2024年水電承包合同范文（四篇）

第3頁共3頁2024年水電承包合同范文甲方：_____(發(fā)包方)乙方：_____(承包方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)章，雙方在平等、自愿、公平及誠實信用的基礎(chǔ)上，就本工程水電表安裝施工事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程內(nèi)容：水電表安裝3.施工現(xiàn)場條件：以現(xiàn)場實際情況為準4.施工部位：二、工程承包方式、范圍及內(nèi)容1.承包方式：采取包工包料的方式。2.承包范圍及內(nèi)容：負責(zé)3#樓2、3、4、6層及頂層的水電表安裝工作（具體詳見工程預(yù)算書）。三、合同工期1.乙方需嚴格遵循甲方指定的工期進行施工，以確保工程按時完成。本合同約定的總工期為____日歷天，開工日期為____年____月____日，預(yù)計竣工日期為____年____月____日。2.乙方需無條件服從并執(zhí)行甲方的合理工作安排。四、質(zhì)量標準本工程需達到“合格”的質(zhì)量標準。若工程質(zhì)量未達標，乙方需承擔返工責(zé)任，并自行承擔返工所需的全部材料費及人工費等費用。五、合同價款與工程量計量1.本工程為包工包料形式，總包干價為______________________。2.工程中如發(fā)生變更，需經(jīng)甲、乙雙方書面確認并簽字后，方可作為工程變更的依據(jù)。六、工程款及質(zhì)保金支付1.工程竣工并通過甲方驗收后，乙方需提交全部工程竣工資料。甲方在乙方繳納5%質(zhì)保金后的____日內(nèi)，支付本合同結(jié)算總價款的____%。質(zhì)保金將在一年后（自工程竣工之日起算）的____日內(nèi)，由甲方一次性無息支付給乙方。2.若乙方在工程質(zhì)量、工期及安全文明施工方面未能達到本合同約定標準，甲方有權(quán)推遲支付工程款，直至乙方完成整改并達到甲方要求。在此期間產(chǎn)生的所有費用由乙方承擔，乙方對此無異議。七、爭議解決雙方因違約或合同終止而產(chǎn)生的損失及損害賠償問題，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可提交相關(guān)部門進行調(diào)解；若調(diào)解仍無法達成一致，則任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。八、合同生效及其他1.本合同自甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方（簽字）：_____乙方（簽字）：_________年____月____日____年____月____日2024年水電承包合同范文（二）原告：_____，法定代表人姓名_____，職務(wù)董事長，住所位于____市____區(qū)_____街____號樓____室，郵編：_____，聯(lián)系電話：_____。被告：_____公司，法定代表人姓名_____，職務(wù)總經(jīng)理，住所位于____市____區(qū)____號，郵編：_____，聯(lián)系電話：_____。案由：關(guān)于_____建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟訴訟請求：1.懇請法院依法判令被告立即向原告返還保修款人民幣____元，并支付因延遲支付所產(chǎn)生的違約金人民幣____元；前述兩項金額總計人民幣____元。2.上述款項截至____年____月____日，若被告逾期未支付，則應(yīng)以人民幣____元為基數(shù)，按照每日____%的比例計算并支付逾期利息。3.本案的全部訴訟費用應(yīng)由被告承擔。事實與理由：原告與被告于____年____月____日簽訂了工程施工合同，依據(jù)該合同，原告負責(zé)為被告承建的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)1#、2#樓進行外墻外保溫及飾面裝飾工程的施工。合同約定施工期限為50天，自____年____月____日起至____年____月____日止。同時，合同中明確規(guī)定工程款的____%作為保修款，保修期限自工程竣工之日起____個月。該項目最終結(jié)算金額為人民幣____元，據(jù)此被告留存保修款為人民幣_____元，保修期至____年____月____日屆滿。然而，保修期滿后，經(jīng)原告確認，該項目并未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題。盡管如此，被告卻以多種理由拒絕向原告返還保修款。原告認為，被告的這一行為已構(gòu)成嚴重違約，嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。鑒于此，原告依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特向貴院提起訴訟，懇請法院依法公正裁判，以維護原告的合法權(quán)益。此致____市____區(qū)人民法院具狀人：_____有限公司法定代表人：_________年____月____日2024年水電承包合同范文（三）甲方：乙方：為了保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)，強化項目管理，調(diào)動施工班組的承包積極性，經(jīng)雙方協(xié)商，特定立如下條款：一、工程名稱：二、建筑面積：M2。三、結(jié)構(gòu)層次：框架。四、承包方式：包工包料，包安全，自負盈虧五、開竣工日期：按與建設(shè)單位總包合同六、承包價格及付款方式1、承包價格:按照與建設(shè)單位審定的決算及總包合同為依據(jù)，甲方在決算總價中收取管理費%、規(guī)費按實收取、臨設(shè)費及稅金、水電費按實收取及配合費。質(zhì)量保證金2%、安全保證金2%。2、付款方式：按建設(shè)單位承包合同條款比例相應(yīng)付款。七、承包內(nèi)容：1、工程要求：____市優(yōu)質(zhì)工程，____市安全文明工地，確保工程工期。2、完成施工圖紙內(nèi)所有水、電工班組的工作量(臨時用水、電搭拆、檢查、維修費用)無償為甲方服務(wù)。3、班組應(yīng)確定專職質(zhì)量檢查員進行班組質(zhì)量的自檢工作。4、所有本班組材料的清理、收集、碼堆(包括開槽、磚渣清理)。5、保證本班組施工項目順利通過驗收，包用戶滿意。八、安全生產(chǎn)管理1、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，確保安全生產(chǎn)無事故，嚴禁酒后上班，若違反安全生產(chǎn)管理制度，視情節(jié)輕重每人每次處以100—500元的罰款。2、承包人負責(zé)本班組各類安全生產(chǎn)活動，接受施工管理人員對班組安全活動的監(jiān)督和指導(dǎo)，班組在施工過程中須嚴格執(zhí)行各類操作規(guī)程和安全規(guī)范，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)立即進行整改，直至排除隱患。3、承包人負責(zé)本班組人員的組織和管理，對本班組人員進行安全教育，施工中如承包班組未發(fā)生安全事故將給予承包單價中安全文明施工保證金。若發(fā)生安全事故，全額扣除承包單價中安全文明施工保證金。安全事故所產(chǎn)生的所有相關(guān)費用由承包班組自行解決，與項目部、公司無關(guān)。4、施工過程中不論什么原因，擅自拉閘導(dǎo)致工地用電或塔吊不能使用者，均每次處罰班組1000元，當事人清除出場。5、發(fā)生封門鬧事現(xiàn)象，不論什么原因，均每次罰款1000元。6、禁止打架斗毆事件發(fā)生，如發(fā)生，不論什么原因，項目部內(nèi)部均每次罰款500元，同時移送公安機關(guān)處理。7、安全保證金按承包總價20%，進場施工必須對職工保一份江都市勞動局意外傷害保險，否則不允許進入施工現(xiàn)場施工，如不買保險一經(jīng)查出重罰。九、工程質(zhì)量管理1、該工程必須嚴格按施工圖紙、圖集、施工規(guī)范及操作規(guī)程等進行施工。2、承包人應(yīng)認真閱讀圖紙，及時發(fā)現(xiàn)圖紙中存在問題，并向項目部匯報解決。3、施工過程中，班組必須進行嚴格自檢，再經(jīng)施工質(zhì)檢及監(jiān)理人員驗收，合格后方可進行下道工序施工。如因質(zhì)量問題必須進行處理或返工的，相關(guān)班組必須無條件執(zhí)行。4、施工中班組所購材料必須符合規(guī)范及建設(shè)單位指定的要求，檢驗合格后方可使用。5、每道工序須報驗合格，不合格每次罰款1000元，超過三次清退出場。6、對盲目蠻干，給工程質(zhì)量造成隱患的每次處罰班組500-1000元。7、班組必須協(xié)助項目部共同把好質(zhì)量關(guān)。十、文明施工管理1、班組應(yīng)將自己所用建筑材料及周轉(zhuǎn)材料按指定地點堆放整齊，做好施工過程中的材料清理、收集和按指定地點分類堆放。2、班組應(yīng)對每道工序、每個施工段做到工完料清，建筑垃圾清理干凈并負責(zé)運出現(xiàn)場，運費各相關(guān)班組自行承擔。3、如違反上述規(guī)定，未在項目部現(xiàn)場管理人員規(guī)定時間內(nèi)及時整改到位，每處處以200元罰款。4、職工宿舍的衛(wèi)生由班組管理，必須保證清潔，損壞公共財物按價賠償。5、本項目部不提供職工單身宿舍，班組自行解決。6、職工生活用電由本班組承擔。十一、工程進度管理1、班組必須嚴格按施工進度計劃安排生產(chǎn)，必須按時完成，如不能按時完成每次處以1000元罰款。2、班組必須服從項目部施工管理人員調(diào)度，使各工種、各工序穿插配合協(xié)調(diào)施工。3、為了確保工程進度，項目部制定的進度計劃班組必須不折不扣完成,農(nóng)忙、高溫、冬雨季施工期間須同樣確保，并不涉及到任何費用。4、在合理情況下，班組不服從指揮，隨便停工、誤工，造成總進度的延誤和其他工種的誤閑，按每天處以1000元罰款，超過三次，并全額扣除承包單價中工期保證金。5、在施工生產(chǎn)中班組必須嚴肅勞動紀律，統(tǒng)一作息時間。十二、工程結(jié)算1、工程承包價款須經(jīng)項目部施工、質(zhì)檢、安全管理人員認可后方可按合同約定進行計算。2、班組承包以外用工，必須憑項目部出具的有效手續(xù)方可結(jié)算，點工工日實行當日核定，每月匯總，逾期不予結(jié)帳。3、工程價款應(yīng)按照有關(guān)獎懲規(guī)定進行結(jié)算，承包范圍以內(nèi)未做項目按規(guī)定扣除。4、班組在施工期間必須嚴格遵守勞動紀律，服從統(tǒng)一指揮、調(diào)度，如拒不遵守、服從或由于乙方原因在施工中造成重大安全、質(zhì)量事故的，發(fā)包方有權(quán)要求乙方無條件退場，工程價款不予結(jié)算，同時向乙方追償因此給甲方造成的損失。十三、竣工驗收及保修1、本工程竣工驗收以施工圖紙、施工驗收規(guī)范和質(zhì)量驗收標準為依據(jù)。2、班組必須全面自檢互檢后，再由項目部組織全面檢查，最終進行交付驗收。3、工程竣工后，按國家規(guī)定進行保修。班組按承包價的5%作為保修金，在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，由責(zé)任班組負責(zé)維修。如班組不配合維修，由項目部派人維修，維修費用在保修金內(nèi)扣除，并承擔由此造成一切損失的賠償責(zé)任;在保修期內(nèi)，如無質(zhì)量問題，到期后保修金全額退還(無息)。4、工程交付使用后，因承包班組施工的質(zhì)量問題造成賠償時，承包班組負責(zé)賠償。本承包合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，簽字后生效，如一方違約，由違約方承擔由此造成的一切損失。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日改寫后的結(jié)果：2024年水電承包合同范文（四）甲方：_____（發(fā)包方）乙方：_____（承包方）本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。第一條工程概況1.裝修施工地點：_____2.工期：____年____月____日至____年____月____日3.本項工程預(yù)計費用____元人民幣。第二條材料供應(yīng)的約定1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。3.乙方提供的材料乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定1.本工程應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210______及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327______并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他db_35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3.工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5.負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定1.工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的____%，水電完工后支付____%，整體竣工驗收合格后支付____%2.乙方承包內(nèi)容：1）水電開槽、布線、穿線、埋槽2）所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）3）水電施工的穿墻、打孔、切割4）開關(guān)面板安裝5）小五金、馬桶、的安裝6）后期燈具的安裝3.工程結(jié)算方式：按實結(jié)算：總價結(jié)算：____元/平米（套內(nèi)面積）第六條違約責(zé)任1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期____天，甲方向乙方支付____元的違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期____天，乙方向甲方支付____元違約金。第七條糾紛處理方式因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款