建筑保溫施工合同

建筑保溫施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為進行建筑保溫工程施工，需乙方提供相應的施工服務，雙方經充分協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后__________天內，向甲方提交工程預算，經甲方確認后，按照預算進行施工。2.3乙方應按照約定的價格提供服務，不得以任何名目增加費用，如乙方原因導致工程款增加，甲方有權拒絕支付超出部分。第三條施工期限3.1本工程的施工期限為__________天。3.2乙方應按照約定的施工期限完成工程施工，如乙方原因導致工程延期，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價的__________%。第四條質量標準4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范。4.2乙方應保證工程質量，如出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的__________天內予以修復，并承擔由此產生的一切費用。4.3工程驗收合格后，乙方應按照約定提供相關售后服務。第五條材料供應5.1乙方應按照甲方要求，提供合格的施工材料，并保證材料質量符合國家相關標準和規(guī)范。5.2乙方應在合同簽訂后__________天內，向甲方提交材料清單，經甲方確認后，按照清單進行供應。5.3乙方應按照約定的時間、數(shù)量和質量供應材料，如乙方原因導致材料供應不符合約定，甲方有權拒絕支付相應款項。第六條付款方式6.1本工程的付款分為三個階段，分別為工程進度款、工程驗收款和工程尾款。6.2工程進度款：乙方完成工程進度__________%后，甲方支付工程進度款的__________%。6.3工程驗收款：工程驗收合格后，甲方支付工程驗收款的__________%。6.4工程尾款：乙方完成合同約定的全部工程內容后，甲方支付工程尾款的__________%。6.5乙方應按照約定的付款方式接受付款，如乙方原因導致付款不符合約定，甲方有權拒絕支付相應款項。第七條違約責任7.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價的__________%。7.2乙方應按照約定履行合同義務，如乙方擅自解除合同，甲方有權要求乙方支付合同總價款的__________%作為賠償。7.3如乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，造成人員傷亡和財產損失的，乙方應承擔全部責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且乙方完成合同約定的全部工程內容之日終止。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程預算2.施工圖紙3.施工方案4.材料清單5.工程驗收報告6.安全事故調查報告7.法院判決書（如有）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程進度款、工程驗收款或工程尾款。2.乙方未按約定時間、數(shù)量和質量完成工程施工或供應材料。3.乙方擅自解除合同。4.乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，造成人員傷亡和財產損失。5.乙方未按照甲方要求進行施工，導致工程質量不符合國家相關標準和規(guī)范。6.任何一方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的發(fā)包方。2.乙方：指合同中約定的承包方。3.工程預算：指乙方根據(jù)工程施工內容和要求編制的工程費用清單。4.施工圖紙：指甲方提供的用于指導工程施工的圖紙。5.施工方案：指乙方根據(jù)施工圖紙制定的具體施工步驟和方法。6.材料清單：指乙方按照甲方要求提供的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。7.工程驗收報告：指工程完成后，乙方提交的關于工程質量、安全等方面的報告。8.安全事故：指在工程施工過程中發(fā)生的人員傷亡、財產損失等意外事件。9.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的施工進度，乙方加大施工力度，甲方給予必要的支持。2.材料供應不符合約定：解決辦法：乙方應及時更換或補充合格材料，甲方有權拒絕支付相應款項。3.工程質量問題：解決辦法：乙方應在接到甲方通知后的規(guī)定時間內修復，并承擔由此產生的一切費用。4.安全事故發(fā)生：解決辦法：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，積極配合調查處理。5.付款不符合約定：解決辦法：雙方應嚴格按照合同約定的付