2024版建設(shè)工程承攬合同

2024版建設(shè)工程承攬合同合同目錄第一章：合同總則1.1合同定義與目的1.2合同適用范圍1.3合同的法律效力第二章：項(xiàng)目概述2.1承攬工程名稱(chēng)2.2承攬工程地點(diǎn)2.3承攬工程范圍及內(nèi)容第三章：合同雙方3.1委托方3.2承攬方3.3雙方的權(quán)利與義務(wù)第四章：承攬工程的技術(shù)與質(zhì)量要求4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范4.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.3質(zhì)量保證措施第五章：合同價(jià)款與支付方式5.1合同價(jià)款的確定5.2支付方式5.3支付時(shí)間與條件第六章：工程進(jìn)度與監(jiān)督6.1工程進(jìn)度計(jì)劃6.2進(jìn)度監(jiān)督與調(diào)整6.3進(jìn)度延誤的責(zé)任第七章：安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2環(huán)境保護(hù)措施7.3事故預(yù)防與處理第八章：工程變更與合同調(diào)整8.1工程變更的條件與程序8.2合同調(diào)整的條件8.3變更與調(diào)整的執(zhí)行第九章：工程驗(yàn)收與質(zhì)量保證9.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序9.2質(zhì)量保證期限9.3質(zhì)量缺陷的處理第十章：違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任的承擔(dān)10.3賠償范圍與方式第十一章：合同的變更、解除與終止11.1合同變更的條件與程序11.2合同解除的條件11.3合同終止的條件第十二章：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決程序12.3法律適用第十三章：附加條款13.1特殊條款13.2保密協(xié)議13.3其他約定第十四章：簽字欄14.1簽字欄14.2簽訂時(shí)間14.3簽訂地點(diǎn)合同編號(hào)______第一章：合同總則1.1合同定義與目的本合同定義為委托方與承攬方就特定建設(shè)工程項(xiàng)目達(dá)成的法律協(xié)議，旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2合同適用范圍本合同適用于委托方委托承攬方進(jìn)行的建設(shè)工程項(xiàng)目，包括但不限于設(shè)計(jì)、施工、安裝等。1.3合同的法律效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方均具有法律約束力。第二章：項(xiàng)目概述2.1承攬工程名稱(chēng)______工程2.2承攬工程地點(diǎn)本工程位于______，具體地址為_(kāi)_____。2.3承攬工程范圍及內(nèi)容本工程包括但不限于以下內(nèi)容：2.3.1設(shè)計(jì)服務(wù)2.3.2施工服務(wù)2.3.3安裝服務(wù)第三章：合同雙方3.1委托方名稱(chēng)：，地址：，法定代表人：______。3.2承攬方名稱(chēng)：，地址：，法定代表人：______。3.3雙方的權(quán)利與義務(wù)3.3.1委托方權(quán)利與義務(wù)委托方有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)度和質(zhì)量，有權(quán)要求承攬方按合同約定完成工程。3.3.2承攬方權(quán)利與義務(wù)承攬方應(yīng)按照合同約定完成工程，并保證工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。第四章：承攬工程的技術(shù)與質(zhì)量要求4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范承攬方應(yīng)遵守國(guó)家及地方相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行施工。4.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.3質(zhì)量保證措施承攬方應(yīng)采取必要措施確保工程質(zhì)量，包括但不限于材料檢驗(yàn)、施工監(jiān)督等。4.3.1材料檢驗(yàn)承攬方應(yīng)對(duì)使用的所有材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。4.3.2施工監(jiān)督承攬方應(yīng)建立施工監(jiān)督機(jī)制，確保施工過(guò)程符合技術(shù)規(guī)范。第五章：合同價(jià)款與支付方式5.1合同價(jià)款的確定本工程合同價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）______元整。5.2支付方式工程款支付應(yīng)按照合同約定的支付比例和方式進(jìn)行。5.3支付時(shí)間與條件工程款支付應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和完成情況，按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付。第六章：工程進(jìn)度與監(jiān)督6.1工程進(jìn)度計(jì)劃承攬方應(yīng)制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并經(jīng)委托方確認(rèn)。6.2進(jìn)度監(jiān)督與調(diào)整委托方有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)度，承攬方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。6.3進(jìn)度延誤的責(zé)任如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第七章：安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)7.1安全生產(chǎn)責(zé)任承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法規(guī)，確保施工安全。7.2環(huán)境保護(hù)措施承攬方應(yīng)采取有效措施，減少施工過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響。7.3事故預(yù)防與處理承攬方應(yīng)制定事故預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生事故應(yīng)立即采取措施并報(bào)告委托方。第八章：工程變更與合同調(diào)整8.1工程變更的條件與程序工程變更應(yīng)基于雙方協(xié)商一致，并遵循書(shū)面形式的變更程序，包括變更請(qǐng)求、評(píng)估、協(xié)商和確認(rèn)。8.2合同調(diào)整的條件合同調(diào)整可因工程變更、政策調(diào)整或其他不可預(yù)見(jiàn)因素而發(fā)生，調(diào)整應(yīng)保證合同的公平性和合理性。8.3變更與調(diào)整的執(zhí)行雙方應(yīng)根據(jù)變更或調(diào)整的內(nèi)容，及時(shí)修訂合同條款，并按新條款執(zhí)行。8.3.1變更請(qǐng)求的提出任何一方均可提出變更請(qǐng)求，并說(shuō)明變更的理由和預(yù)期效果。8.3.2變更的評(píng)估與協(xié)商雙方應(yīng)對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行評(píng)估，并就變更的內(nèi)容、成本和時(shí)間影響進(jìn)行協(xié)商。8.3.3變更的確認(rèn)與執(zhí)行經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)變更，并按照新的協(xié)議執(zhí)行。第九章：工程驗(yàn)收與質(zhì)量保證9.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序工程完工后，應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收。9.2質(zhì)量保證期限承攬方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量提供保證，保證期限自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。9.3質(zhì)量缺陷的處理如工程存在質(zhì)量缺陷，承攬方應(yīng)在委托方通知的合理期限內(nèi)無(wú)償修復(fù)。9.3.1缺陷通知委托方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷后的____天內(nèi)書(shū)面通知承攬方。9.3.2修復(fù)責(zé)任承攬方應(yīng)在接到通知后____天內(nèi)完成修復(fù)工作。9.3.3修復(fù)后的驗(yàn)收修復(fù)完成后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至滿足質(zhì)量要求。第十章：違約責(zé)任10.1違約情形違約情形包括但不限于未按期完成工程、工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)、未按約定支付合同價(jià)款等。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)根據(jù)違約的性質(zhì)和程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3賠償范圍與方式違約方應(yīng)賠償因違約給對(duì)方造成的直接損失和合理的間接損失。10.3.1直接損失的賠償違約方應(yīng)賠償因違約導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。10.3.2間接損失的賠償違約方應(yīng)賠償因違約導(dǎo)致的合理間接損失，如延誤損失等。第十一章：合同的變更、解除與終止11.1合同變更的條件與程序合同變更應(yīng)基于雙方協(xié)商一致，并遵循書(shū)面形式的變更程序。11.2合同解除的條件合同可在一方嚴(yán)重違約、不可抗力或其他約定條件滿足時(shí)解除。11.3合同終止的條件合同可在工程完工、雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定的其他條件下終止。11.3.1工程完工的終止工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，合同自然終止。11.3.2協(xié)商一致的終止雙方可協(xié)商一致提前終止合同。11.3.3法定條件的終止根據(jù)法律規(guī)定，合同可在滿足特定條件時(shí)終止。第十二章：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成時(shí)，可提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。12.2爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序包括：提出爭(zhēng)議、雙方協(xié)商、提交訴訟等步驟。12.3法律適用本合同的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三章：附加條款13.1特殊條款雙方可根據(jù)具體情況約定特殊條款，如特殊技術(shù)要求、特殊施工條件等。13.2保密協(xié)議雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容及在履行合同過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密責(zé)任。13.3其他約