2024年建筑行業(yè)勞務承攬協(xié)議樣例版

2024年建筑行業(yè)勞務承攬協(xié)議樣例版A版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（發(fā)包方）1.2乙方（承包方）第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容2.4工程量2.5工程周期第三條勞務承攬3.1乙方承攬的勞務內容3.2乙方勞動力配備3.3乙方勞務人員資質要求第四條勞務報酬4.1勞務報酬計算方式4.2勞務報酬支付時間4.3勞務報酬支付方式第五條甲乙雙方的責任和義務5.1甲方責任5.2乙方責任5.3甲方義務5.4乙方義務第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準6.2驗收程序6.3驗收標準第七條工期延誤7.1工期延誤的原因7.2工期延誤的處理第八條保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3適用法律第十條合同的變更和解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3變更和解除的程序第十一條違約責任11.1甲方違約責任11.2乙方違約責任第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的處理第十三條合同的生效、終止和解除13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除條件第十四條其他條款14.1合同的修改和補充14.2合同的繼承14.3合同的解除和終止后果處理14.4雙方約定的其他事項第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（發(fā)包方）1.2乙方（承包方）第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容本項目的工程內容包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等，具體工程內容詳見附件一。2.4工程量本項目約定的工程量詳見附件二。2.5工程周期本項目的工程周期為自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止，具體工程進度安排詳見附件三。第三條勞務承攬3.1乙方承攬的勞務內容乙方同意按照甲方的要求，承攬本項目的全部或部分勞務工作，包括但不限于施工、安裝、維修、保養(yǎng)等。3.2乙方勞動力配備乙方應根據本項目的工程量和工程周期，配備相應的勞動力，確保工程順利進行。具體勞動力配備情況詳見附件四。3.3乙方勞務人員資質要求乙方應確保其派遣的勞務人員具備相應的職業(yè)資格和技能，符合工程項目的質量、安全要求。具體資質要求詳見附件五。第四條勞務報酬4.1勞務報酬計算方式乙方的勞務報酬按照工程量、工程周期和約定的單價進行計算，具體計算方式詳見附件六。4.2勞務報酬支付時間甲方應在乙方完成約定的勞務工作后，按照約定的時間支付勞務報酬。具體支付時間詳見附件七。4.3勞務報酬支付方式甲方支付勞務報酬的方式可以是現金、轉賬等方式，具體支付方式詳見附件八。第五條甲乙雙方的責任和義務5.1甲方責任甲方應按照合同約定提供工程場地、施工條件、施工材料等，并按照約定支付乙方勞務報酬。5.2乙方責任乙方應按照合同約定完成勞務工作，確保工程質量、安全、進度等方面滿足甲方要求。5.3甲方義務甲方應協(xié)助乙方進行工程管理和協(xié)調，提供必要的工作指導和幫助。5.4乙方義務乙方應遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照甲方的工作要求和標準進行勞務工作，確保工程質量、安全、進度等方面滿足甲方要求。第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準本項目的工程質量標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求，具體質量標準詳見附件九。6.2驗收程序本項目的驗收程序按照甲方的要求進行，具體驗收程序詳見附件十。6.3驗收標準本項目的驗收標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求，具體驗收標準詳見附件十一。第八條保密條款8.1保密內容乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密、經營秘密等保密信息予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方泄露、披露或者利用。8.2保密期限乙方的保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除之日起五年內繼續(xù)承擔保密義務。8.3違約責任乙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。9.2爭議解決機構如雙方無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起訴訟。9.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的變更和解除10.1合同變更條件合同的變更必須經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。10.2合同解除條件10.3變更和解除的程序合同變更或解除應經甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。第十一條違約責任11.1甲方違約責任甲方違反合同條款的，應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失，并支付違約金。11.2乙方違約責任乙方違反合同條款的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的處理因不可抗力導致合同無法履行或者造成損失的，雙方應立即協(xié)商解決，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任。第十三條合同的生效、終止和解除13.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件13.3合同解除條件第十四條其他條款14.1合同的修改和補充本合同的修改和補充必須經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2合同的繼承本合同的繼承應經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.3合同的解除和終止后果處理合同解除或終止后，乙方應按照甲方的要求撤出工程場地，清理現場，并辦理相關手續(xù)。14.4雙方約定的其他事項雙方在合同履行過程中，如有其他事項需要約定，應經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程名稱詳細列出本項目的工程名稱，以明確雙方的合作內容。附件二：工程量清單詳細列出本項目的工程量，包括工程項目的名稱、數量、單位等，以便于雙方明確工程量并進行勞務報酬的計算。附件三：工程周期安排詳細列出本項目的工程周期安排，包括工程的開始日期、結束日期及關鍵節(jié)點等，以便于雙方明確工程進度并要求。附件四：勞動力配備表詳細列出乙方應根據本項目的工程量和工程周期，配備的勞動力名單、崗位、職業(yè)資格等，以便于甲方對乙方的勞動力配備情況進行核實。附件五：勞務人員資質要求詳細列出乙方派遣的勞務人員應具備的職業(yè)資格和技能要求，以便于甲方對乙方的勞務人員資質進行核實。附件六：勞務報酬計算方式詳細列出乙方的勞務報酬計算方式，包括工程量、工程周期和約定的單價等，以便于雙方明確勞務報酬的計算方法。附件七：勞務報酬支付時間安排詳細列出甲方應在乙方完成約定的勞務工作后，按照約定的時間支付勞務報酬的時間安排，以便于雙方明確支付時間。附件八：勞務報酬支付方式詳細列出甲方支付勞務報酬的方式，包括現金、轉賬等方式，以便于雙方明確支付方式。附件九：工程質量標準詳細列出本項目的工程質量標準，包括質量要求、驗收標準等，以便于雙方明確工程質量要求。附件十：驗收程序詳細列出本項目的驗收程序，包括驗收流程、驗收人員的組成等，以便于雙方明確驗收程序。附件十一：爭議解決方式詳細列出雙方在履行合同過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決的方式，以便于雙方明確爭議解決方式。附件十二：合同履行地詳細列出本合同的履行地，以便于雙方明確合同的履行地點。附件十三：不可抗力事件列表詳細列出雙方認可的不可抗力事件，以便于在發(fā)生不可抗力事件時雙方能夠協(xié)商解決。附件十四：合同變更和解除協(xié)議詳細列出合同變更和解除的條件及程序，以便于雙方在發(fā)生變更和解除情況時能夠按照協(xié)議進行操作。說明二：違約行為及責任認定：甲方違約行為及責任認定：1.未按照約定提供工程場地、施工條件、施工材料等，導致乙方無法正常進行勞務工作，甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失，并支付違約金。2.未按照約定時間支付勞務報酬，甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失，并支付違約金。乙方違約行為及責任認定：1.未按照約定完成勞務工作，導致工程質量、安全、進度等方面不符合甲方要求，乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。2.派遣的勞務人員未具備約定的職業(yè)資格和技能要求，乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。示例說明：假設甲方未按照約定時間支付勞務報酬，乙方因此遭受了延誤費用損失10,000元。根據合同約定，甲方應支付違約金，違約金為勞務報酬的5%。則甲方應賠償乙方損失10,000元并支付違約金500元，共計10,500元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件是指在合同履行過程中，因不可抗力原因導致合同無