建筑瓦屋面2024年勞務承攬合同范本

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建筑瓦屋面2024年勞務承攬合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方乙方定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間2.4工程質(zhì)量標準第三條勞務承攬3.1乙方承攬內(nèi)容3.2乙方人員及資質(zhì)3.3乙方材料及設備第四條勞務報酬及支付4.1報酬計算方式4.2報酬支付時間及方式4.3報酬支付條件第五條工期及進度5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工期延誤及延期第六條質(zhì)量及安全6.1工程質(zhì)量要求6.2乙方安全責任6.3安全事故處理第七條變更及解除合同7.1合同變更條件7.2合同解除條件第八條違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3適用法律第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力后果處理第十二條附則12.1合同附件12.2合同生效條件12.3合同份數(shù)及保管第十三條其他約定13.1甲方義務13.2乙方義務13.3雙方其他約定第十四條合同簽署14.1甲方代表14.2乙方代表14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱：×××建筑勞務有限公司地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.3甲方乙方定義：甲方為工程項目的發(fā)包方，乙方為工程項目的承攬方。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概述：甲方委托乙方承攬×××項目的建筑瓦屋面施工工程。2.2工程地點：×××市×××區(qū)×××路×××號2.3工程時間：工程開工日期為2024年×月×日，竣工日期為2024年×月×日。2.4工程質(zhì)量標準：按照《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB503002013）及相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。第三條勞務承攬3.1乙方承攬內(nèi)容：乙方負責本工程建筑瓦屋面的施工，包括瓦片的選擇、鋪設、防水處理等全部工作。3.2乙方人員及資質(zhì)：乙方應按照甲方要求，派遣具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗的技術(shù)人員、熟練工人參與本工程施工。3.3乙方材料及設備：乙方應負責提供本工程施工所需的全部材料和設備，并保證材料和設備符合國家相關(guān)標準和質(zhì)量要求。第四條勞務報酬及支付4.1報酬計算方式：乙方的勞務報酬根據(jù)實際完成的工程量及約定的單價進行計算。4.2報酬支付時間及方式：甲方應在每月工程進度達到約定的百分比后，按實際完成工程量支付乙方勞務報酬的80%，剩余20%待工程竣工驗收合格后支付。4.3報酬支付條件：乙方應按照合同約定完成工程，并按照甲方要求提供相關(guān)工程資料和驗收報告。第五條工期及進度5.1工程開工日期：2024年×月×日5.2工程竣工日期：2024年×月×日5.3工期延誤及延期：如乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應按照甲方要求支付違約金。如遇不可抗力等因素導致工期延誤，雙方協(xié)商解決。第六條質(zhì)量及安全6.1工程質(zhì)量要求：乙方應保證工程質(zhì)量達到約定的標準，并對工程質(zhì)量承擔責任。6.2乙方安全責任：乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)和安全規(guī)范進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全。6.3安全事故處理：如發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求進行處理。第七條變更及解除合同7.1合同變更條件：合同執(zhí)行過程中，如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，雙方可協(xié)商一致進行變更。7.2合同解除條件：合同執(zhí)行過程中，如一方違約嚴重，導致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同。第八條違約責任8.1甲方違約責任：甲方如未按約定時間支付勞務報酬，應支付違約金，并承擔因此給乙方造成的損失。8.2乙方違約責任：乙方如未按約定完成工程，應支付違約金，并承擔因此給甲方造成的損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點：爭議解決的地點為×××市×××區(qū)人民法院。9.3適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約保密條款：如一方違反保密義務，泄露保密信息，應承擔違約責任，并賠償因此給另一方造成的損失。第十一條不可抗力11.1不可抗力定義：不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。11.2不可抗力后果處理：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商處理，根據(jù)情況部分或全部免除責任。第十二條附則12.1合同附件：本合同附件包括工程圖紙、技術(shù)要求、施工方案等。12.2合同生效條件：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。12.3合同份數(shù)及保管：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條其他約定13.1甲方義務：甲方應按約定提供施工場地、施工條件，及時支付勞務報酬等。13.2乙方義務：乙方應按約定完成施工，保證工程質(zhì)量，及時提供相關(guān)資料等。13.3雙方其他約定：雙方在合同履行過程中形成的其他共識，以書面形式附加本合同后生效。第十四條合同簽署14.1甲方代表：×××（姓名）職務：×××（職務）14.2乙方代表：×××（姓名）職務：×××（職務）14.3合同簽署日期：2024年×月×日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙詳細要求：工程圖紙應包括建筑瓦屋面的詳細設計、施工布局、細部構(gòu)造等，以指導乙方進行施工。附件說明：工程圖紙是施工的依據(jù)，乙方應嚴格按照圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量。附件二：技術(shù)要求詳細要求：技術(shù)要求應包括瓦片的選擇、鋪設工藝、防水處理等方面的技術(shù)標準和要求。附件說明：技術(shù)要求是乙方進行施工的指導文件，乙方應遵循技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量。附件三：施工方案詳細要求：施工方案應包括施工進度計劃、施工工藝流程、安全防護措施等。附件說明：施工方案是乙方進行施工的操作指南，乙方應按照方案進行施工，確保工程進度和安全。附件四：材料和設備清單詳細要求：材料和設備清單應包括乙方提供材料的品牌、規(guī)格、數(shù)量等信息，以及乙方使用的設備的型號、性能等。附件說明：材料和設備清單是乙方提供材料和設備情況的記錄，甲方應核對清單，確保材料和設備符合要求。附件五：工程進度報告詳細要求：工程進度報告應包括工程實際完成情況、工程進度、存在的問題及解決措施等。附件說明：工程進度報告是乙方向甲方匯報工程進展情況的重要文件，乙方應定期提交進度報告。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定時間支付勞務報酬。2.乙方未按約定時間完成工程。3.乙方提供的材料和設備不符合要求。4.乙方未按照工程圖紙、技術(shù)要求、施工方案等進行施工。5.乙方未按照約定保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。責任認定標準：1.甲方未按約定時間支付勞務報酬，應支付違約金，并承擔因此給乙方造成的損失。2.乙方未按約定時間完成工程，應支付違約金，并承擔因此給甲方造成的損失。3.乙方提供的材料和設備不符合要求，乙方應承擔更換、修復或賠償?shù)呢熑巍?.乙方未按照工程圖紙、技術(shù)要求、施工方案等進行施工，乙方應承擔返工、修復或賠償?shù)呢熑巍?.乙方未按照約定保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，乙方應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的損失。示例說明：1.甲方未按約定時間支付勞務報酬，如甲方延遲支付一個月，乙方有權(quán)要求甲方支付延遲支付期間的違約金，并有權(quán)要求甲方承擔因延遲支付導致的乙方損失。2.乙方未按約定時間完成工程，如乙方延遲施工一個月，甲方有權(quán)要求乙方支付延遲施工期間的違約金，并有權(quán)要求乙方承擔因延遲施工導致的甲方損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并