動物園外墻保溫施工合同樣本

動物園外墻保溫施工合同樣本合同編號：__________動物園外墻保溫施工合同甲方（發(fā)包方）：__________動物園乙方（承包方）：__________建筑安裝工程有限公司第一條工程概況1.1工程名稱：__________動物園外墻保溫施工項目1.2工程地點：__________動物園1.3工程內(nèi)容：對動物園外墻進行保溫施工，包括材料供應(yīng)、施工、驗收等。1.4工程面積：__________平方米1.5工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元第二條合同工期2.1工期自__________年__________月__________日開始，至__________年__________月__________日結(jié)束。2.2工期延誤：乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價的__________%。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.2工程驗收：工程完工后，甲方有權(quán)組織驗收，乙方應(yīng)積極配合。如驗收不合格，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)整改到位，直至驗收合格。3.3質(zhì)量保修：工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)__________年的質(zhì)量保修責(zé)任。第四條材料供應(yīng)4.1乙方負(fù)責(zé)提供施工所用的保溫材料、施工輔料等，并保證材料質(zhì)量。4.2甲方負(fù)責(zé)對乙方提供的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方更換或整改。第五條付款方式5.1合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預(yù)付款。5.2工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%。5.3工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%。5.4乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按國家相關(guān)稅務(wù)規(guī)定進行支付。第六條違約責(zé)任6.1乙方違反合同約定，導(dǎo)致工期延誤、工程質(zhì)量不合格等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲方未按合同約定支付款項，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________動物園乙方（蓋章）：__________建筑安裝工程有限公司簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.動物園外墻保溫施工圖紙2.保溫材料合格證明及檢測報告3.施工方案及技術(shù)要求4.工程進度報告5.工程驗收報告6.質(zhì)量保修證書7.付款憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工期延誤。2.工程質(zhì)量不合格：乙方施工的工程不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，驗收不合格。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方提供的保溫材料及施工輔料不符合合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題。4.未按約定支付款項：甲方未按合同約定時間支付乙方工程款項。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動中涉及的各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度滯后于合同約定工期的行為。4.工程質(zhì)量不合格：工程不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能滿足合同約定的質(zhì)量要求。5.違約金：違約方按照合同約定或法律規(guī)定，向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，按合同約定向甲方支付違約金，并采取措施加快施工進度。2.工程質(zhì)量不合格：乙方負(fù)責(zé)整改，直至驗收合格，如再次出現(xiàn)質(zhì)量問題，按合同約定承擔(dān)責(zé)任。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方應(yīng)及時更換符合合同約定的材料，并對已施工部分進行整改。4.未按約定支付款項：甲方應(yīng)及時支付乙方工程款項，如甲方違約，乙方有權(quán)暫停施工，并