承攬市政工程合同模板

承攬市政工程合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、甲方具備承攬市政工程的能力和資質(zhì)，愿意為乙方提供市政工程服務。

二、乙方同意委托甲方承攬市政工程，并支付相應的報酬。

為明確雙方的權利義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

一、工程名稱：____________________

二、工程地點：____________________

三、工程規(guī)模：____________________

四、工程工期：自本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)完成。

五、工程質(zhì)量：符合國家相關工程質(zhì)量標準。

第二條工程費用

一、工程總費用為人民幣____元整（大寫：____元整）。

二、工程費用支付方式：

1.預付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，乙方支付甲方人民幣____元整作為預付款。

2.進度款：工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方根據(jù)甲方提交的進度款申請，支付相應的進度款。

3.結(jié)算款：工程完工驗收合格后，乙方在____個工作日內(nèi)支付甲方剩余工程款。

4.保修金：工程保修期滿后，乙方退還甲方人民幣____元整作為保修金。

第三條雙方責任

一、甲方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全要求完成工程。

2.按照乙方要求，提供工程所需的施工圖紙、技術資料等。

3.負責工程現(xiàn)場的管理和維護，確保工程順利進行。

二、乙方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間支付工程款。

2.提供工程所需的場地、水電等基礎設施。

3.配合甲方進行工程驗收。

第四條爭議解決

一、雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

二、在爭議解決過程中，不影響合同的履行。

第五條其他約定

一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

二、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、附件：

1.工程圖紙及技術資料

2.工程施工合同

3.工程驗收報告

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、甲方具備承攬市政工程的能力和資質(zhì)，愿意為乙方提供市政工程服務。

二、乙方同意委托甲方承攬市政工程，并支付相應的報酬。

三、丙方作為監(jiān)理方，負責對甲方施工過程進行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量。

為明確三方權利義務，保障甲方權益，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

一、工程名稱：____________________

二、工程地點：____________________

三、工程規(guī)模：____________________

四、工程工期：自本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)完成。

五、工程質(zhì)量：符合國家相關工程質(zhì)量標準。

第二條工程費用

一、工程總費用為人民幣____元整（大寫：____元整）。

二、工程費用支付方式：

1.預付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，乙方支付甲方人民幣____元整作為預付款。

2.進度款：工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方根據(jù)甲方提交的進度款申請，支付相應的進度款。

3.結(jié)算款：工程完工驗收合格后，乙方在____個工作日內(nèi)支付甲方剩余工程款。

4.保修金：工程保修期滿后，乙方退還甲方人民幣____元整作為保修金。

第三條三方責任

一、甲方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全要求完成工程。

2.按照乙方要求，提供工程所需的施工圖紙、技術資料等。

3.負責工程現(xiàn)場的管理和維護，確保工程順利進行。

4.對監(jiān)理方的監(jiān)督和管理進行配合。

二、乙方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間支付工程款。

2.提供工程所需的場地、水電等基礎設施。

3.配合甲方進行工程驗收。

三、丙方責任：

1.對甲方施工過程進行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量。

2.對甲方提交的進度款申請進行審核，確保支付合理。

3.對工程完工驗收合格后，進行驗收并出具驗收報告。

第四條甲方權利

一、甲方有權要求乙方按照合同約定的時間支付工程款。

二、甲方有權要求監(jiān)理方對施工過程進行嚴格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

三、甲方有權要求乙方提供工程所需的場地、水電等基礎設施。

四、甲方有權對工程完工驗收合格后，要求乙方支付剩余工程款。

第五條乙方違約及限制條款

一、乙方未按合同約定的時間支付工程款，應向甲方支付違約金，違約金為逾期付款金額的____%。

二、乙方未提供工程所需的場地、水電等基礎設施，導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的責任。

三、乙方提供的工程所需材料不符合質(zhì)量要求，乙方應承擔相應的責任。

第六條丙方責任及權利

一、丙方應按照合同約定，對甲方施工過程進行監(jiān)督和管理。

二、丙方有權要求甲方提供施工圖紙、技術資料等。

三、丙方有權要求乙方提供工程所需的場地、水電等基礎設施。

四、丙方有權對工程完工驗收合格后，進行驗收并出具驗收報告。

第七條爭議解決

一、三方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

二、在爭議解決過程中，不影響合同的履行。

第八條附件

1.工程圖紙及技術資料

2.工程施工合同

3.工程驗收報告

4.其他相關文件

第九條合同生效

一、本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

二、本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第三篇范文總結(jié)：

第三方介入的意義和目的在于，通過監(jiān)理方的專業(yè)監(jiān)督，確保工程質(zhì)量和施工進度，保障甲方權益。甲方為主導的目的和意義在于，甲方作為工程承包方，具備豐富的施工經(jīng)驗和資源優(yōu)勢，能夠確保工程按時、按質(zhì)完成。通過本合同，甲方在保證自身權益的同時，也確保了乙方的利益得到保障，實現(xiàn)了合作共贏。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、乙方計劃投資建設一項市政工程項目，并尋求具備資質(zhì)的承包方進行施工。

二、甲方具備承攬市政工程的能力和資質(zhì)，愿意接受乙方的委托，進行市政工程的建設。

三、丙方作為監(jiān)理方，負責對甲方的施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量和安全。

為明確三方權利義務，保障乙方投資安全和工程質(zhì)量，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

一、工程名稱：____________________

二、工程地點：____________________

三、工程規(guī)模：____________________

四、工程工期：自本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)完成。

五、工程質(zhì)量：符合國家相關工程質(zhì)量標準。

第二條工程費用

一、工程總費用為人民幣____元整（大寫：____元整）。

二、工程費用支付方式：

1.預付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，乙方支付甲方人民幣____元整作為預付款。

2.進度款：工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方根據(jù)甲方提交的進度款申請，支付相應的進度款。

3.結(jié)算款：工程完工驗收合格后，乙方在____個工作日內(nèi)支付甲方剩余工程款。

4.保修金：工程保修期滿后，乙方退還甲方人民幣____元整作為保修金。

第三條三方責任

一、乙方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間支付工程款。

2.提供工程所需的場地、水電等基礎設施。

3.配合甲方進行工程驗收。

二、甲方責任：

1.嚴格按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全要求完成工程。

2.按照乙方要求，提供工程所需的施工圖紙、技術資料等。

3.負責工程現(xiàn)場的管理和維護，確保工程順利進行。

4.對監(jiān)理方的監(jiān)督和管理進行配合。

三、丙方責任：

1.對甲方施工過程進行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量。

2.對甲方提交的進度款申請進行審核，確保支付合理。

3.對工程完工驗收合格后，進行驗收并出具驗收報告。

第四條乙方權利

一、乙方有權要求甲方按照合同約定的時間和質(zhì)量完成工程。

二、乙方有權要求監(jiān)理方對施工過程進行嚴格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

三、乙方有權要求甲方提供施工圖紙、技術資料等。

四、乙方有權對工程完工驗收合格后，要求甲方支付剩余工程款。

第五條甲方違約及限制條款

一、甲方未按合同約定的時間完成工程，應向乙方支付違約金，違約金為每日延誤金額的____%。

二、甲方提供的施工圖紙、技術資料等不符合要求，甲方應承擔相應的責任。

三、甲方在施工過程中發(fā)生安全事故，甲方應承擔全部責任。

第六條爭議解決

一、三方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。

二、在爭議解決過程中，不影響合同的履行。

第七條附件

1.工程圖紙及技術資料

2.工程施工合同

3.工程驗收報告

4.其他相關文件

第八條合同生效

一、本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。