私人會所游泳館施工合同

私人會所游泳館施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：私人會所游泳館施工工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：包括但不限于土建、裝修、設備安裝、調試及驗收等。第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成本合同約定的施工內容。2.2乙方應保證施工質量，確保工程達到約定的標準。2.3乙方應按照約定的工期完成施工，如有延期，應承擔相應的違約責任。2.4乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得違法施工。2.5乙方應承擔施工期間的安全責任，確保工程安全無事故。第三條甲方義務3.1甲方應按照約定向乙方支付工程款項。3.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。3.3甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關手續(xù)。3.4甲方應監(jiān)督乙方的施工過程，確保工程質量。3.5甲方應按照約定時間支付工程款項，如有延期，應承擔相應的違約責任。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的施工總價款為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：_____________________元。4.2甲方支付工程款項的方式為：____________________。4.3甲方支付工程款項的期限為：____________________。第五條工期5.1本工程的工期為：____________________天。5.2乙方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。5.3甲方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。第六條質量標準6.1本工程的質量標準為：____________________。6.2乙方應按照約定的質量標準進行施工，如有不符合約定的情況，乙方應承擔相應的修復費用。第七條保修7.1乙方應對本工程進行保修，保修期限為：____________________。7.2保修范圍為：____________________。7.3保修費用由乙方承擔。第八條違約責任8.1乙方如未按照約定的質量、工期完成施工，應承擔相應的違約責任。8.2甲方如未按照約定的時間支付工程款項，應承擔相應的違約責任。8.3甲乙雙方如違反本合同的其他約定，應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款項支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.工程量清單4.材料及設備清單5.質量驗收標準6.安全防護措施7.工程進度計劃8.付款憑證9.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的質量、工期完成施工，視為違約。2.甲方未按照約定的時間支付工程款項，視為違約。3.甲乙雙方違反本合同的其他約定，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。2.施工圖紙：指用于指導施工的圖紙及技術文件。3.施工方案：指為實現(xiàn)工程施工目標而制定的具體施工方法和要求。4.工程量清單：指列出工程所需各項工程量的詳細清單。5.材料及設備清單：指列出工程施工所需材料及設備的詳細清單。6.質量驗收標準：指用于判斷工程施工質量是否達到約定標準的依據(jù)。7.安全防護措施：指為保證工程施工安全而采取的措施。8.工程進度計劃：指列出工程施工進度的詳細計劃。9.付款憑證：指證明甲方已支付工程款項的憑證。10.驗收報告：指工程驗收合格的報告。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程質量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合約定，乙方應負責修復，并承擔相應費用。2.工期延誤：如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任。如甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔違約責任。3.工程款項支付問題：如甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。如乙方未按約定質量、工期完成施工，甲方有權拒絕支付工程款項。4.施工安全問題：如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任，并負責