山西JF項目2024年土建工程施工合作協(xié)議

山西JF項目2024年土建工程施工合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條合作協(xié)議概述1.1合作協(xié)議的定義與范圍1.2合作協(xié)議的簽訂日期和地點1.3合作協(xié)議的有效期限第二條合作雙方2.1合作甲方：山西JF項目的所有者或授權代表2.2合作乙方：承擔土建工程施工的合法注冊企業(yè)第三條工程概述3.1工程名稱：山西JF項目土建工程3.2工程地點：山西省指定施工地點3.3工程內容：具體土建工程細目第四條工程施工4.1施工標準和要求4.2施工計劃和時間表4.3施工過程中的質量管理第五條施工圖紙和設計文件5.1圖紙和文件的提供5.2圖紙和文件的變更程序5.3圖紙和文件的保護與保密第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準6.2驗收程序和標準6.3工程質量問題的處理第七條施工安全7.1安全標準與規(guī)定7.2安全事故的應急處理7.3安全生產責任的劃分第八條施工費用與支付8.1工程總價款8.2預付款與進度款的支付8.3額外費用和索賠的處理第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件9.3合同變更和解除的法律后果第十條違約責任10.1違約行為的界定10.2違約責任的具體承擔方式10.3違約賠償限額第十一條爭議解決11.1爭議解決的方式11.2仲裁地點和機構11.3仲裁決定的執(zhí)行第十二條法律適用與爭議解決12.1合同適用的法律12.2法律適用優(yōu)先級12.3司法管轄權第十三條其他條款13.1通知與送達13.2合同的完整性和獨立性13.3第三方受益人的權益第十四條合同的生效、修訂與終止14.1合同的生效條件14.2合同的修訂程序14.3合同終止的條件與后果第一部分：合同如下：第一條合作協(xié)議概述1.1合作協(xié)議的定義與范圍1.2合作協(xié)議的簽訂日期和地點本合同于____年____月____日，在中國山西省太原市簽訂。1.3合作協(xié)議的有效期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格，并完成所有索賠處理之日止。第二條合作雙方2.1合作甲方：山西JF項目的所有者或授權代表甲方地址：________________________甲方聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________2.2合作乙方：承擔土建工程施工的合法注冊企業(yè)乙方地址：________________________乙方聯(lián)系人：________________________聯(lián)系電話：________________________第三條工程概述3.1工程名稱：山西JF項目土建工程工程地點：________________________工程性質：________________________3.2工程地點工程具體施工地點位于山西省太原市____區(qū)____街道____號，施工范圍包括：（1）土方工程：包括場地平整、基坑開挖、回填等；（2）樁基工程：包括樁基設計、施工、檢測等；（3）主體結構工程：包括框架結構、砌體結構、現(xiàn)澆混凝土等；（4）建筑幕墻工程：包括幕墻設計、施工、驗收等；（5）其他附屬工程：包括排水、供電、供暖等。3.3工程內容乙方應按照本合同約定的工程內容、工程量、工程質量和進度要求，完成所有土建工程施工任務。具體包括但不限于：（1）根據施工圖紙和施工規(guī)范，進行施工準備和施工組織；（2）按照施工進度計劃，有序開展各項工程施工；（3）確保工程施工過程中的安全、質量、環(huán)保和文明施工；（4）配合甲方和監(jiān)理單位進行工程進度、質量、安全等方面的檢查和驗收；（5）完成工程竣工資料的編制和備案工作。第四條工程施工4.1施工標準和要求乙方應按照中國現(xiàn)行的國家標準、行業(yè)標準和地方標準進行施工，同時應符合甲方提供的施工圖紙、設計文件和工程技術要求。4.2施工計劃和時間表乙方應根據工程特點和甲方要求，制定詳細的施工組織設計和施工進度計劃，并提交甲方和監(jiān)理單位審批。施工進度計劃應包括工程各階段的開始和結束時間，關鍵節(jié)點及總工期。4.3施工過程中的質量管理乙方應建立健全質量管理體系，加強施工過程中的質量控制，確保工程質量滿足合同約定和設計要求。工程質量檢查和驗收應按照相關標準和規(guī)范進行。第五條施工圖紙和設計文件5.1圖紙和文件的提供甲方應按照合同約定時間，向乙方提供完整的施工圖紙和設計文件，包括設計說明書、施工圖紙、施工規(guī)范、技術要求等，以確保乙方能夠正常開展施工工作。5.2圖紙和文件的變更程序在工程施工過程中，如遇設計變更，甲方應提前通知乙方，并經乙方確認后方可實施。設計變更應按照雙方約定的程序進行審批和變更手續(xù)。5.3圖紙和文件的保護與保密乙方應對甲方提供的圖紙和文件予以保密，不得泄露給第三方。同時，乙方應妥善保管圖紙和文件，防止丟失、損壞或被盜。第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，確保工程質量滿足設計要求和相關規(guī)范。工程質量標準包括但不限于：（1）結構安全：結構應能承受設計荷載，滿足耐久性要求；（2）使用功能：建筑物的使用功能應滿足設計和使用要求；（3）觀感質量：建筑物外觀應整潔、美觀，滿足審美要求。6.2驗收程序和標準工程驗收分為分部工程驗收、單位工程驗收和工程竣工驗收三個階段。驗收標準和程序應按照相關法律法規(guī)、標準和規(guī)范執(zhí)行。驗收不合格的工程，乙方應按照驗收意見進行整改，直至達到驗收要求。6.3工程質量問題的處理工程質量問題包括施工過程中的質量問題、驗收不合格和質量投訴等。對于質量問題，乙方應負責查明原因，制定整改措施，并承擔相應責任。如屬設計問題第八條施工費用與支付8.1工程總價款本合同工程總價款為人民幣____元（大寫：_________________________元整），具體金額根據工程量清單、施工圖紙和相關定額標準計算確定。8.2預付款與進度款的支付（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的10%作為預付款，即人民幣____元（大寫：_________________________元整）。（2）進度款：工程進度達到合同約定的節(jié)點后，乙方按實際完成工程量向甲方申請進度款。甲方審核無誤后，支付相應款項。8.3額外費用和索賠的處理（1）由于乙方原因導致的工程延期、質量問題或安全事故等，乙方應承擔相應的違約責任，并支付甲方因此產生的額外費用。（2）由于甲方原因導致的工程延期、停工、變更等，甲方應承擔相應的違約責任，并向乙方支付因此產生的額外費用。（3）雙方同意，對于合同未約定的工程量或變更工程，應按照甲方批準的設計文件和工程量清單重新確定工程量和價款。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件（1）合同履行過程中，如遇不可抗力等因素，影響工程正常進行，雙方可協(xié)商變更合同。（2）甲方根據工程實際情況，需要調整工程內容、規(guī)模、標準等，可向乙方提出變更請求。9.2合同解除的條件（1）合同履行過程中，一方明確表示不履行合同義務，對方有權解除合同。（2）一方遲延履行合同義務，經催告后在合理期限內仍未履行，對方有權解除合同。（3）由于不可抗力等因素導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。9.3合同變更和解除的法律后果（1）合同變更或解除后，乙方已完成的工程量按照合同約定支付。（2）合同變更或解除后，尚未履行的義務不再履行。（3）合同變更或解除不影響雙方因合同產生的權利和責任。第十條違約責任10.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：不履行合同義務、延遲履行合同義務、履行合同義務不符合約定等。10.2違約責任的具體承擔方式（1）甲方逾期支付價款的，應按照逾期金額的____%支付違約金。（2）乙方未按照約定時間完成工程、工程質量不符合約定的，應承擔相應的違約責任。（3）一方違反合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔賠償責任。10.3違約賠償限額雙方同意，違約賠償限額為合同總價款的____%。第十一條爭議解決11.1爭議解決的方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點和機構雙方同意，仲裁地點為____，仲裁機構為____。11.3仲裁決定的執(zhí)行仲裁裁決作出后，雙方應按照裁決執(zhí)行。如一方不履行仲裁裁決，另一方有權向人民法院申請強制執(zhí)行。第十二條法律適用與爭議解決12.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。12.2法律適用優(yōu)先級如本合同與國家法律、法規(guī)相抵觸，應以國家法律、法規(guī)為準。12.3司法管轄權本合同引起的訴訟，由合同簽訂地人民法院管轄。第十三條其他條款13.1通知與送達任何一方發(fā)出的通知，均應以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。通知在送達對方時生效。13.2合同的完整性和獨立性本合同的任何部分無效，不影響其他部分的效力。本合同獨立于任何其他合同或文件。13.3第三方受益人的權益本合同中涉及的第三方受益人，如有權利要求乙方承擔違約責任，應向乙方提出書面主張。第十四條合同的生效、修訂與終止14.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的修訂程序合同修訂應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同終止的條件與后果（1）合同履行完畢，雙方終止合同。（2）雙方協(xié)商一致解除合同。（3）合同約定的終止條件出現(xiàn)。本合同終止后第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：山西JF項目土建工程設計圖紙附件二：施工組織設計及施工進度計劃附件三：工程量清單附件四：施工合同專用條款附件五：施工合同通用條款附件六：工程質量標準及驗收規(guī)范附件七：安全防護措施及應急預案附件八：工程變更申請表附件九：違約金計算公式附件十：仲裁規(guī)則附件一：山西JF項目土建工程設計圖紙詳細要求和說明：本附件包含工程的設計圖紙，包括建筑平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，以及設計說明書和相關技術文件。乙方應根據設計圖紙進行施工，并確保施工質量符合設計要求。附件二：施工組織設計及施工進度計劃詳細要求和說明：本附件包含施工組織設計和施工進度計劃，包括施工方案、施工方法、施工步驟、時間表等。乙方應按照施工進度計劃進行施工，確保工程按時完成。附件三：工程量清單詳細要求和說明：本附件列明工程的所有工程量，包括土方工程、樁基工程、主體結構工程、建筑幕墻工程等。乙方應根據工程量清單進行施工，并按照實際完成工程量向甲方申請進度款。附件四：施工合同專用條款詳細要求和說明：本附件包含施工合同的專用條款，包括工程質量、工程進度、安全防護、違約責任等方面的具體要求。乙方應嚴格遵守專用條款的規(guī)定。附件五：施工合同通用條款詳細要求和說明：本附件包含施工合同的通用條款，包括合同的簽訂、履行、變更、解除、違約等方面的通用規(guī)定。乙方應遵守通用條款的規(guī)定。附件六：工程質量標準及驗收規(guī)范詳細要求和說明：本附件列出工程的質量標準和要求，包括結構安全、使用功能、觀感質量等方面的具體要求。乙方應按照工程質量標準進行施工，確保工程質量滿足要求。附件七：安全防護措施及應急預案詳細要求和說明：本附件包含施工過程中的安全防護措施和應急預案，包括安全管理制度、安全培訓、安全事故處理等方面的要求。乙方應嚴格執(zhí)行安全防護措施，確保工程施工安全。附件八：工程變更申請表詳細要求和說明：本附件用于記錄工程變更的內容和申請，包括變更的原因、變更的內容、變更的影響等。乙方應在變更發(fā)生后及時提交工程變更申請表，經甲方批準后方可實施。附件九：違約金計算公式詳細要求和說明：本附件提供違約金的計算公式，用于計算甲方逾期支付價款或乙方未按照約定時間完成工程的違約金。乙方應按照違約金計算公式支付違約金。附件十：仲裁規(guī)則詳細要求和說明：本附件列出仲裁的規(guī)則和程序，包括仲裁地點、仲裁機構、仲裁決定的執(zhí)行等方面的要求。雙方在發(fā)生爭議時，應按照仲裁規(guī)則進行仲裁。說明二：違約行為及責任認定：違約行為及責任認定標準：1.甲方逾期支付價款的，應按照逾期金額的____%支付違約金。2.乙方未按照約定時間完成工程、工程質量不符合約定的，應承擔相應的違約責任。3.一方違反合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔賠償責任。示例說明：如果甲方逾期支付價款，根據附件九的違約金計算公式，甲方需要支付逾期金額的違約金。如果乙方未能在約定的時間內完成工程，根據合同約定，乙方應承擔相應的違約責任，例如支付違約金或賠償甲方因此產生的損失。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指雙方按照合同約定履