人民法院案例庫 第一批 施工合同

人民法院案例庫第一批施工合同施工合同甲方（發(fā)包方）：____________地址：______________________聯(lián)系方式：__________________乙方（承包方）：____________地址：______________________聯(lián)系方式：__________________第一條合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保工程的順利實施與完成。第二條工程概況工程名稱：________________工程地點：________________工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件進行施工。第三條合同金額本合同總金額為人民幣（大寫）：，小寫：￥。該金額包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備費及其他相關(guān)費用。第四條工期工程開工日期：____________工程竣工日期：____________工期為__________天，如因甲方原因造成的工期延誤，乙方可適當(dāng)順延工期。第五條付款方式（1）簽訂合同后，支付預(yù)付款__________%；（2）工程進度達到__________%，支付款項__________%；（3）工程竣工驗收合格后，支付尾款__________%。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）負責(zé)提供施工所需的設(shè)計圖紙及相關(guān)文件；（2）按合同約定及時支付工程款；（3）有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督與檢查。乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進行施工；（2）保證施工質(zhì)量，確保工程安全；（3）及時向甲方報告工程進度及存在的問題。第七條工程驗收乙方應(yīng)在工程完工后，及時通知甲方進行驗收。驗收合格后，甲方應(yīng)在____日內(nèi)簽署驗收合格報告。第八條違約責(zé)任甲方如未按時支付工程款，每逾期一天應(yīng)支付乙方合同金額的__________%作為違約金。乙方如未按約定工期完成工程，每逾期一天應(yīng)支付甲方合同金額的__________%作為違約金。第九條保密條款雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的商業(yè)秘密和技術(shù)信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方透露。第十條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交人民法院解決。第十一條附則本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字）：___________________乙方（簽字）：___________________簽署日期：__________年____