包括尺寸、材料、構(gòu)造等。附件三：技術(shù)規(guī)范詳細(xì)要求：包含工程施工的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝等。附件說明：技術(shù)規(guī)范是確保工程質(zhì)量的重要依據(jù)，承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守。附件四：合同價款明細(xì)表詳細(xì)要求：詳細(xì)列出合同價款的構(gòu)成，包括工程款、材料款、人工款等。附件說明：合同價款明細(xì)表是雙方明確合同價款的重要依據(jù)，雙方應(yīng)認(rèn)真履行。附件五：工程量清單詳細(xì)要求：列出工程各項工程量的具體數(shù)量和單位工程量造價。附件說明：工程量清單是雙方明確工程量和價款的重要依據(jù)，雙方應(yīng)認(rèn)真履行。附件六：付款進度表詳細(xì)要求：列出合同價款的支付進度，包括預(yù)付款、進度付款、竣工付款等。附件說明：付款進度表是雙方明確支付進度的重要依據(jù)，雙方應(yīng)認(rèn)真履行。附件七：施工計劃詳細(xì)要求：包括施工進度計劃、施工組織設(shè)計等。附件說明：施工計劃是雙方明確施工進度的重要依據(jù)，雙方應(yīng)認(rèn)真履行。附件八：安全生產(chǎn)方案詳細(xì)要求：包括施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施、應(yīng)急預(yù)案等。附件說明：安全生產(chǎn)方案是確保施工現(xiàn)場安全的重要依據(jù)，承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約行為：a)未按照設(shè)計文件和施工圖紙施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定；b)未按照合同約定的工期完成工程，造成工期延誤；c)泄露發(fā)包方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；d)其他違反合同約定的行為。2.發(fā)包方違約行為：a)未按照約定時間支付預(yù)付款、進度付款或竣工付款；b)未提供施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等必要資料，導(dǎo)致施工無法正常進行；c)未履行合同約定的監(jiān)督義務(wù)，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題；d)其他違反合同約定的行為。3.違約責(zé)任認(rèn)定：a)對于承攬方的違約行為，發(fā)包方有權(quán)要求承攬方立即改正，并承擔(dān)違約責(zé)任，如賠償損失等；b)對于發(fā)包方的違約行為，承攬方有權(quán)要求發(fā)包方履行合同約定，并承擔(dān)違約責(zé)任，如賠償損失等；c)違約責(zé)任的認(rèn)定和處理應(yīng)按照合同約定和國家相關(guān)法律法規(guī)進行。示例說明：若承攬方未按照設(shè)計文件和施工圖紙施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定，發(fā)包方有權(quán)要求承攬方承擔(dān)返工費用、賠償損失等違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.標(biāo)準(zhǔn)公路：指按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的公路，包括道路、橋梁、隧道等配套設(shè)施。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況