智能溫室施工合同

第第頁智能溫室施工合同溫室工程施工合同發(fā)包方：承包方：工程名稱：合同訂立時間：合同訂立地方：溫室工程施工合同甲方（發(fā)包方）乙方（承包方）依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵奉并服從平等、本身樂意、公平和誠實信用的原則，雙方就本合同供貨、安裝事宜協(xié)商全都，訂立本合同。1、工程名稱_____工程名稱：_____工程地方：_____工程內(nèi)容：本工程為包工包料工程，乙方負(fù)責(zé)溫室主體的設(shè)計、加工、安裝。工程內(nèi)容：骨架、掩蓋、內(nèi)外遮陽、降溫系統(tǒng)（風(fēng)機(jī)水簾、天窗）、配電系統(tǒng)。2、工程承包范圍：包工包料3、合同工期：_____天（打款之日起計算）4、合同價款工程每平米造價_____元工程總平米_____平米工程總造價金額（大寫_____）（人民幣）？_____元。（不含稅金?。┪澹犊罘绞?、合同簽訂后三日內(nèi)，甲方預(yù)付乙方總金額的30%，乙方負(fù)責(zé)布置技術(shù)人員進(jìn)場溫室基礎(chǔ)施工及采購骨架料子加工。2、溫室骨架（產(chǎn)品）料子到工地，甲方再付給乙方總價的20%，乙方采購內(nèi)外遮陽系統(tǒng)及鋁合金配套設(shè)施。3、溫室骨架完工，甲方再付給乙方總價的30%。4、溫室內(nèi)外遮陽系統(tǒng)及掩蓋完工，甲方再付給乙方總價的15%。5、工程全部完工，甲方再付給乙方總價的2%，余3%為質(zhì)保金。6、一年后無質(zhì)量問題（不含認(rèn)為原因），甲方一次性付清3%。7、如甲方?jīng)]按合同要求付款，乙方有權(quán)停工，工期順延，因而給乙方造成的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。6、雙方責(zé)任A、甲方責(zé)任1、甲方供應(yīng)水準(zhǔn)點及坐標(biāo)掌控點，以書面形式通知乙方，進(jìn)行現(xiàn)場交驗，組織有關(guān)單位會審。2、甲方負(fù)責(zé)“三通一平”，乙方料子須有存放場合，為乙方施工人員供應(yīng)留宿場合（1）、甲方負(fù)責(zé)乙方與供電單位的一切事宜（如：停電、斷路或不能及時供電等情況），保證工地正常施工。（2）、甲方負(fù)責(zé)把電扯到我方施工現(xiàn)場，在此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)（乙方施工所產(chǎn)生的水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)）。3、甲方負(fù)責(zé)辦理一切開竣工效驗手續(xù)，保證乙方正常施工環(huán)境。4、工地上對外的工商、稅務(wù)等一切事宜，由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)。5、如在施工過程中甲方資金斷裂，不能及時撥付乙方工程款，而導(dǎo)致乙方停工在此期間造成的一切損失（如停工后人為或不行抗力因素造成物件損毀）均由甲方負(fù)責(zé)B、乙方責(zé)任1、乙方保證依照合同商定保質(zhì)保量，如期完工。2、乙方施工人員進(jìn)駐甲方廠區(qū)，必需遵守甲方有關(guān)規(guī)定。3、乙方所進(jìn)料子必需通知甲方工地有關(guān)負(fù)責(zé)人查驗簽收。七、工期順延條件1、由于甲方執(zhí)行合同延誤，每延誤一天，工期順延三天。2、不行抗力因素（天氣、油料、水、地下水位、土質(zhì)）乙方及時通知甲方協(xié)商處理。3、設(shè)計更改和工程量加添，甲乙雙方協(xié)商合理順延。4、非乙方原因停水、電、氣停工，累計超出八小時。八、其他事項1、因地形水位、產(chǎn)生設(shè)計更改或停工甲方不得扣押乙方施工人員。2、甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，甲方必需告知乙方地平以下情形（如：光纜、電纜、煤氣管道、自來水管道及相應(yīng)地下設(shè)施）不行挖掘設(shè)施的實在位置，如未告知或告知不詳造成的全部損失由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)，甲方不得扣押乙方施工人員。九、違約、索賠和爭議1、由于片面造成違約，由違約方承當(dāng)一切損失。2、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成造成爭議，未違約方可向本地人民法院提起訴訟解決十、合同生效與停止本合同自簽訂之日起生效，至質(zhì)保金結(jié)清廢止。十一、增補(bǔ)協(xié)議1、施工過程中甲乙雙方對未盡事宜簽訂增補(bǔ)協(xié)議同適用于本合同，與本合同具同等法律效應(yīng)。2、乙方施工完成后必需在三日內(nèi)交甲方負(fù)責(zé)人驗收，如甲方在三日內(nèi)不能及時驗收視為合格之后乙方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任，甲方無條件把剩余款項結(jié)清。3、乙方施工完成甲方負(fù)責(zé)人驗收合格后一年內(nèi)有不行抗力的因素（如，大風(fēng)，冰雹，水災(zāi)，雪災(zāi)，地震，以及甲方人為或非人為）所造成的一切損失乙方不承當(dāng)任任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方公司檔案存檔一份，具有同等法律效力。雙方蓋章簽字：甲方單位（蓋章）：乙方單位（蓋章）：甲方代表（簽字或蓋章）；乙方代表（簽字或蓋章）；*年*月*日篇2:智能溫室施工合同溫室工程施工合同發(fā)包方：承包方：工程名稱：合同訂立時間：合同訂立地方：溫室工程施工合同甲方（發(fā)包方）乙方（承包方）依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵奉并服從平等、本身樂意、公平和誠實信用的原則，雙方就本合同供貨、安裝事宜協(xié)商全都，訂立本合同。1、工程名稱_____工程名稱：_____工程地方：_____工程內(nèi)容：本工程為包工包料工程，乙方負(fù)責(zé)溫室主體的設(shè)計、加工、安裝。工程內(nèi)容：骨架、掩蓋、內(nèi)外遮陽、降溫系統(tǒng)（風(fēng)機(jī)水簾、天窗）、配電系統(tǒng)。2、工程承包范圍：包工包料3、合同工期：_____天（打款之日起計算）4、合同價款工程每平米造價_____元工程總平米_____平米工程總造價金額（大寫_____）（人民幣）？_____元。（不含稅金?。┪澹犊罘绞?、合同簽訂后三日內(nèi)，甲方預(yù)付乙方總金額的30%，乙方負(fù)責(zé)布置技術(shù)人員進(jìn)場溫室基礎(chǔ)施工及采購骨架料子加工。2、溫室骨架（產(chǎn)品）料子到工地，甲方再付給乙方總價的20%，乙方采購內(nèi)外遮陽系統(tǒng)及鋁合金配套設(shè)施。3、溫室骨架完工，甲方再付給乙方總價的30%。4、溫室內(nèi)外遮陽系統(tǒng)及掩蓋完工，甲方再付給乙方總價的15%。5、工程全部完工，甲方再付給乙方總價的2%，余3%為質(zhì)保金。6、一年后無質(zhì)量問題（不含認(rèn)為原因），甲方一次性付清3%。7、如甲方?jīng)]按合同要求付款，乙方有權(quán)停工，工期順延，因而給乙方造成的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。6、雙方責(zé)任A、甲方責(zé)任1、甲方供應(yīng)水準(zhǔn)點及坐標(biāo)掌控點，以書面形式通知乙方，進(jìn)行現(xiàn)場交驗，組織有關(guān)單位會審。2、甲方負(fù)責(zé)“三通一平”，乙方料子須有存放場合，為乙方施工人員供應(yīng)留宿場合（1）、甲方負(fù)責(zé)乙方與供電單位的一切事宜（如：停電、斷路或不能及時供電等情況），保證工地正常施工。（2）、甲方負(fù)責(zé)把電扯到我方施工現(xiàn)場，在此所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)（乙方施工所產(chǎn)生的水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)）。3、甲方負(fù)責(zé)辦理一切開竣工效驗手續(xù)，保證乙方正常施工環(huán)境。4、工地上對外的工商、稅務(wù)等一切事宜，由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)。5、如在施工過程中甲方資金斷裂，不能及時撥付乙方工程款，而導(dǎo)致乙方停工在此期間造成的一切損失（如停工后人為或不行抗力因素造成物件損毀）均由甲方負(fù)責(zé)B、乙方責(zé)任1、乙方保證依照合同商定保質(zhì)保量，如期完工。2、乙方施工人員進(jìn)駐甲方廠區(qū)，必需遵守甲方有關(guān)規(guī)定。3、乙方所進(jìn)料子必需通知甲方工地有關(guān)負(fù)責(zé)人查驗簽收。七、工期順延條件1、由于甲方執(zhí)行合同延誤，每延誤一天，工期順延三天。2、不行抗力因素（天氣、油料、水、地下水位、土質(zhì)）乙方及時通知甲方協(xié)商處理。3、設(shè)計更改和工程量加添，甲乙雙方協(xié)商合理順延。4、非乙方原因停水、電、氣停工，累計超出八小時。八、其他事項1、因地形水位、產(chǎn)生設(shè)計更改或停工甲方不得扣押乙方施工人員。2、甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，甲方必需告知乙方地平以下情形（如：光纜、電纜、煤氣管道、自來水管道及相應(yīng)地下設(shè)施）不行挖掘設(shè)施的實在位置，如未告知或告知不詳造成的全部損失由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)，甲方不得扣押乙方施工人員。九、違約、索賠和爭議1、由于片面造成違約，由違約方承當(dāng)一切損失。2、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成造成爭議，未違約方可向本地人民法院提起訴訟解決十、合同生效與停止本合同自簽訂之日起生效，至質(zhì)保金結(jié)清廢止。十一、增補(bǔ)協(xié)議1、施工過程中甲乙雙方對未盡事宜簽訂增補(bǔ)協(xié)議同適用于本合同，與本合同具同等法律效應(yīng)。2、乙方施工完成后必需在三日內(nèi)交甲方負(fù)責(zé)人驗收，如甲方在三日內(nèi)不能及時驗收視為合格之后乙方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任，甲方無條件把剩余款項結(jié)清。3、乙方施工完成甲方負(fù)責(zé)人驗收合格后一年內(nèi)有不行抗力的因素（如，大風(fēng)，冰雹，水災(zāi)，雪災(zāi)，地震，以及甲方人為或非人為）所造成的一切損失乙方不承當(dāng)任任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方公司檔案存檔一份，具有同等法律效力。雙方蓋章簽字：甲方單位（蓋章）：乙方單位（蓋章）：甲方代表（簽字或蓋章）；乙方代表（簽字或蓋章）；*年*月*日篇3:電話裝移機(jī)施工電話障礙查修人員文明服務(wù)行業(yè)規(guī)范電話裝移機(jī)施工、電話障礙查修人員文明服務(wù)行業(yè)規(guī)范一、儀表儀容（10分）1、施工、查修人員上崗時必需穿著配發(fā)的時令制服。不準(zhǔn)穿拖鞋。不準(zhǔn)敞懷作業(yè)。在客戶室內(nèi)不準(zhǔn)戴墨鏡。（4分）2、施工、查修人員上崗時要在左胸上方端正地佩戴工號牌。（3分）3、施工、查修人員上崗服務(wù)應(yīng)儀容乾凈，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。男職工不留長發(fā)，不留胡須，女職工頭發(fā)梳理整齊，不施濃妝，不佩戴欠妥飾物。（3分）二、態(tài)度用語（30分）1、施工、查修人員上門服務(wù)時應(yīng)精神飽滿，熱誠自動地向客戶打招呼，說明來意。與客戶對話時應(yīng)正視對方，態(tài)度謙恭，有禮貌。（3分）2、施工、查修人員在服務(wù)工作中應(yīng)說普通話；應(yīng)依據(jù)客戶的性別、年齡等情況適當(dāng)稱呼；應(yīng)自動、自若地使用“您好、請、感謝、對不起、再見“等文明服務(wù)用語。（3分）3、施工、查修人員在服務(wù)工作中無論遇到何種情況都不準(zhǔn)頂撞、責(zé)備客戶，不得對客戶流露出不滿或不耐煩情緒。當(dāng)客戶態(tài)度不好或不禮貌時，應(yīng)忍耐克制，得理讓人，有理也不與客戶爭辯。如發(fā)生服務(wù)現(xiàn)場不能解決的問題，應(yīng)向公司匯報，及時妥當(dāng)處理。（5分）4、施工、查修人員在服務(wù)工作中，對客戶提出的要求，在符合規(guī)定、條件允許的情況下應(yīng)予滿足，遇客戶多次提出或變化要求時，應(yīng)不厭其煩；對客戶的欠妥要求，應(yīng)予以明確解釋。請客戶變化欠妥要求或請客戶諒解。（3分）5、當(dāng)客戶提出業(yè)務(wù)、技術(shù)咨詢時，施工、查修人員應(yīng)正確、耐性地解答客戶的問題，不得簡單輕率、搪塞敷衍客戶。（4分）6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶使用通信設(shè)備欠妥時，施工、查修人員慶熱誠引導(dǎo)客戶正確使用。假如發(fā)現(xiàn)客戶使用通信設(shè)備違反了有關(guān)規(guī)定，應(yīng)態(tài)度不冷不熱地向客戶宣傳并要求客戶遵守有關(guān)規(guī)定。（3分）7、當(dāng)遇特殊情況電話不能裝通或故障不能修復(fù)時，施工、查修人員應(yīng)向客戶說明原因，取得客戶諒解，并與客戶商定再來施工或查修的時間。（3分）8、施工、查修人員在工作中發(fā)生過錯應(yīng)及時矯正，并誠懇接受客戶批判，當(dāng)面自動向客戶致歉。（5分）三、舉止操作（20分）1、施工服務(wù)應(yīng)先與客戶預(yù)約。與客戶聯(lián)系時要用商討的口吻聽取客戶的看法和要求，照料客戶的方便。預(yù)約后要守信，因故更改要事先通知客戶，并表示歉意。（3分）2、施工、查修人員工作前必需備足工具。不得讓客戶供應(yīng)裝移機(jī)工具。不得支使客戶承當(dāng)裝移機(jī)勞務(wù)性工作。（4分）3、施工、查修人員進(jìn)入客戶室內(nèi)，應(yīng)先敲門，敲門用力要適度，按門鈴的時間要有適當(dāng)間隔，不行按長鈴。經(jīng)客戶同意的方可進(jìn)門?？蛻舨辉诩矣治存i門時，不行擅自進(jìn)入。（3分）4、施工、查修人員進(jìn)入客戶室內(nèi)不要東張西望，不得隨便走動，不背靠他物站立，不叉腰，不抱胸，坐時不仰靠椅背。不得在服務(wù)現(xiàn)場打鬧、喧嘩。不得無故探問客戶私事。未經(jīng)客戶同意，不得動用客戶的設(shè)施物品。（3分）5、施工、查修人員應(yīng)隨身攜帶鞋套或一雙干凈鞋，以備進(jìn)入客戶家中服務(wù)時穿用。服務(wù)中要注意保持客戶室內(nèi)清潔，躲避碰臟客戶物品，工具包不得放在客戶的床、沙發(fā)等生活設(shè)施上；施工現(xiàn)場做到人走地凈；要注意珍惜客戶財物，搬移客戶設(shè)施物品時