民宿裝修輕工承攬合同

民宿裝修輕工承攬合同合同目錄第一章總則1.1合同當(dāng)事人1.2合同簽訂依據(jù)1.3合同宗旨第二章定義與術(shù)語解釋2.1民宿2.2裝修2.3輕工2.4承攬第三章工程概況3.1工程地點3.2工程規(guī)模3.3工程預(yù)算第四章承攬范圍與內(nèi)容4.1承攬范圍4.2承攬內(nèi)容第五章合同價格與支付5.1合同價格5.2支付方式5.3支付時間第六章工期與進(jìn)度6.1工期要求6.2進(jìn)度計劃第七章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求7.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.2質(zhì)量要求第八章材料供應(yīng)8.1材料種類8.2材料供應(yīng)責(zé)任第九章安全與環(huán)保9.1安全責(zé)任9.2環(huán)保要求第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)第十二章合同的變更與解除12.1變更條件12.2解除條件第十三章合同的轉(zhuǎn)讓與繼承13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2繼承條件第十四章附則14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同解釋權(quán)合同編號：_______第一章總則1.1合同當(dāng)事人1.1.1甲方名稱：_______1.1.2乙方名稱：_______1.2合同簽訂依據(jù)1.2.1依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬民宿裝修輕工工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議。1.3合同宗旨1.3.1甲乙雙方共同遵守本合同的條款，確保工程的順利進(jìn)行，實現(xiàn)甲方對民宿裝修的質(zhì)量、進(jìn)度和安全的要求。第二章定義與術(shù)語解釋2.1民宿2.1.1指由甲方提供的用于對外經(jīng)營或出租的民用住宅，包括但不限于客房、公共區(qū)域等。2.2裝修2.2.1指對民宿建筑及內(nèi)部空間進(jìn)行設(shè)計、施工、裝飾、改造等一系列活動，以改善和提升民宿的使用功能和居住體驗。2.3輕工2.3.1指裝修工程中不包括土建、水電安裝、大型設(shè)備安裝等重型工程的其他施工內(nèi)容。2.4承攬2.4.1指乙方接受甲方委托，按照本合同約定的范圍、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)完成民宿裝修輕工工程的施工。第三章工程概況3.1工程地點3.1.1甲方民宿所在地：_______。3.2工程規(guī)模3.2.1民宿建筑總面積：_______平方米。3.3工程預(yù)算3.3.1雙方確認(rèn)的工程預(yù)算總金額為：_______元。第四章承攬范圍與內(nèi)容4.1承攬范圍4.1.1乙方負(fù)責(zé)民宿裝修輕工工程的全部施工工作，包括但不限于設(shè)計、材料采購、施工、驗收等。4.2承攬內(nèi)容4.2.1乙方需完成的輕工施工內(nèi)容包括：墻面涂料、地面鋪設(shè)、門窗安裝、室內(nèi)陳設(shè)、軟裝搭配等。第五章合同價格與支付5.1合同價格5.1.1雙方確認(rèn)的合同總價為：_______元，乙方向甲方開具等額正規(guī)發(fā)票。5.2支付方式a)按工程進(jìn)度分階段支付；b)工程完成后一次性支付。5.3支付時間5.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點及時向乙方支付工程款項。第六章工期與進(jìn)度6.1工期要求6.1.1雙方確認(rèn)的工程總工期為：_______天。6.2進(jìn)度計劃6.2.1乙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并報甲方審批。第七章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求7.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.1.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。7.2質(zhì)量要求7.2.1工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)不低于_______年的質(zhì)保責(zé)任。第八章材料供應(yīng)8.1材料種類8.1.1乙方應(yīng)按照甲乙雙方確認(rèn)的《材料清單》提供相應(yīng)的裝修材料。8.2材料供應(yīng)責(zé)任8.2.1乙方負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)時間，確保材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。第九章安全與環(huán)保9.1安全責(zé)任9.1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和甲方要求，做好施工現(xiàn)場的安全管理工作。9.2環(huán)保要求9.2.1乙方應(yīng)遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，采取有效措施，防止污染環(huán)境。第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟損失，并支付違約金。第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二章合同的變更與解除12.1變更條件12.1.1甲乙雙方同意并簽訂書面變更協(xié)議，可以變更合同的內(nèi)容。12.2解除條件12.2.1在履行本合同過程中，發(fā)生不可抗力等法定解除情形，雙方可以解除合同。第十三章合同的轉(zhuǎn)讓與繼承13.1轉(zhuǎn)讓條件13.1.1甲乙雙方書面同意，可以將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2繼承條件13.2.1甲乙雙方因法律原因發(fā)生繼承，本合同的權(quán)利義務(wù)由繼承人繼承。第十四章附則14.1合同生效條件14.1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同終止條件14.2.1本合同在履行完畢、雙方權(quán)利義務(wù)終止后自動終止。14.3合同解釋權(quán)14.3.1本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。甲方簽字：_____________________________日期：_____________________________乙方簽字：_____________________________日期：_____________________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明11.甲方指定材料供應(yīng)商甲方有權(quán)指定乙方使用的材料供應(yīng)商，乙方應(yīng)按照甲方的要求采購材料。若乙方未按甲方要求采購，乙方需承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切后果。12.甲方監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，以確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全符合甲方的要求。若乙方不同意甲方監(jiān)督，甲方有權(quán)解除合同。13.甲方變更要求甲方在合同履行過程中提出變更要求的，乙方應(yīng)盡量滿足。若變更導(dǎo)致工程量和費用發(fā)生變化，甲方應(yīng)按照實際發(fā)生的情況支付相應(yīng)的款項。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明21.乙方施工質(zhì)量保證乙方應(yīng)對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。工程驗收不合格的，乙方應(yīng)無償返工直至驗收合格。若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。22.乙方工期延誤乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工。若乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)支付給甲方違約金。違約金計算方式為：每延誤一天，支付合同總價款的千分之一作為違約金。23.乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對在施工過程中了解到的甲方商業(yè)秘密和隱私予以保密。若乙方泄露甲方商業(yè)秘密和隱私，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明31.第三方中介職責(zé)第三方中介應(yīng)公正、公平地履行調(diào)解、協(xié)調(diào)職責(zé)，協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過程中的爭議。32.第三方中介費用第三方中介的費用由甲乙雙方共同承擔(dān)。若一方不承擔(dān)中介費用，該方應(yīng)支付給另一方相應(yīng)的費用。33.第三方中介決策效力第三方中介做出的調(diào)解、協(xié)調(diào)決策對甲乙雙方具有約束力。甲乙雙方應(yīng)按照第三方中介的決策履行合同義務(wù)。34.第三方中介變更甲乙雙方均有權(quán)在合同履行過程中提出更換第三方中介的要求。更換第三方中介的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定新的中介機構(gòu)。附件及其他補充說明一、附件列表：1.材料清單2.設(shè)計方案3.施工進(jìn)度計劃4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.安全防護(hù)措施方案6.環(huán)保措施方案7.第三方中介機構(gòu)資質(zhì)證明8.乙方施工隊伍資質(zhì)證明9.甲方支付憑證10.乙方工程進(jìn)度報告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。2.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方未按約定提供施工場地、材料或其他必要條件，視為違約。5.第三方中介未公正、公平地履行調(diào)解、協(xié)調(diào)職責(zé)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.民宿：指由甲方提供的用于對外經(jīng)營或出租的民用住宅。2.裝修：指對民宿建筑及內(nèi)部空間進(jìn)行設(shè)計、施工、裝飾、改造等一系列活動。3.輕工：指裝修工程中不包括土建、水電安裝、大型設(shè)備安裝等重型工程的其他施工內(nèi)容。4.承攬：指乙方接受甲方委托，按照本合同約定的范圍、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)完成民宿裝修輕工工程的施工。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付工程款項：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，催促支付；如甲方仍不支付，乙方有權(quán)暫停施工，并依法追討欠款。2.乙方延遲完成工程：乙方應(yīng)加快施工進(jìn)度，采取措施確保按期完成；如無法按時完成，應(yīng)向甲方支付違約金。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合合同規(guī)定；如因乙方原因?qū)?/p>