污水處理板房施工合同

污水處理板房施工合同合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行污水處理板房施工的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：污水處理板房施工工程1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于污水處理板房的土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等。二、合同金額2.1本工程合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式、支付時間及支付比例按雙方約定的《工程款支付辦法》執(zhí)行。三、合同工期3.1合同約定的工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2工期延誤及違約責(zé)任按雙方約定的《工期延誤及違約責(zé)任》執(zhí)行。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1本工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程質(zhì)量的驗(yàn)收、保修及維修按雙方約定的《工程質(zhì)量驗(yàn)收及保修》執(zhí)行。五、權(quán)利義務(wù)5.1委托方的權(quán)利義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)辦理工程所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于土地、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保等手續(xù)。（2）提供施工場地，保證施工順利進(jìn)行。（3）按約定支付合同款項。（4）協(xié)助承包方完成工程驗(yàn)收工作。5.2承包方的權(quán)利義務(wù)：（1）嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（2）按約定完成工程，并保證工程質(zhì)量。（3）按約定支付工程稅費(fèi)、保險等費(fèi)用。（4）協(xié)助委托方完成工程驗(yàn)收工作。六、違約責(zé)任6.1雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任按雙方約定的《違約責(zé)任》執(zhí)行。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)specifications2.工程量清單和材料明細(xì)表3.施工方案和施工組織設(shè)計4.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.工程保修條款6.工程付款憑證和支付明細(xì)7.工期延誤申請表8.違約責(zé)任認(rèn)定書9.爭議解決協(xié)議10.施工安全防護(hù)措施方案二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付合同款項，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按約定標(biāo)準(zhǔn)完成工程，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未提供施工所需相關(guān)手續(xù)，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按約定時間完成工程，認(rèn)定為違約行為。5.甲方未按約定提供施工場地，認(rèn)定為違約行為。6.乙方未按約定支付工程稅費(fèi)、保險等費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為。7.工程質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》規(guī)定的合同法律關(guān)系及權(quán)利義務(wù)。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工及管理相關(guān)法律關(guān)系。3.工期延誤：指工程實(shí)際完成時間超過合同約定的完成時間。4.違約責(zé)任：指一方不履行合同義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定時，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.質(zhì)量保修：指工程在約定保修期內(nèi)，因施工原因?qū)е沦|(zhì)量問題，承包方應(yīng)承擔(dān)的修復(fù)及賠償責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工圖紙和技術(shù)specifications不明確的問題，及時與甲方溝通，由甲方組織專業(yè)人員澄清和解釋。2.遇到工程量增減或材料價格波動，按合同約定的調(diào)整辦法進(jìn)行調(diào)整。3.遇到工期延誤，應(yīng)及時向甲方申請延期，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定延期費(fèi)用。4.遇到質(zhì)量問題，立即停工整改，并及時報告甲方，由甲方組織驗(yàn)收。5.遇到付款問題，按合同約定的付款辦法和時間向甲方提出付款申請。6.遇到合同爭議，協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按照合同約定的爭議解決方式處理。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類污水處理板房施工工程。2.適用于委托方為依法設(shè)立的企業(yè)或組織，承包方為具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位。3.適用于工