鋁合金結(jié)構(gòu)工程承攬合同模板2024年適用

鋁合金結(jié)構(gòu)工程承攬合同模板2024年適用本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3鋁合金結(jié)構(gòu)工程2.工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述2.2工程量清單2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.合同價(jià)格及支付方式3.1合同總價(jià)3.2支付條款3.3價(jià)款調(diào)整4.工程進(jìn)度及工期4.1工程時(shí)間表4.2工期延誤4.3提前完成獎(jiǎng)勵(lì)5.材料及設(shè)備供應(yīng)5.1材料及設(shè)備要求5.2供應(yīng)責(zé)任5.3質(zhì)量控制6.施工安全及環(huán)保6.1安全措施6.2環(huán)保要求6.3安全事故處理7.質(zhì)量保修7.1保修范圍7.2保修期限7.3保修責(zé)任8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更及解除的程序9.違約責(zé)任9.1承攬方的違約行為9.2委托方的違約行為9.3違約責(zé)任的處理10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑11.合同的生效、終止與失效11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同失效后的處理12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責(zé)任13.合同的附則13.1合同的補(bǔ)充協(xié)議13.2合同的附件13.3合同的修改與替換14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同解除后的處理第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指與委托方簽訂本合同，承擔(dān)鋁合金結(jié)構(gòu)工程施工任務(wù)的法人或其他組織，承攬方的詳細(xì)信息如下：（1）名稱：____________（2）地址：____________（3）法定代表人：____________（4）聯(lián)系電話：____________1.2委托方委托方是指與承攬方簽訂本合同，委托承攬方進(jìn)行鋁合金結(jié)構(gòu)工程施工任務(wù)的法人或其他組織，委托方的詳細(xì)信息如下：（1）名稱：____________（2）地址：____________（3）法定代表人：____________（4）聯(lián)系電話：____________1.3鋁合金結(jié)構(gòu)工程鋁合金結(jié)構(gòu)工程是指委托方委托承攬方施工的鋁合金結(jié)構(gòu)工程，包括但不限于鋁合金框架、門窗、幕墻等工程，具體工程內(nèi)容以合同附件為準(zhǔn)。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述（1）鋁合金框架施工（2）鋁合金門窗施工（3）鋁合金幕墻施工（4）其他與鋁合金結(jié)構(gòu)工程相關(guān)的施工內(nèi)容2.2工程量清單附件一為本合同項(xiàng)下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程量清單，雙方確認(rèn)無誤。2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本合同項(xiàng)下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照附件二《工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。第三條合同價(jià)格及支付方式3.1合同總價(jià)本合同的總價(jià)為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：____________元，詳見附件三《合同價(jià)格明細(xì)》。3.2支付條款（1）委托方應(yīng)在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款。（2）剩余的70%合同價(jià)款，在工程驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)支付。3.3價(jià)款調(diào)整如因工程變更、增減工程量等原因?qū)е潞贤們r(jià)發(fā)生變動(dòng)，雙方應(yīng)按照附件四《價(jià)款調(diào)整辦法》進(jìn)行調(diào)整。第四條工程進(jìn)度及工期4.1工程時(shí)間表本合同項(xiàng)下的鋁合金結(jié)構(gòu)工程計(jì)劃開始日期為：____________，計(jì)劃竣工日期為：____________。4.2工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進(jìn)行賠償。4.3提前完成獎(jiǎng)勵(lì)如承攬方提前完成工程，按照附件六《提前完成獎(jiǎng)勵(lì)辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第五條材料及設(shè)備供應(yīng)5.1材料及設(shè)備要求承攬方應(yīng)按照委托方的要求，提供符合工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的鋁合金材料及設(shè)備。5.2供應(yīng)責(zé)任承攬方應(yīng)對所提供的材料及設(shè)備的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面承擔(dān)責(zé)任。5.3質(zhì)量控制承攬方應(yīng)按照附件七《質(zhì)量控制辦法》對材料及設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制。第六條施工安全及環(huán)保6.1安全措施承攬方應(yīng)按照附件八《施工安全措施》進(jìn)行施工，確保施工過程中的人員安全。6.2環(huán)保要求承攬方應(yīng)按照附件九《環(huán)保要求》進(jìn)行施工，確保施工過程中的環(huán)境保護(hù)。6.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)按照附件十《安全事故處理辦法》進(jìn)行處理。第八條合同的變更與解除8.1變更條件在合同履行過程中，如因一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。8.2解除條件在合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商解除合同。8.3變更及解除的程序（1）提出變更或解除的一方應(yīng)書面通知對方。（2）雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。（3）變更協(xié)議或解除協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約行為（1）未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進(jìn)行賠償。（2）提供的材料及設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)更換、修復(fù)或賠償責(zé)任。（3）未按照約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2委托方的違約行為（1）未按照約定時(shí)間支付預(yù)付款、進(jìn)度款，應(yīng)支付逾期付款的違約金。（2）未按照約定提供施工場地、施工條件等，導(dǎo)致承攬方無法正常施工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（3）未按照約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3違約責(zé)任的處理（1）一方違約，對方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）雙方都有違約行為，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（3）違約方應(yīng)按照附件十一《違約金計(jì)算辦法》支付違約金。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。10.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.4法律途徑任何一方在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)對方有違法行為，均有權(quán)依法向有關(guān)部門舉報(bào)、投訴。第十一條合同的生效、終止與失效11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件本合同在工程驗(yàn)收合格，并支付完合同價(jià)款后終止。11.3合同失效后的處理（1）合同失效后，雙方對在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)仍有爭議的，應(yīng)按照第十條的規(guī)定解決。（2）合同失效后，雙方應(yīng)按照附件十二《合同終止后事項(xiàng)處理辦法》處理合同終止后的事宜。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或失效之日止。12.3泄密責(zé)任如一方泄露對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第十三條合同的附則13.1合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2合同的附件本合同的附件為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。13.3合同的修改與替換本合同的任何修改、替換均需雙方書面同意，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條其他條款14.1不可抗力本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。14.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.3合同解除后的處理本合同解除后，雙方應(yīng)按照附件十二《合同終止后事項(xiàng)處理辦法》處理合同終止后的事宜。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：鋁合金結(jié)構(gòu)工程量清單詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)列出了鋁合金結(jié)構(gòu)工程的各項(xiàng)工程量，包括工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)和總價(jià)等信息。承攬方應(yīng)根據(jù)此清單進(jìn)行施工，并確保工程量與清單一致。附件二：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了鋁合金結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括材料的質(zhì)量要求、施工工藝的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。承攬方應(yīng)按照這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。附件三：合同價(jià)格明細(xì)詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)列出了合同總價(jià)以及各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)，包括工程款、材料款、人工費(fèi)等。雙方應(yīng)根據(jù)此明細(xì)進(jìn)行支付。附件四：價(jià)款調(diào)整辦法詳細(xì)要求和說明：本附件規(guī)定了價(jià)款調(diào)整的條件和程序，如工程變更、增減工程量等情況下如何進(jìn)行價(jià)款調(diào)整。附件五：工期延誤賠償辦法詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了工期延誤的賠償標(biāo)準(zhǔn)和方法，如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照此辦法進(jìn)行賠償。附件六：提前完成獎(jiǎng)勵(lì)辦法詳細(xì)要求和說明：本附件規(guī)定了提前完成工程的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和方法，如承攬方提前完成工程，應(yīng)按照此辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。附件七：質(zhì)量控制辦法詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了承攬方進(jìn)行材料及設(shè)備質(zhì)量控制的方法和程序，包括質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄等。附件八：施工安全措施詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了承攬方在進(jìn)行施工時(shí)應(yīng)遵守的安全措施，包括施工現(xiàn)場的安全管理、操作規(guī)程等。附件九：環(huán)保要求詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了承攬方在進(jìn)行施工時(shí)應(yīng)遵守的環(huán)保要求，包括廢棄物處理、噪音控制等。附件十：安全事故處理辦法詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了安全事故的處理程序和方法，包括事故的報(bào)告、調(diào)查、處理等。附件十一：違約金計(jì)算辦法詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了違約金的計(jì)算方法和計(jì)算公式，如一方違約，應(yīng)按照此辦法計(jì)算違約金。附件十二：合同終止后事項(xiàng)處理辦法詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了合同終止后的事宜處理程序和方法，包括工程交接、支付結(jié)算等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按照約定時(shí)間完成工程，屬于違約行為。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)按照附件五《工期延誤賠償辦法》進(jìn)行賠償。示例說明：如果合同約定工程竣工日期為2024年6月30日，承攬方未能在此日期之前完成工程，則構(gòu)成工期延誤，承攬方應(yīng)根據(jù)賠償辦法進(jìn)行賠償。2.承攬方提供的材料及設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，屬于違約行為。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)承擔(dān)更換、修復(fù)或賠償責(zé)任。示例說明：如果承攬方提供的鋁合金材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換符合標(biāo)準(zhǔn)的材料，或進(jìn)行修復(fù)，或按照合同價(jià)款進(jìn)行賠償。3.承攬方未按照約定履行合同其他義務(wù)，屬于違約行為。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如果承攬方未按照合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求，承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或賠償?shù)呢?zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導(dǎo)致合同的履行障礙或終止。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義