2024大型水利樞紐工程建造合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024大型水利樞紐工程建造合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容第三條合同金額3.1合同總價3.2付款方式3.3價格調整機制第四條工程進度與交付4.1工程進度計劃4.2工程交付時間4.3工程延期交付的處理第五條工程質量與標準5.1工程質量要求5.2工程驗收標準5.3工程質量問題的處理第六條施工技術要求6.1施工方案6.2施工材料6.3施工安全第七條合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件第八條違約責任8.1發(fā)包人的違約責任8.2承包人的違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件第十一條合同的附件11.1工程設計文件11.2施工圖紙11.3技術規(guī)范第十二條其他條款12.1保密條款12.2知識產權保護12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項第十三條合同的簽訂與解除13.1合同簽訂程序13.2合同解除程序第十四條合同的份數與保管14.1合同份數14.2合同保管責任第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：X水利樞紐工程建設指揮部1.1.2發(fā)包人地址：X市X區(qū)X路X號1.1.3發(fā)包人代表：X（姓名）1.2承包人1.2.1承包人名稱：X水利水電建設集團有限公司1.2.2承包人地址：X市X區(qū)X路X號1.2.3承包人代表：X（姓名）第二條工程概述2.1工程名稱：2024大型水利樞紐工程2.2工程地點：X市X區(qū)2.3工程規(guī)模：X立方米庫容，X米壩長2.4工程內容：包括土建工程、安裝工程、施工臨時設施等，具體內容見附件工程量清單。第三條合同金額3.1合同總價：人民幣萬元（大寫：人民幣玖拾捌億捌仟萬元整）3.2付款方式：按工程進度分階段付款，具體付款比例和時間見附件付款計劃。3.3價格調整機制：合同執(zhí)行期間，如遇材料價格波動、政策調整等不可抗力因素，雙方協(xié)商確定價格調整辦法。第四條工程進度與交付4.1工程進度計劃：工程自開工之日起，共計X個月完成。具體各階段工程進度安排見附件工程進度計劃。4.2工程交付時間：工程全部完成后，經發(fā)包人驗收合格，承包人應按照約定時間交付工程。4.3工程延期交付的處理：如因承包人原因導致工程延期交付，承包人應承擔相應的違約責任。如因不可抗力因素導致工程延期，雙方協(xié)商解決。第五條工程質量與標準5.1工程質量要求：工程質量應符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范要求，達到優(yōu)良等級。5.2工程驗收標準：工程驗收應按照國家及行業(yè)驗收標準進行，包括質量、安全、環(huán)保等方面的驗收。5.3工程質量問題的處理：工程質量問題由承包人負責整改，如因發(fā)包人原因導致質量問題，發(fā)包人應承擔相應責任。第六條施工技術要求6.1施工方案：承包人應根據工程特點和施工條件，編制合理的施工方案，并提交發(fā)包人審批。6.2施工材料：承包人應按照合同約定及設計要求采購施工材料，并保證材料質量。6.3施工安全：承包人應制定施工安全措施，確保施工過程中的人員安全和工程安全。第七條合同的變更與解除7.1合同變更的條件：合同執(zhí)行過程中，如因設計變更、工程量增減等原因導致合同金額、工程進度等發(fā)生變化，雙方協(xié)商一致后可進行合同變更。7.2合同解除的條件：合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生不可抗力因素導致合同無法履行，或者雙方協(xié)商一致解除合同，可予以解除。合同解除后，雙方應按照約定處理合同終止后的相關事項。第八條違約責任8.1發(fā)包人的違約責任8.1.1發(fā)包人未按約定時間支付合同款項，應支付違約金，違約金計算方式為：延遲支付金額×延遲支付天數×1%。8.1.2發(fā)包人未按約定提供施工條件或干涉承包人正常施工，導致工程延期或增加費用，應承擔相應責任。8.2承包人的違約責任8.2.1承包人未按約定時間完成工程，應支付違約金，違約金計算方式為：延遲交付天數×合同總價×1%。8.2.2承包人施工質量不符合約定標準，應負責整改，并承擔整改費用。如因整改導致工程延期，應支付違約金。第九條爭議解決9.1.1提交X仲裁委員會仲裁；9.1.2向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構：如選擇仲裁，仲裁委員會為X仲裁委員會；如選擇訴訟，管轄法院為工程所在地人民法院。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為X年。10.2合同變更程序：合同變更應書面簽署，并由雙方代表簽字蓋章。10.3合同終止條件：合同執(zhí)行完畢，工程驗收合格，雙方辦理結算手續(xù)后，合同終止。第十一條合同的附件11.1工程設計文件：包括工程可行性研究報告、施工圖紙等。11.2施工圖紙：包括各專業(yè)施工圖紙、施工詳圖等。11.3技術規(guī)范：包括工程質量、安全、環(huán)保等方面的技術規(guī)范和要求。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方應對合同內容及談判過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。12.2知識產權保護：雙方應尊重對方在合同執(zhí)行過程中產生的知識產權，未經對方同意不得使用對方的商標、專利等技術成果。12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項：雙方應遵守國家法律法規(guī)，共同維護合同的履行。第十三條合同的簽訂與解除13.1合同簽訂程序：合同經雙方代表簽字蓋章后，由雙方蓋章確認，并報相關主管部門備案。13.2合同解除程序：合同解除應書面簽署，并由雙方代表簽字蓋章。解除合同后，雙方應按照約定處理合同終止后的相關事項。第十四條合同的份數與保管14.1合同份數：本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。14.2合同保管責任：雙方應妥善保管合同副本，如發(fā)生合同遺失、損毀等情況，應及時通知對方，并共同辦理補簽手續(xù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指除甲乙方之外，參與本合同執(zhí)行過程的其他各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商等。1.2第三方介入：指第三方在合同執(zhí)行過程中，根據合同約定或經甲乙方同意，參與合同的履行、監(jiān)督、協(xié)調等工作。第二條第三方介入的方式與條件2.1第三方介入方式：第三方介入可通過合同約定、甲乙方協(xié)商或法院/仲裁機構裁決等方式進行。2.2.1第三方具備相應的能力與資質，能夠完成介入工作；2.2.2第三方介入不違反法律法規(guī)，不影響合同的履行；2.2.3甲乙方同意第三方介入，并明確介入的范圍與職責。第三條第三方介入后的合同變更3.1第三方介入可能導致合同內容發(fā)生變化，包括但不限于合同金額、工程進度、質量標準等。3.2.1甲乙方就合同變更內容達成一致意見；3.2.2第三方就變更內容提供相關專業(yè)意見；3.2.3變更內容書面簽署，并由甲乙方及第三方代表簽字蓋章。第四條第三方介入后的責任分配4.1第三方介入并不免除甲乙方的合同責任，甲乙方應按照合同約定履行各自義務。4.2第三方介入引起的合同變更，第三方應承擔相應責任。4.3第三方因履行介入職責產生的費用，由甲乙方按照約定承擔。第五條第三方介入后的權利與義務5.1第三方權利5.1.1第三方有權根據合同約定或甲乙方授權，對合同履行情況進行監(jiān)督與協(xié)調。5.1.2第三方有權要求甲乙方提供與合同履行相關的資料、信息等。5.2第三方義務5.2.1第三方應按照合同約定或甲乙方授權，認真履行介入職責，確保合同的順利履行。5.2.2第三方應保密合同內容及甲乙方的商業(yè)秘密，未經甲乙方同意不得泄露給第三方。第六條第三方責任限額6.1第三方介入引起的合同變更，第三方應承擔的責任限額為：6.1.1第三方應承擔的合同變更金額，不得超過原合同金額的10%；6.1.2第三方應承擔的合同變更時間，不得超過原合同工期的10%。6.2如第三方因故意或過失導致合同損失，第三方應承擔相應的賠償責任。賠償金額的計算方式為：損失金額×第三方應承擔的責任比例。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入終止條件：7.1.1合同履行完畢，第三方介入職責終止；7.1.2甲乙方協(xié)商一致，解除第三方介入；7.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。7.2第三方介入終止后，第三方應將介入過程中產生的資料、信息等交還甲乙方，并辦理相關手續(xù)。第八條第三方與其他各方的關系8.1第三方與甲乙方：第三方介入并不改變甲乙方之間的合同關系，甲乙方應相互尊重，履行合同義務。8.2第三方與監(jiān)理方、設計方等：第三方與監(jiān)理方、設計方等各方應相互配合，共同確保合同的順利履行。第九條第三方介入的違約處理9.1第三方違反合同約定或甲乙方授權，導致合同損失的，應承擔違約責任。9.2甲乙方違反合同約定，導致第三方不能履行介入職責的，應承擔相應責任。第十條第三方介入的爭議解決10.1.1提交X仲裁委員會仲裁；10.1.2向人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構：如選擇仲裁，仲裁委員會為X仲裁委員會；如選擇訴訟，管轄法院為工程所在地人民法院。第十一條第三方介入的附件11.1第三方資格證明：包括第三方資質證書、營業(yè)執(zhí)照等。11.2第三方介入方案：包括第三方介入的范圍、職責、工作計劃等。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方應對第三方介入過程中產生的商業(yè)秘密予以保密，未經第三方同意不得泄露給其他各方。12.2知識產權保護：雙方應第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計文件附件2：施工圖紙附件3：技術規(guī)范附件4：工程量清單附件5：付款計劃附件6：工程進度計劃附件7：合同變更協(xié)議附件8：違約金計算公式附件9：第三方資格證明附件10：第三方介入方案附件1：工程設計文件詳細要求：應包括工程可行性研究報告、施工圖紙等，內容應完整、清晰，符合國家及行業(yè)標準。附件2：施工圖紙詳細要求：應包括各專業(yè)施工圖紙、施工詳圖等，內容應準確、完整，易于理解。附件3：技術規(guī)范詳細要求：應包括工程質量、安全、環(huán)保等方面的技術規(guī)范和要求，內容應符合國家及行業(yè)標準。附件4：工程量清單詳細要求：應詳細列出工程項目的各項工程量，包括工程名稱、工程內容、工程量、單位等。附件5：付款計劃詳細要求：應明確付款的時間、比例、條件等，付款計劃應與工程進度相匹配。附件6：工程進度計劃詳細要求：應明確各階段工程的開始時間、結束時間、工程內容等，進度計劃應合理可行。附件7：合同變更協(xié)議詳細要求：應明確合同變更的內容、理由、影響、責任分配等，變更協(xié)議應經甲乙方及第三方簽字蓋章。附件8：違約金計算公式詳細要求：應明確違約金的計算方式，包括延遲支付金額、延遲交付天數等。附件9：第三方資格證明詳細要求：應包括第三方的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等，以證明第三方具備相應的能力和資質。附件10：第三方介入方案詳細要求：應明確第三方介入的范圍、職責、工作計劃等，內容應具體、詳細。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲乙方未按約定時間支付合同款項。2.甲乙方未按約定提供施工條件或干涉承包人正常施工。3.承包人未按約定時間完成工程。4.承包人施工質量不符合約定標準。5.第三方未按約定履行介入職責。6.第三方泄露合同內容及甲乙方的商業(yè)秘密。責任認定：1.甲乙方未按約定時間支付合同款項，應支付違約金，違約金計算方式為：延遲支付金額×延遲支付天數×1%。2.甲乙方未按約定提供施工條件或干涉承包人正常施工，導致工程延期或增加費用，應承擔相應責任。3.承包人未按約定時間完成工程，應支付違約金，違約金計算方式為：延遲交付天數×合同總價×1%。4.承包人施工質量不符合約定標準，應負責整改，并承擔整改費用。如因整改導致工程延期，應支付違約金。5.第三方未按約定履行介入職責，應承擔相應責任。6.第三方泄露合同內容及甲乙方的商業(yè)秘密，應承擔違約責任。示例說明：如甲乙方未按約定時間支付合同款項，構成違約。根據附件8中的違約金計算公式，計算違約金金額，并按照合同約定支付給承包人。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：1.合同：本合同是指甲乙方之間為實現(xiàn)特定目標，明確雙方權利義務的協(xié)議。2.違約：違約是指合同一方未履行合同約定的義務或履行義務不符合約定。3.違約金：違約金是指違約方按照約定支付給守約方的經濟損失賠償。4.第三方：第三方是指除甲乙方之外，參與本合同執(zhí)行過程的其他各方