室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝修合同規(guī)范樣本（2024年）

室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝修合同規(guī)范樣本（2024年）本合同目錄一覽1.室內(nèi)設(shè)計(jì)1.1設(shè)計(jì)范圍與內(nèi)容1.2設(shè)計(jì)風(fēng)格與要求1.3設(shè)計(jì)時(shí)間與進(jìn)度1.4設(shè)計(jì)修改與調(diào)整2.裝修施工2.1施工范圍與內(nèi)容2.2施工標(biāo)準(zhǔn)與要求2.3施工時(shí)間與進(jìn)度2.4施工質(zhì)量與保障3.材料供應(yīng)3.1材料種類與品牌3.2材料質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)3.3材料供應(yīng)時(shí)間與數(shù)量3.4材料驗(yàn)收與退換4.工程款項(xiàng)4.1款項(xiàng)支付方式與時(shí)間4.2工程進(jìn)度與款項(xiàng)支付比例4.3款項(xiàng)支付憑證與記錄4.4款項(xiàng)退還與賠償5.工程變更5.1變更范圍與內(nèi)容5.2變更時(shí)間與程序5.3變更費(fèi)用與責(zé)任5.4變更審批與記錄6.質(zhì)量保證6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求6.2質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收6.3質(zhì)量保修范圍與期限6.4質(zhì)量問(wèn)題處理與責(zé)任7.安全施工7.1安全措施與要求7.2安全事故處理與責(zé)任7.3施工現(xiàn)場(chǎng)管理與合作7.4安全生產(chǎn)記錄與報(bào)告8.工期延誤8.1工期延誤原因與情況8.2工期延誤責(zé)任與處理8.3工期延誤賠償與計(jì)算8.4工期延誤記錄與報(bào)告9.合同解除9.1解除條件與程序9.2解除原因與責(zé)任9.3解除合同后的處理9.4解除合同的記錄與證明10.違約責(zé)任10.1違約行為與責(zé)任10.2違約賠償與計(jì)算10.3違約處理與記錄10.4違約防止與協(xié)調(diào)11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式與程序11.2爭(zhēng)議解決時(shí)間與地點(diǎn)11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用與承擔(dān)11.4爭(zhēng)議解決結(jié)果與記錄12.保密條款12.1保密內(nèi)容與范圍12.2保密責(zé)任與義務(wù)12.3保密期限與解除12.4保密違約與處理13.合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件與時(shí)間13.2合同變更條件與程序13.3合同終止條件與程序13.4合同終止后的處理14.其他條款14.1合同的補(bǔ)充與附件14.2合同的翻譯與解釋14.3合同的適用法律與管轄14.4合同的聯(lián)系方式與通知第一部分：合同如下：1.室內(nèi)設(shè)計(jì)1.1設(shè)計(jì)范圍與內(nèi)容1.1.1設(shè)計(jì)包括但不限于：空間規(guī)劃、室內(nèi)裝修風(fēng)格、色彩搭配、家具布局、照明設(shè)計(jì)、室內(nèi)綠化等。1.1.2設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包含完整的設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件，包括但不限于：平面布局圖、立面圖、剖面圖、細(xì)部設(shè)計(jì)圖、效果圖等。1.2設(shè)計(jì)風(fēng)格與要求1.2.1設(shè)計(jì)風(fēng)格應(yīng)根據(jù)甲方提供的需求進(jìn)行確定，并在設(shè)計(jì)過(guò)程中與甲方保持溝通與確認(rèn)。1.2.2設(shè)計(jì)要求應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)兼顧美觀、實(shí)用、環(huán)保、安全等因素。1.3設(shè)計(jì)時(shí)間與進(jìn)度1.3.1設(shè)計(jì)周期自合同簽訂之日起計(jì)算，共計(jì)個(gè)工作日。1.4設(shè)計(jì)修改與調(diào)整1.4.1在設(shè)計(jì)過(guò)程中，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需求對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改與調(diào)整。1.4.2設(shè)計(jì)修改與調(diào)整應(yīng)在不影響設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度的前提下進(jìn)行，具體修改次數(shù)和范圍由雙方協(xié)商確定。2.裝修施工2.1施工范圍與內(nèi)容2.1.1施工范圍包括：土建工程、水電安裝、墻面裝飾、地面鋪設(shè)、天花吊頂、家具安裝等。2.1.2施工內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行，確保施工質(zhì)量。2.2施工標(biāo)準(zhǔn)與要求2.2.1施工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足甲方的要求。2.2.2施工要求包括：材料質(zhì)量、施工工藝、施工安全、環(huán)保要求等。2.3施工時(shí)間與進(jìn)度2.3.1施工周期自設(shè)計(jì)圖紙確認(rèn)之日起計(jì)算，共計(jì)個(gè)工作日。2.4施工質(zhì)量與保障2.4.1施工質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家相關(guān)規(guī)范，甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.4.2施工質(zhì)量保障措施包括：施工人員資質(zhì)、施工材料驗(yàn)收、施工過(guò)程控制、售后服務(wù)等。3.材料供應(yīng)3.1材料種類與品牌3.1.1材料種類包括但不限于：建筑材料、裝飾材料、家具、家電、燈具等。3.1.2材料品牌應(yīng)符合甲方要求，如有特殊要求，應(yīng)在合同中明確。3.2材料質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)3.2.1材料質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證材料的安全、環(huán)保、美觀、實(shí)用。3.2.2材料標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：材質(zhì)、規(guī)格、性能、色澤、工藝等。3.3材料供應(yīng)時(shí)間與數(shù)量3.3.1材料供應(yīng)時(shí)間應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行，確保材料及時(shí)到位。3.3.2材料數(shù)量應(yīng)滿足施工需求，具體數(shù)量由乙方根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和施工計(jì)劃進(jìn)行計(jì)算，并向甲方報(bào)價(jià)。3.4材料驗(yàn)收與退換3.4.1材料驗(yàn)收應(yīng)由甲方或甲方委托的第三方進(jìn)行，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。3.4.2材料退換應(yīng)按照雙方約定的退換貨政策進(jìn)行，如有特殊要求，應(yīng)在合同中明確。8.工程延誤8.1工期延誤原因與情況8.1.1工期延誤的原因包括但不限于：設(shè)計(jì)變更、施工方案調(diào)整、材料供應(yīng)延誤、不可抗力等。8.1.2工期延誤的情況應(yīng)如實(shí)記錄，并及時(shí)通知對(duì)方，采取措施減少損失。8.2工期延誤責(zé)任與處理8.2.1工期延誤責(zé)任應(yīng)根據(jù)延誤的原因和責(zé)任方進(jìn)行確定。8.2.2工期延誤的處理包括但不限于：調(diào)整施工計(jì)劃、順延工期、賠償損失等。8.3工期延誤賠償與計(jì)算8.3.1工期延誤賠償?shù)挠?jì)算應(yīng)根據(jù)合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，賠償標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：每日賠償金額、賠償比例等。8.3.2工期延誤賠償應(yīng)按照實(shí)際延誤天數(shù)進(jìn)行計(jì)算，賠償金額不得超過(guò)合同總金額的10%。8.4工期延誤記錄與報(bào)告8.4.1工期延誤記錄應(yīng)詳細(xì)記錄延誤的原因、延誤天數(shù)、采取的措施等。8.4.2工期延誤報(bào)告應(yīng)由乙方在延誤發(fā)生后X個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。9.合同解除9.1解除條件與程序9.1.1合同解除的條件包括但不限于：雙方協(xié)商一致、履行合同發(fā)生不可抗力、一方違約等。9.1.2合同解除的程序應(yīng)按照雙方約定的解除協(xié)議進(jìn)行，解除協(xié)議應(yīng)書(shū)面簽訂。9.2解除原因與責(zé)任9.2.1解除合同的原因包括但不限于：設(shè)計(jì)不符合要求、施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、一方違約等。9.2.2解除合同的責(zé)任應(yīng)根據(jù)解除原因和責(zé)任方進(jìn)行確定，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3解除合同后的處理9.3.1解除合同后，乙方應(yīng)停止施工，并按照甲方的要求拆除已施工的部分。9.3.2解除合同后，甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方已完成的工程價(jià)款。9.4解除合同的記錄與證明9.4.1解除合同的記錄應(yīng)詳細(xì)記錄解除的原因、解除時(shí)間、解除協(xié)議等內(nèi)容。9.4.2解除合同的證明應(yīng)包括解除協(xié)議、雙方簽字蓋章的解除證明文件等。10.違約責(zé)任10.1違約行為與責(zé)任10.1.1違約行為包括但不限于：不履行合同義務(wù)、履行合同不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)、延遲履行等。10.1.2違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為和責(zé)任方進(jìn)行確定，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2違約賠償與計(jì)算10.2.1違約賠償?shù)挠?jì)算應(yīng)根據(jù)合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，賠償標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：違約金、損害賠償?shù)取?0.2.2違約賠償?shù)挠?jì)算應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行，賠償金額不得超過(guò)合同總金額的20%。10.3違約處理與記錄10.3.1違約處理應(yīng)按照合同約定的處理方式進(jìn)行，包括但不限于：協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決等。10.3.2違約處理記錄應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為、處理結(jié)果等內(nèi)容。10.4違約防止與協(xié)調(diào)10.4.1雙方應(yīng)積極履行合同義務(wù)，采取措施防止違約行為的發(fā)生。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式與程序11.1.1爭(zhēng)議解決方式包括但不限于：協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決、訴訟解決等。11.1.2爭(zhēng)議解決程序應(yīng)按照雙方約定的程序進(jìn)行，如無(wú)約定，可雙方協(xié)商確定。11.2爭(zhēng)議解決時(shí)間與地點(diǎn)11.2.1爭(zhēng)議解決時(shí)間應(yīng)自雙方確認(rèn)爭(zhēng)議之日起計(jì)算，不得超過(guò)X個(gè)月。11.2.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)應(yīng)位于合同履行地或者雙方約定的地點(diǎn)。11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用與承擔(dān)11.3.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用包括但不限于：仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。11.3.2爭(zhēng)議解決費(fèi)用的承擔(dān)應(yīng)根據(jù)雙方約定或者法院判決確定。11.4爭(zhēng)議解決結(jié)果第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：室內(nèi)設(shè)計(jì)方案及相關(guān)圖紙附件一應(yīng)包括室內(nèi)設(shè)計(jì)方案的詳細(xì)描述、平面布局圖、立面圖、剖面圖、效果圖等，以展示設(shè)計(jì)理念和施工要求。2.附件二：施工圖紙及施工方案附件二應(yīng)包括施工圖紙、施工方案、施工工藝說(shuō)明等，以指導(dǎo)施工過(guò)程和確保施工質(zhì)量。3.附件三：材料供應(yīng)清單及相關(guān)資質(zhì)證明附件三應(yīng)包括材料供應(yīng)清單、材料品牌、材料規(guī)格、材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并提供材料供應(yīng)商的資質(zhì)證明。4.附件四：工程款項(xiàng)支付憑證及進(jìn)度表附件四應(yīng)包括工程款項(xiàng)支付憑證、付款進(jìn)度表、付款方式等，以記錄款項(xiàng)支付的詳細(xì)信息。5.附件五：工程變更記錄附件五應(yīng)包括工程變更的記錄、變更原因、變更內(nèi)容、變更費(fèi)用等，以記錄變更情況的詳細(xì)信息。6.附件六：質(zhì)量保證書(shū)附件六應(yīng)包括質(zhì)量保證書(shū)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限等，以保證工程質(zhì)量的合格和長(zhǎng)期的穩(wěn)定。7.附件七：安全施工措施及應(yīng)急預(yù)案附件七應(yīng)包括安全施工措施、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)記錄等，以確保施工過(guò)程的安全。8.附件八：工期延誤記錄及處理結(jié)果附件八應(yīng)包括工期延誤的記錄、延誤原因、延誤天數(shù)、處理結(jié)果等，以記錄工期延誤的相關(guān)信息。9.附件九：違約行為記錄及處理結(jié)果附件九應(yīng)包括違約行為的記錄、違約原因、違約責(zé)任、處理結(jié)果等，以記錄違約行為的相關(guān)信息。10.附件十：爭(zhēng)議解決記錄及結(jié)果附件十應(yīng)包括爭(zhēng)議解決的記錄、爭(zhēng)議原因、爭(zhēng)議解決方式、解決結(jié)果等，以記錄爭(zhēng)議解決的相關(guān)信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.設(shè)計(jì)不符合要求如果設(shè)計(jì)不符合甲方的要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行修改，乙方應(yīng)按時(shí)完成修改，并承擔(dān)因修改導(dǎo)致的額外費(fèi)用。2.施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)如果施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用和延誤的工期。3.材料供應(yīng)延誤如果乙方未能按時(shí)提供材料，導(dǎo)致施工延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)工期延誤的責(zé)任，并賠償甲方因此產(chǎn)生的損失。4.不可抗力如果因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)責(zé)任。5.設(shè)計(jì)變更如果甲方要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，乙方應(yīng)根據(jù)變更要求進(jìn)行調(diào)整，并重新提交設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的額外費(fèi)用和工期延誤由甲方承擔(dān)。6.施工方案調(diào)整如果乙方需要調(diào)整施工方案，乙方應(yīng)提前通知甲方，并取得甲方同意。施工方案調(diào)整導(dǎo)致的額外費(fèi)用和工期延誤由乙方承擔(dān)。7.延遲付款如果甲方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息和違約金。8.延遲驗(yàn)收如果甲方未按約定時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收，乙方應(yīng)繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付延遲驗(yàn)收期間的費(fèi)用。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.室內(nèi)設(shè)計(jì)室內(nèi)設(shè)計(jì)指的是對(duì)室內(nèi)空間進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、裝飾和布局的專業(yè)活動(dòng)，包括但不限于空間規(guī)劃、室內(nèi)裝修風(fēng)格、色彩搭配、家具布局、照明設(shè)計(jì)、室內(nèi)綠化等。2.施工施工是指按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行建筑物的建造、裝修和安裝的活動(dòng)，包括但不限于土建工程、水電安裝、墻面裝飾、地面鋪設(shè)、天花吊頂、家具安裝等。3.材料材料是指用于施工的各